挡土墙设计与施工总包合同

合同编号：__________挡土墙设计与施工总包合同甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行挡土墙设计与施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：挡土墙的设计与施工。二、合同范围2.1乙方负责挡土墙的设计，包括但不限于方案设计、施工图纸设计、施工方案编制等。2.2乙方负责挡土墙的施工，包括但不限于施工组织、施工管理、工程质量控制、工程安全防护等。2.3乙方应按照甲方的要求，完成挡土墙的设计与施工，并确保工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。三、合同价格3.1双方确认，挡土墙设计与施工的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方应按照约定的价格，完成挡土墙的设计与施工。3.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的50%作为预付款。（2）挡土墙设计完成后，甲方支付乙方合同总价款的30%。（3）挡土墙施工完成后，甲方支付乙方合同总价款的20%。四、设计与施工要求4.1乙方应根据甲方的要求，按照相关法律法规、规范标准进行挡土墙的设计与施工。4.2乙方应保证挡土墙的设计与施工符合安全、环保、节能等要求。4.3乙方应按照约定的工期完成挡土墙的设计与施工。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成挡土墙的设计与施工，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的1%乘以逾期天数。5.2乙方未按照约定质量完成挡土墙的设计与施工，甲方有权要求乙方返工、维修，并按照维修费用向乙方追讨违约金。5.3甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝履行合同义务，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：合同总价款的1%乘以逾期天数。六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.甲方应确保提供的工程地点、规模等基本情况真实可靠，以便乙方准确进行设计与施工。2.乙方应按照相关法律法规和甲方要求进行挡土墙的设计与施工，确保工程质量和安全。3.双方应严格按照约定的价格、工期等履行合同义务，避免产生纠纷。4.甲方应按照约定的时间支付合同价款，以免产生逾期付款的违约责任。5.若发生违约行为，应根据合同约定和相关法律法规，承担相应的违约责任。解决办法：1.双方应定期沟通，及时解决合同履行过程中的问题，确保工程顺利进行。2.如发生纠纷，通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。3.在解决纠纷过程中，应遵循法律法规的规定，尊重事实和合同约定。关键词语的法律名词解释：1.挡土墙：指为防止土体滑动、坍塌等而对土体进行支撑或固定的构筑物。2.设计与施工：指在工程实施过程中，根据项目需求进行方案设计、施工图纸设计、施工方案编制等活动，并按照设计要求进行施工的过程。3.合同价款：指双方约定的完成挡土墙设计与施工所需支付的金额。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定或法律规定向对方支付的赔偿金。5.友好协商：指双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，通过沟通、协商解决纠纷的方式。6.有管辖权的人民法院：指根据我国《民事诉讼法》规定，具有受理、审判民事案件权限的人民法院。特殊应用场合：1.甲方为政府机关或公共事业公司，乙方为具有良好口碑的设计与施工企业。2.甲方为房地产开发商，乙方为指定的设计与施工团队。3.甲方为个人业主，乙方为当地知名的设计与施工公司。4.工程地处偏远地区，施工条件艰苦，需要乙方额外关注员工的生活保障。5.工程周期紧张，甲方要求乙方加班加点以确保工程按时完成。6.工程涉及特定地区或环境保护要求，需乙方遵守额外的地方规定或环保标准。合同补充条款：1.甲方为政府机关或公共事业公司，乙方应确保设计与施工符合政府相关政策和行业标准，如有需要，乙方应协助甲方办理相关审批手续。2.甲方为房地产开发商，乙方应保证工程质量，确保挡土墙的安全性与美观性，以符合甲方的项目定位和客户需求。3.甲方为个人业主，乙方应充分沟通，了解甲方的个性化需求，并提供专业建议，确保挡土墙的设计与施工符合甲方的期望。4.鉴于工程地处偏远地区，乙方应合理安排员工的生活保障，确保施工队伍的稳定和工程顺利进行。5.鉴于工程周期紧张，乙方应合理安排施工计划，确保工程按时完成，同时关注员工的劳动保护，避免过度劳累。6.鉴于工程涉及特定地区或环境保护要求，乙方应遵守额外的地方规定或环保标准，确保工程顺利进行，并保