2024版分包方与总包方砌体工程施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版分包方与总包方砌体工程施工合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同标的及范围1.3合同工期1.4合同价款及支付方式2.施工准备2.1施工图纸及技术要求2.2施工现场及材料设备2.3施工组织及人员配置2.4施工进度计划3.施工实施3.1施工质量要求3.2施工安全措施3.3施工环境保护3.4施工变更及洽商3.5施工验收及整改4.材料及设备4.1材料及设备采购4.2材料及设备检验4.3材料及设备保管4.4材料及设备使用5.付款及结算5.1付款条件及进度5.2结算方式及程序5.3逾期付款及违约责任6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决期限7.违约责任7.1违约行为及认定7.2违约责任及赔偿7.3违约处理程序8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除及终止后的处理9.合同生效及期限9.1合同生效条件9.2合同期限及终止10.不可抗力及风险承担10.1不可抗力事件及认定10.2不可抗力事件对合同的影响10.3风险承担及处理11.保密条款11.1保密信息及范围11.2保密义务及责任11.3保密期限12.法律适用及管辖12.1合同适用法律12.2争议管辖法院13.合同附件13.1施工图纸及技术文件13.2施工组织设计13.3材料及设备清单14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称：_______________________1.1.2分包方地址：_______________________1.1.3分包方法定代表人：_________________1.1.4总包方名称：_______________________1.1.5总包方地址：_______________________1.1.6总包方法定代表人：_________________1.2合同标的及范围1.2.1合同标的：砌体工程施工1.2.2施工范围：包括但不限于墙体、柱子、梁等砌体结构施工1.2.3施工地点：_______________________1.3合同工期1.3.1工期：自合同签订之日起____个月1.3.2工期延误责任：如因分包方原因导致工期延误，每延误一日应向总包方支付____元违约金1.4合同价款及支付方式1.4.1合同总价：人民币____元整1.4.2支付方式：分阶段支付，具体支付进度及金额详见附件2.施工准备2.1施工图纸及技术要求2.1.1施工图纸：分包方应按照总包方提供的施工图纸进行施工2.1.2技术要求：施工过程中应严格遵守国家及行业标准2.2施工现场及材料设备2.2.1施工现场：分包方应确保施工现场安全、整洁，符合施工要求2.2.2材料设备：分包方应按照施工图纸及技术要求采购材料设备，确保其质量符合标准2.3施工组织及人员配置2.3.1施工组织：分包方应根据工程特点和工期要求制定施工组织设计2.3.2人员配置：分包方应配备充足、合格的施工人员，确保施工进度和质量2.4施工进度计划2.4.1进度计划：分包方应制定详细的施工进度计划，并按时完成各阶段施工任务3.施工实施3.1施工质量要求3.1.1质量标准：施工质量应符合国家及行业标准3.1.2质量检查：施工过程中应进行质量检查，确保施工质量符合要求3.2施工安全措施3.2.1安全生产：分包方应严格执行安全生产制度，确保施工安全3.2.2安全事故处理：如发生安全事故，分包方应立即采取应急措施，并及时报告总包方3.3施工环境保护3.3.1环境保护：施工过程中应采取措施，防止环境污染和破坏3.3.2环保设施：分包方应配备必要的环保设施，确保施工过程中的环境保护3.4施工变更及洽商3.4.1变更程序：如需变更施工内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议3.4.2洽商程序：如需洽商，双方应按时召开洽商会议，并形成书面记录3.5施工验收及整改3.5.1验收标准：施工完成后，双方应按照合同约定进行验收3.5.2验收程序：验收合格后，双方应签署验收报告；验收不合格的，分包方应进行整改4.材料及设备4.1材料及设备采购4.1.1材料设备采购：分包方应根据施工图纸及技术要求采购材料设备4.1.2材料设备质量：材料设备质量应符合国家及行业标准4.2材料及设备检验4.2.1材料设备检验：分包方应进行材料设备检验，确保其质量符合要求4.2.2检验程序：检验合格后方可使用材料设备4.3材料及设备保管4.3.1材料设备保管：分包方应妥善保管材料设备，防止损坏和丢失4.3.2保管责任：分包方对材料设备保管负有直接责任4.4材料及设备使用4.4.1材料设备使用：分包方应合理使用材料设备，避免浪费4.4.2使用责任：分包方对材料设备使用负有直接责任5.付款及结算5.1付款条件及进度5.1.1付款条件：按照施工进度及验收情况支付工程款5.1.2付款进度：具体付款进度及金额详见附件5.2结算方式及程序5.2.1结算方式：按月结算，每月结算一次5.2.2结算程序：结算完成后，双方应签署结算协议5.3逾期付款及违约责任5.3.1逾期付款：如分包方逾期付款，应向总包方支付____%的滞纳金5.3.2违约责任：如因分包方原因导致付款延误，分包方应承担相应违约责任6.争议解决6.1争议解决方式6.1.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼6.1.2首选解决方式：协商6.2争议解决机构6.2.1争议解决机构：____仲裁委员会或____人民法院6.3争议解决期限6.3.1争议解决期限：自争议发生之日起____个工作日内解决7.违约责任7.1违约行为及认定7.1.1违约行为：包括但不限于未按时完成施工任务、施工质量不合格、逾期付款等7.1.2违约认定：双方应按照合同约定及实际情况进行认定7.2违约责任及赔偿7.2.1违约责任：违约方应承担相应违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等7.2.2赔偿标准：具体赔偿标准详见附件7.3违约处理程序7.3.1违约处理程序：违约发生后，双方应协商解决；协商不成的，可申请争议解决机构处理8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.1.1分包方违约：分包方严重违约，经总包方书面通知后仍未改正的8.1.2总包方违约：总包方严重违约，经分包方书面通知后仍未改正的8.1.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的8.1.4法律法规变更：因法律法规变更导致合同无法履行或履行不合理的8.2合同终止条件8.2.1工程竣工：合同约定的工程内容全部完成并经总包方验收合格8.2.2合同解除：双方协商一致解除合同8.2.3法律法规规定：因法律法规规定导致合同终止8.3合同解除及终止后的处理8.3.1工程交接：合同解除或终止后，双方应办理工程交接手续8.3.2费用结算：按合同约定进行最终费用结算8.3.3资产清算：如有必要，进行资产清算9.合同生效及期限9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章：合同经双方签字盖章后生效9.1.2相关批准文件：合同生效前需取得相关批准文件9.2合同期限及终止9.2.1合同期限：自合同生效之日起至工程竣工之日止9.2.2合同终止：合同期限届满或合同解除、终止条件成就时合同终止10.不可抗力及风险承担10.1不可抗力事件及认定10.1.1不可抗力事件：地震、洪水、台风等自然灾害以及战争、政府行为等10.1.2不可抗力认定：双方应协商认定不可抗力事件10.2不可抗力事件对合同的影响10.2.1工期延误：因不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延10.2.2费用承担：因不可抗力导致的额外费用，由双方协商分担10.3风险承担及处理10.3.1风险承担：合同风险由双方按照约定分担10.3.2风险处理：发生风险事件后，双方应协商处理措施11.保密条款11.1保密信息及范围11.1.1保密信息：包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等11.1.2保密范围：合同履行过程中的所有信息11.2保密义务及责任11.2.1保密义务：双方应采取必要措施，确保保密信息不被泄露11.2.2保密责任：违反保密义务的，应承担相应的法律责任11.3保密期限11.3.1保密期限：自合同生效之日起至合同终止后____年12.法律适用及管辖12.1合同适用法律12.1.1合同适用中华人民共和国法律12.2争议管辖法院12.2.1争议管辖：因合同引起的或与合同有关的任何争议，均应提交至____人民法院管辖13.合同附件13.1施工图纸及技术文件13.1.1施工图纸：合同附件一13.1.2技术文件：合同附件二13.2施工组织设计13.2.1施工组织设计：合同附件三13.3材料及设备清单13.3.1材料及设备清单：合同附件四14.其他约定事项14.1合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.2本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等，具体指在合同履行过程中，因特定目的或需求而介入合同履行过程的独立第三方。15.2第三方介入条件：第三方介入需经甲乙双方同意，并签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。16.第三方介入的职责与权利16.1职责：16.1.1中介方：负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行中的争议。16.1.2监理方：负责对施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度符合合同要求。16.1.3检测方：负责对材料、设备、施工过程等进行检测，确保其符合国家及行业标准。16.1.4咨询方：提供技术、管理等方面的咨询服务，协助甲乙双方提高合同履行的效率和质量。16.2权利：16.2.1第三方有权根据合同约定和自身职责，要求甲乙双方提供必要的信息和资料。16.2.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督检查，并提出意见和建议。16.2.3第三方有权在必要时向甲乙双方提出警告或建议采取补救措施。17.第三方介入的义务与责任17.1义务：17.1.1第三方应遵守国家法律法规和行业标准，保证其服务质量和专业性。17.1.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。17.1.3第三方应及时、准确地履行其职责，确保合同履行的顺利进行。17.2责任：17.2.1第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的责任。17.2.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。18.第三方责任限额18.1责任限额：18.1.1第三方因自身原因造成损失的，其责任限额不得超过合同总价的____%。18.1.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因造成损失的，责任限额可适当调整，具体由甲乙双方协商确定。18.2责任追究：18.2.1甲乙双方发现第三方存在违约行为时，应及时通知第三方，并要求其采取措施纠正。18.2.2如第三方未采取纠正措施或造成损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应责任。19.第三方介入的变更与解除19.1变更：19.1.1甲乙双方可协商一致，对第三方的职责、权利和义务进行调整。19.1.2第三方介入协议的变更需经甲乙双方签字盖章后生效。19.2解除：19.2.1如第三方违反合同约定或造成损失，甲乙双方有权解除第三方介入协议。19.2.2第三方介入协议解除后，第三方应立即停止介入活动，并按约定退还已收取的费用。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分：20.1.1第三方仅对甲方负责，甲方应向第三方提供必要的信息和资料。20.1.2第三方在履行职责过程中，如需与乙方沟通，应由甲方协调。20.2第三方与乙方的划分：20.2.1第三方仅对乙方负责，乙方应向第三方提供必要的信息和资料。20.2.2第三方在履行职责过程中，如需与甲方沟通，应由乙方协调。20.3第三方与甲乙双方的共同责任：20.3.1第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方原因导致损失，甲乙双方应共同承担相应责任。20.3.2甲乙双方应就第三方介入事项达成一致意见，确保第三方能够顺利履行职责。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术文件要求：施工图纸应包含施工图纸目录、设计说明、施工详图等，技术文件应包含施工工艺、材料规格、质量标准等。说明：施工图纸及技术文件是施工过程中必须遵循的技术依据，应由总包方提供，分包方应仔细阅读并严格执行。2.附件二：施工组织设计要求：施工组织设计应包含施工方案、进度计划、资源配置、安全管理、环境保护等。说明：施工组织设计是施工过程中的重要文件，由分包方编制，经总包方审核批准后执行。3.附件三：施工组织设计要求：施工组织设计应包含施工方案、进度计划、资源配置、安全管理、环境保护等。说明：施工组织设计是施工过程中的重要文件，由分包方编制，经总包方审核批准后执行。4.附件四：材料及设备清单要求：材料及设备清单应包含材料名称、规格、数量、产地、供应商等信息。说明：材料及设备清单是材料设备采购和管理的依据，由分包方提供，总包方审核。5.附件五：施工进度计划要求：施工进度计划应包含施工节点、工期安排、资源配置等信息。说明：施工进度计划是施工过程中的重要文件，由分包方编制，总包方审核。6.附件六：施工变更及洽商记录要求：记录应包含变更原因、变更内容、变更金额、双方签字等。说明：施工变更及洽商记录是施工过程中变更和洽商的书面记录，由双方共同签字确认。7.附件七：施工验收报告要求：报告应包含验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等。说明：施工验收报告是施工完成后的重要文件，由分包方提供，总包方验收。8.附件八：合同履行过程中的其他文件说明：合同履行过程中产生的其他文件，如会议纪要、沟通记录、支付凭证等，均作为合同附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定的时间完成施工任务。1.2分包方施工质量不符合合同约定。1.3分包方未按合同约定支付工程款。1.4分包方违反合同约定的保密义务。1.5分包方未按合同约定进行材料设备采购。1.6分包方未按合同约定进行施工变更和洽商。1.7分包方未按合同约定进行施工验收。2.责任认定标准：2.1违约责任：分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3赔偿损失：分包方因违约行为给对方造成损失的，应赔偿实际损失。3.示例说明：3.1分包方未按合同约定的时间完成施工任务，延误工期____天，应支付违约金人民币____元。3.2分包方施工质量不合格，经整改后仍不合格，应赔偿总包方因整改产生的损失人民币____元。3.3分包方未按合同约定支付工程款，逾期支付____天，应支付滞纳金人民币____元。3.4分包方违反合同约定的保密义务，泄露商业秘密，应赔偿总包方经济损失人民币____元。全文完。2024版分包方与总包方砌体工程施工合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同双方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量要求3.工程分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程标准4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2分包工程单价4.3分包工程付款进度4.4分包工程付款方式5.工程进度管理5.1工程进度计划5.2工程进度变更5.3工程进度验收6.工程质量管理6.1质量标准6.2质量检查6.3质量验收7.工程安全及环境保护7.1安全生产要求7.2安全生产责任7.3环境保护措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止后的处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.合同变更与补充11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同补充条款12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程进度计划13.3附件三：工程质量标准14.其他约定14.1本合同未尽事宜，可由双方协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效14.3本合同未尽事宜，以国家法律法规及行业规范为准第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2024版分包方与总包方砌体工程施工合同1.2合同编号：XYZ2024SJ0011.3合同签订日期：2024年3月15日1.4合同有效期：自2024年3月15日至2025年3月15日1.5合同双方信息1.5.1总包方：甲方1.5.1.1名称：建筑有限公司1.5.1.2地址：省市区路号1.5.1.3法定代表人：1.5.1.4联系电话：138xxxx55551.5.2分包方：乙方1.5.2.1名称：YY砌筑工程队1.5.2.2地址：省市区路号1.5.2.3法定代表人：1.5.2.4联系电话：139xxxx66662.工程概况2.1工程名称：住宅小区砌体工程施工2.2工程地点：省市区街道2.3工程规模：建筑面积10万平方米，砌体工程量约5万立方米2.4工程工期：自2024年3月16日至2024年9月15日2.5工程质量要求：符合国家相关工程质量标准和规范，达到合格等级3.工程分包范围3.1分包工程内容：住宅小区外墙、内墙、隔墙的砌筑工程3.2分包工程量：约5万立方米3.3分包工程标准：按照GB502032011《砌体工程施工质量验收规范》执行4.合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币伍佰万元整（￥500,000.00）4.2分包工程单价：根据工程量清单及市场行情确定4.3分包工程付款进度：工程进度达到设计文件要求后，每月支付工程进度款的80%，剩余20%作为质保金，质保期结束后无质量问题退还4.4分包工程付款方式：银行转账，每月5日前支付上一个月的工程款5.工程进度管理5.1工程进度计划：详见附件二5.2工程进度变更：因设计变更、不可抗力等因素导致工程进度延误，需提前5个工作日向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可调整5.3工程进度验收：甲方将组织相关人员进行工程进度验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工6.工程质量管理6.1质量标准：按照GB502032011《砌体工程施工质量验收规范》执行6.2质量检查：乙方应严格按照施工图纸和规范进行施工，并做好自检、互检和交接检6.3质量验收：工程完成后，甲方将组织相关人员进行质量验收，验收合格后方可交付使用7.工程安全及环境保护7.1安全生产要求：乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全7.2安全生产责任：乙方负责施工现场的安全生产，甲方对施工现场的安全负监督责任7.3环境保护措施：乙方应采取措施，减少施工对环境的影响，遵守国家和地方有关环境保护的规定8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序：争议发生后，双方应在接到对方书面通知之日起30日内进行协商，协商不成时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。8.3争议解决期限：自争议发生之日起，双方应在60日内解决争议，否则任何一方均可向人民法院提起诉讼。9.合同解除与终止9.1合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方均可解除合同：9.1.1一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；9.1.2由于不可抗力导致合同无法履行；9.1.3双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同；10.违约责任10.1违约情形：一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定的，构成违约；10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等；10.3违约赔偿标准：违约金按合同总价的一定比例计算，损失赔偿按实际损失计算。11.合同变更与补充11.1合同变更条件：因工程变更、设计变更或其他原因，需要对合同内容进行变更的；11.2合同变更程序：变更合同内容需双方协商一致，并以书面形式签署变更协议；11.3合同补充条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充条款与本合同具有同等法律效力。12.保密条款12.1保密内容：本合同涉及的商业秘密、技术秘密、技术方案等；12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后两年；12.3违约责任：违反保密义务的，应承担相应的法律责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程进度计划13.3附件三：工程质量标准14.其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，协商不成的，以国家法律法规及行业规范为准；14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；14.3本合同如有未尽事宜，任何一方有权提出修订，经双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的个人或单位。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量，确保工程按照约定顺利进行。16.第三方介入方式16.1第三方介入方式包括但不限于：16.1.1专业咨询服务：提供技术、管理、法律等方面的专业咨询服务。16.1.2监理服务：对工程进度、质量、安全等进行监督和管理。16.1.3检测服务：对工程材料、施工过程进行检测，确保符合相关标准。17.第三方选择与授权17.1第三方由甲乙双方共同协商确定，或由一方推荐，另一方同意。17.2第三方介入前，甲乙双方应签署书面协议，明确第三方的权利、义务和责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额：18.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方承担；18.1.2第三方在履行职责过程中，因甲乙双方责任造成的损失，由责任方承担；18.1.3第三方在履行职责过程中，因不可抗力造成的损失，由甲乙双方共同承担。19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与甲方责任划分：19.1.1第三方应遵守甲方提供的工程资料和施工图纸，按照约定的时间、质量和标准完成工作；19.1.2第三方在执行任务过程中，如发现工程存在质量问题，应及时通知甲方，由甲方负责处理；19.1.3第三方在执行任务过程中，如发生安全事故，应立即采取应急措施，并通知甲方。19.2第三方与乙方责任划分：19.2.1第三方应按照合同约定，对乙方提供的施工人员进行技术指导和质量监督；19.2.2第三方在执行任务过程中，如发现乙方施工不符合合同约定，应及时通知乙方，由乙方负责整改；19.2.3第三方在执行任务过程中，如发生安全事故，应立即采取应急措施，并通知乙方。20.第三方介入合同的变更与解除20.1第三方介入合同可根据实际情况进行变更，变更内容应经甲乙双方和第三方协商一致；20.2如有第三方介入合同解除的情形，甲乙双方应提前通知第三方，并协商解决相关事宜。21.第三方介入合同的其他规定21.1第三方介入合同中，如涉及保密条款，第三方应遵守保密义务，未经甲乙双方同意，不得泄露任何合同内容；21.2第三方介入合同中，如涉及知识产权，甲方和乙方应尊重第三方的知识产权，未经第三方同意，不得擅自使用；21.3第三方介入合同中，如涉及费用问题，甲乙双方应按照合同约定支付第三方服务费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括所有砌体工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价等。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于明确工程量及合同总价。2.附件二：工程进度计划详细要求：列出各阶段工程的开始时间、结束时间、关键节点及预计工期。说明：工程进度计划是控制工程进度的重要依据，确保工程按期完成。3.附件三：工程质量标准详细要求：根据GB502032011《砌体工程施工质量验收规范》列出各项目质量标准。说明：工程质量标准是确保工程质量的依据，对工程质量进行严格把控。4.附件四：第三方介入协议详细要求：明确第三方的职责、权利、义务及责任限额等。说明：第三方介入协议是第三方介入合同的重要组成部分，确保第三方在合同履行中的合法权益。5.附件五：安全生产协议详细要求：明确甲乙双方在安全生产方面的责任、义务及安全措施。说明：安全生产协议是确保施工安全的重要文件，对安全生产进行规范管理。6.附件六：环境保护协议详细要求：明确甲乙双方在环境保护方面的责任、义务及环保措施。说明：环境保护协议是确保施工过程中环境保护的重要文件，对环境保护进行规范管理。7.附件七：合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因及双方协商结果。说明：合同变更协议是合同履行过程中，因特殊原因对合同内容进行调整的书面文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定的时间完成工程；1.2乙方施工质量不符合合同约定；1.3甲方未按时支付工程款项；1.4第三方未能履行合同约定的职责；1.5甲乙双方未按约定履行保密义务。2.违约责任认定标准：2.1乙方未按时完成工程，每延误一天，应支付合同总价的一定比例作为违约金；2.2乙方施工质量不符合合同约定，乙方应负责返工，并承担返工费用；2.3甲方未按时支付工程款项，应支付逾期付款利息，并承担相应违约责任；2.4第三方未能履行合同约定的职责，由第三方承担违约责任；2.5甲乙双方未按约定履行保密义务，应承担相应的法律责任。示例说明：1.乙方未按合同约定的时间完成工程，延误工期10天，应支付合同总价1%的违约金，即人民币10万元。全文完。2024版分包方与总包方砌体工程施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1总包方信息1.2分包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.施工内容3.1砌体工程施工范围3.2施工材料及设备要求3.3施工工艺及质量控制标准4.技术交底4.1技术交底时间及地点4.2技术交底内容4.3技术交底文件5.施工进度安排5.1施工进度计划5.2施工节点5.3进度调整及变更6.施工质量6.1施工质量标准6.2质量检测及验收6.3质量问题处理7.施工安全7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理及报告8.人员及设备管理8.1人员配置8.2设备使用及维护8.3人员培训及考核9.工程款支付9.1支付方式9.2支付节点及金额9.3逾期付款责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任及赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1保密条款14.2通知方式14.3合同附件14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1总包方信息1.1.1名称：[总包方名称]1.1.2地址：[总包方地址]1.1.3法定代表人：[总包方法定代表人姓名]1.1.4联系方式：[总包方联系电话]1.2分包方信息1.2.1名称：[分包方名称]1.2.2地址：[分包方地址]1.2.3法定代表人：[分包方法定代表人姓名]1.2.4联系方式：[分包方联系电话]2.工程概况2.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点：[具体工程地址]2.3工程规模：[工程总面积及结构类型]2.4工程工期：[合同约定工期，如：自[开工日期]至[竣工日期]止]3.施工内容3.1砌体工程施工范围：3.1.1室内砌筑墙体的施工3.1.2室外砌筑墙体的施工3.1.3砌体结构加固施工3.1.4砌体工程相关配套设施施工3.2施工材料及设备要求：3.2.1材料品牌、规格、质量要求3.2.2设备型号、性能要求3.3施工工艺及质量控制标准：3.3.1施工工艺流程3.3.2质量控制点及标准4.技术交底4.1技术交底时间及地点：4.1.1时间：[具体技术交底日期]4.1.2地点：[具体技术交底地点]4.2技术交底内容：4.2.1工程概况4.2.2施工图纸及设计要求4.2.3施工工艺及质量控制措施4.3技术交底文件：4.3.1技术交底记录4.3.2施工图纸4.3.3相关规范及标准5.施工进度安排5.1施工进度计划：5.1.1施工阶段划分5.1.2各阶段工期安排5.2施工节点：5.2.1关键节点5.2.2各节点时间要求5.3进度调整及变更：5.3.1进度调整条件5.3.2进度调整程序6.施工质量6.1施工质量标准：6.1.1国家及行业标准6.1.2本合同约定标准6.2质量检测及验收：6.2.1质量检测内容6.2.2质量验收程序6.3质量问题处理：6.3.1质量问题报告6.3.2质量问题处理措施7.施工安全7.1安全生产责任：7.1.1分包方安全生产责任7.1.2总包方安全生产责任7.2安全生产措施：7.2.1安全生产管理制度7.2.2安全防护设施7.3事故处理及报告：7.3.1事故报告程序7.3.2事故处理及责任追究8.施工进度安排8.1施工进度计划：8.1.1施工阶段划分8.1.1.1准备阶段8.1.1.2基础阶段8.1.1.3结构阶段8.1.1.4装修阶段8.1.2各阶段工期安排8.1.2.1准备阶段：10日8.1.2.2基础阶段：30日8.1.2.3结构阶段：60日8.1.2.4装修阶段：30日8.2施工节点：8.2.1关键节点8.2.1.1基础工程验收合格8.2.1.2结构工程验收合格8.2.1.3装修工程验收合格8.2.2各节点时间要求8.2.2.1基础工程验收合格：第50日8.2.2.2结构工程验收合格：第90日8.2.2.3装修工程验收合格：第120日8.3进度调整及变更：8.3.1进度调整条件8.3.1.1天气原因8.3.1.2设计变更8.3.1.3不可抗力因素8.3.2进度调整程序8.3.2.1分包方提出调整申请8.3.2.2总包方审核并确认8.3.2.3双方协商并达成一致9.施工质量9.1施工质量标准：9.1.1国家及行业标准9.1.1.1GB502032011《砌体结构工程施工质量验收规范》9.1.1.2GB503002013《建筑工程施工质量验收统一标准》9.1.2本合同约定标准9.1.2.1砌体墙体垂直度偏差不大于1/10009.1.2.2砌体砂浆饱满度不小于90%9.1.2.3砌体强度等级符合设计要求9.2质量检测及验收：9.2.1质量检测内容9.2.1.1砌体材料检测9.2.1.2砌体施工过程检测9.2.1.3砌体成品检测9.2.2质量验收程序9.2.2.1分包方自检9.2.2.2总包方抽检9.2.2.3验收合格后填写验收记录9.3质量问题处理：9.3.1质量问题报告9.3.1.1发现质量问题后，分包方应在24小时内向总包方报告9.3.2质量问题处理措施9.3.2.1分包方负责采取措施进行整改9.3.2.2总包方负责监督整改过程9.3.2.3整改合格后进行复检10.施工安全10.1安全生产责任：10.1.1分包方安全生产责任10.1.1.1负责施工现场的安全管理10.1.1.2负责施工人员的安全教育10.1.2总包方安全生产责任10.1.2.1负责总包工程的安全生产10.1.2.2负责监督分包方的安全管理10.2安全生产措施：10.2.1安全生产管理制度10.2.1.1制定安全生产管理制度10.2.1.2建立安全生产责任制10.2.2安全防护设施10.2.2.1设置安全警示标志10.2.2.2配备必要的安全防护用品10.3事故处理及报告：10.3.1事故报告程序10.3.1.1发生事故后，立即启动应急预案10.3.1.2向当地安全生产监督管理部门报告10.3.2事故处理及责任追究10.3.2.1分析事故原因，采取整改措施10.3.2.2责任追究及赔偿11.人员及设备管理11.1人员配置11.1.1项目经理及技术人员11.1.2施工班组及操作人员11.2设备使用及维护11.2.1设备清单及要求11.2.2设备使用操作规程11.2.3设备维护保养11.3人员培训及考核11.3.1培训内容11.3.2考核方式11.3.3培训考核记录12.工程款支付12.1支付方式12.1.1预付款12.1.2进度款12.1.3结算款12.2支付节点及金额12.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的10%12.2.2进度款：每完成一个施工阶段后支付，金额为该阶段合同价的30%12.2.3结算款：工程验收合格后支付，金额为合同总价的60%12.3逾期付款责任12.3.1逾期支付利息12.3.2逾期付款违约金13.违约责任13.1违约情形13.1.1未按时完成工程进度13.1.2施工质量不符合合同要求13.1.3违反安全生产规定13.2违约责任及赔偿13.2.1分包方承担违约责任13.2.2赔偿金额及计算方法14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1协商解决14.1.2仲裁解决14.2争议解决机构14.2.1[具体仲裁机构名称]14.3合同附件14.3.1施工图纸14.3.2技术交底文件14.3.3相关规范及标准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，对合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方的职责15.2.1第三方根据合同约定，对施工过程进行监督、检查、咨询或提供专业服务。15.2.2第三方应独立、公正地履行职责，不得偏袒任何一方。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以便履行其职责。15.3.2第三方有权对甲乙双方的行为提出意见和建议。15.4第三方的义务15.4.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。15.4.2第三方应按照合同约定的时间、质量和标准完成其工作。16.第三方的责任限额16.1第三方的责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，其应承担的最高赔偿金额。16.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同