2024年度建设合同:城市轨道交通建设施工及监理合同3篇_第1页
2024年度建设合同:城市轨道交通建设施工及监理合同3篇_第2页
2024年度建设合同:城市轨道交通建设施工及监理合同3篇_第3页
2024年度建设合同:城市轨道交通建设施工及监理合同3篇_第4页
2024年度建设合同:城市轨道交通建设施工及监理合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩53页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设合同:城市轨道交通建设施工及监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3注册地址1.4联系方式2.合同签订背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别3.5工程建设标准4.工程施工内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工期限5.监理内容5.1监理范围5.2监理内容5.3监理期限6.工程质量标准6.1质量要求6.2质量验收标准6.3质量保证期7.工程进度要求7.1进度计划7.2进度检查7.3进度调整8.工程造价及支付方式8.1工程造价8.2工程结算8.3工程支付方式9.工程变更及索赔9.1工程变更9.2索赔处理10.合同履行及违约责任10.1合同履行10.2违约责任11.合同解除及终止11.1合同解除11.2合同终止12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:市城市轨道交通建设有限公司乙方:建筑工程集团有限公司1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3注册地址甲方注册地址:市区路号乙方注册地址:市区路号1.4联系方式2.合同签订背景及目的2.1项目背景为满足城市交通需求,提高城市轨道交通运输能力,甲方决定建设城市轨道交通项目。2.2项目目的本合同旨在明确甲乙双方在城市轨道交通建设施工及监理过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。3.工程概况3.1工程名称市城市轨道交通号线一期工程3.2工程地点市区、区3.3工程规模工程总长度:公里,车站数量:座3.4工程类别城市轨道交通工程3.5工程建设标准按照《城市轨道交通工程项目建设标准》执行。4.工程施工内容4.1施工范围土建工程、安装工程、装修工程等。4.2施工内容包括但不限于:隧道开挖、桥梁建设、车站建设、轨道铺设、设备安装等。4.3施工期限自合同签订之日起,施工期限为个月。5.监理内容5.1监理范围对工程的施工质量、进度、安全、环保等方面进行全过程监理。5.2监理内容包括但不限于:施工图纸审查、施工过程检查、质量验收、进度控制、安全监理等。5.3监理期限与工程施工期限同步。6.工程质量标准6.1质量要求严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量符合设计要求。6.2质量验收标准按照《城市轨道交通工程质量验收规范》执行。6.3质量保证期自工程验收合格之日起,质量保证期为年。8.工程造价及支付方式8.1工程造价本合同工程造价为人民币万元整,具体金额以双方最终确认的工程结算为准。8.2工程结算工程结算应根据实际完成工程量、合同约定及变更情况进行。8.3工程支付方式8.3.1付款进度工程款支付按照工程进度分阶段进行,具体付款节点及比例如下:预付款:合同签订后个工作日内支付,金额为合同总价的%;进度款:每月支付一次,根据已完成工程量及合同约定比例支付;结算款:工程竣工验收合格后个工作日内支付,金额为合同总价的%;验收合格后的尾款:在保修期满后个工作日内支付,金额为合同总价的%。8.3.2付款条件工程进度款申请报告;工程量清单;相关工程验收报告;乙方开具的合法税务发票。9.工程变更及索赔9.1工程变更任何因设计变更、工程量增加、施工条件改变等原因引起的工程变更,均需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。9.2索赔处理9.2.1索赔提出乙方在认为有权提出索赔时,应立即以书面形式向甲方提出索赔要求,并附上相关证据。9.2.2索赔审核甲方收到索赔要求后,应在个工作日内进行审核,并将审核结果通知乙方。9.2.3索赔解决甲乙双方应友好协商解决索赔事宜,如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。10.合同履行及违约责任10.1合同履行甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的义务,确保工程按期、按质完成。10.2违约责任10.2.1甲方违约如甲方未能按约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的%计算。10.2.2乙方违约如乙方未能按约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按实际损失金额的%计算。11.合同解除及终止11.1合同解除11.1.1双方协商解除甲乙双方协商一致,可以解除本合同。11.1.2依法解除如一方违约,另一方有权依法解除本合同。11.2合同终止合同履行完毕或因其他原因导致合同目的无法实现时,合同终止。12.争议解决12.1争议解决方式甲乙双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构仲裁委员会。12.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会仲裁规则执行。13.合同生效及终止13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止本合同履行完毕或因其他原因导致合同目的无法实现时,合同终止。14.其他约定事项14.1保密条款甲乙双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知除法律另有规定外,双方之间的通知应以书面形式发送,自发送之日起生效。14.3合同附件本合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.4合同未尽事宜本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、金融机构、保险公司等。15.2第三方介入原因15.2.1监理单位为确保工程质量、进度和安全,甲方有权委托第三方监理单位进行监理。15.2.2检测机构为确保工程质量,双方同意委托第三方检测机构对关键部位和材料进行检测。15.2.3设计单位如需对工程设计进行修改或补充,双方可委托第三方设计单位提供设计服务。15.2.4咨询公司为确保项目顺利进行,双方可聘请第三方咨询公司提供咨询服务。15.2.5金融机构为保障合同履行,双方可引入第三方金融机构进行资金监管或贷款担保。15.2.6保险公司为确保风险可控,双方可购买第三方保险公司提供的保险产品。15.3第三方责任限额15.3.1责任范围第三方介入后,其责任范围应明确界定,包括但不限于提供的服务内容、质量标准、工作期限等。15.3.2责任限额15.3.2.1第三方责任第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应由第三方承担全部责任。15.3.2.2甲方责任甲方因委托第三方不当或未提供必要条件导致第三方无法履行职责,应承担相应责任。15.3.2.3乙方责任乙方因委托第三方不当或未提供必要条件导致第三方无法履行职责,应承担相应责任。15.3.3保险责任15.3.3.1保险范围第三方责任保险应覆盖第三方在履行职责过程中可能产生的赔偿责任。15.3.3.2保险限额保险限额应与第三方责任限额相一致,确保在发生责任事故时,保险赔偿能够覆盖全部损失。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1权利划分15.4.1.1甲方权利甲方有权对第三方提供的服务进行监督,确保其符合合同约定。15.4.1.2乙方权利乙方有权对第三方提供的服务进行配合,并提供必要的支持。15.4.1.3第三方权利第三方有权按照合同约定,独立行使权利,完成委托事项。15.4.2义务划分15.4.2.1甲方义务甲方应按合同约定支付第三方费用,并提供必要的工作条件。15.4.2.2乙方义务乙方应配合第三方工作,确保第三方能够顺利完成委托事项。15.4.2.3第三方义务第三方应按照合同约定,履行职责,确保服务质量。15.5第三方介入的合同签订15.5.1第三方合同甲乙双方应与第三方另行签订合同,明确双方的权利、义务和责任。15.5.2合同衔接第三方合同应与本合同相互衔接,确保各方责任清晰,避免责任交叉。15.6第三方介入的变更管理15.6.1变更申请如需变更第三方介入事项,甲乙双方应共同向第三方提出变更申请。15.6.2变更审批第三方收到变更申请后,应在个工作日内完成审批,并将审批结果通知甲乙双方。15.6.3变更执行经审批通过的变更,甲乙双方和第三方应共同执行,并调整相关合同条款。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同正本合同副本双方签字盖章的合同附件2.工程概况文件工程可行性研究报告工程设计文件工程地质勘察报告3.工程施工文件施工组织设计施工进度计划施工图纸会审记录4.监理文件监理大纲监理日志质量验收报告5.工程结算文件工程量清单工程结算书工程变更单6.支付文件付款申请付款凭证发票7.索赔文件索赔申请索赔证据索赔处理结果8.争议解决文件争议调解协议仲裁裁决书诉讼判决书9.第三方介入文件第三方合同第三方服务报告第三方验收报告10.保险文件保险合同保险单保险理赔报告说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付工程款责任认定:按逾期付款金额的%支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成工程责任认定:按实际损失金额的%支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定履行职责责任认定:由第三方承担全部责任,并赔偿因此造成的损失。4.合同解除违约责任违约行为:一方违反合同约定导致合同解除责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。5.争议解决违约责任违约行为:一方未按约定履行争议解决程序责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。示例说明:甲方未在约定付款期限内支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失,如延迟利息、律师费等。乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失,如工期延误造成的额外费用等。第三方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量问题,甲方和乙方均有权要求第三方承担违约责任,赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度建设合同:城市轨道交通建设施工及监理合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同签订地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目进度安排3.工程设计3.1设计单位3.2设计内容3.3设计进度3.4设计变更4.施工内容4.1施工单位4.2施工范围4.3施工质量要求4.4施工进度4.5施工变更5.监理内容5.1监理单位5.2监理范围5.3监理质量要求5.4监理进度5.5监理变更6.人员配备6.1施工单位人员6.2监理单位人员6.3人员资质要求7.资金管理7.1资金来源7.2资金拨付7.3资金使用7.4资金结算8.质量保证8.1质量标准8.2质量检查8.3质量整改8.4质量事故处理9.安全生产9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3事故报告及处理9.4安全培训10.环境保护10.1环境保护责任制10.2环境保护措施10.3环境污染事故处理11.合同变更11.1变更程序11.2变更内容11.3变更审批12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序14.4争议解决费用第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:《2024年度建设合同:城市轨道交通建设施工及监理合同》1.2合同双方1.2.1甲方:市城市轨道交通建设指挥部1.2.2乙方:建设集团有限公司1.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同有效期:自2024年1月1日至2027年12月31日1.5合同签订地点:市第二条项目概况2.1项目名称:市城市轨道交通1号线2.2项目地点:市市区及周边地区2.3项目规模:全长约公里,设座车站,个换乘站2.4项目内容:包括隧道、车站、区间、供电、信号等设施的建设2.5项目进度安排:2.5.1设计阶段:2024年1月1日至2024年6月30日2.5.2施工阶段:2024年7月1日至2026年12月31日2.5.3竣工验收阶段:2027年1月1日至2027年12月31日第三条工程设计3.1设计单位:工程设计研究院3.2设计内容:包括但不限于初步设计、施工图设计、设计变更等3.3设计进度:3.3.1初步设计:2024年1月1日至2024年3月31日3.3.2施工图设计:2024年4月1日至2024年6月30日3.3.3设计变更:根据施工进度及实际情况进行3.4设计变更:3.4.1设计变更程序:由甲方提出,经设计单位确认后,由乙方执行3.4.2设计变更审批:设计变更需经甲方、设计单位及乙方共同确认第四条施工内容4.1施工单位:建设集团有限公司4.2施工范围:根据设计文件及合同约定进行施工4.3施工质量要求:符合国家标准、行业标准和甲方的要求4.4施工进度:4.4.1施工准备阶段:2024年7月1日至2024年9月30日4.4.2施工实施阶段:2024年10月1日至2026年12月31日4.4.3竣工验收阶段:2027年1月1日至2027年12月31日4.5施工变更:4.5.1施工变更程序:由甲方提出,经施工单位确认后,由施工单位执行4.5.2施工变更审批:施工变更需经甲方、施工单位及监理单位共同确认第五条监理内容5.1监理单位:工程监理咨询有限公司5.2监理范围:对施工过程进行全面、全过程监理5.3监理质量要求:确保工程质量达到国家标准、行业标准和甲方的要求5.4监理进度:5.4.1监理准备阶段:2024年7月1日至2024年8月31日5.4.2监理实施阶段:2024年9月1日至2026年12月31日5.4.3监理验收阶段:2027年1月1日至2027年12月31日5.5监理变更:5.5.1监理变更程序:由甲方提出,经监理单位确认后,由监理单位执行5.5.2监理变更审批:监理变更需经甲方、监理单位及施工单位共同确认第六条人员配备6.1施工单位人员:6.1.1施工项目经理:具备相关资质,负责施工项目的全面管理6.1.2施工技术负责人:负责施工技术管理工作6.1.3施工安全负责人:负责施工现场安全管理工作6.2监理单位人员:6.2.1监理项目经理:具备相关资质,负责监理项目的全面管理6.2.2监理技术负责人:负责监理技术管理工作6.2.3监理安全负责人:负责监理现场安全管理工作6.3人员资质要求:所有人员应具备相应的资格证书和实际工作经验第七条资金管理7.1资金来源:甲方提供项目建设资金7.2资金拨付:7.2.1拨付程序:甲方根据项目进度及实际情况,向乙方拨付资金7.2.2拨付方式:通过银行转账等方式进行7.3资金使用:7.3.1严格按照合同约定使用资金7.3.2资金使用情况需定期向甲方报告7.4资金结算:7.4.1结算程序:根据项目进度及实际情况,乙方向甲方提交结算申请7.4.2结算方式:通过银行转账等方式进行第八条质量保证8.1质量标准:8.1.1符合《城市轨道交通工程施工质量验收规范》8.1.2达到国家规定的质量等级标准8.1.3甲方验收合格8.2质量检查:8.2.1施工过程中,监理单位应进行定期和不定期的质量检查8.2.2施工单位应按照规定进行自检和互检8.2.3甲方有权随时对工程质量进行检查8.3质量整改:8.3.1对检查中发现的质量问题,施工单位应立即整改8.3.2整改完成后,需经监理单位验收合格后方可继续施工8.4质量事故处理:8.4.1发生质量事故时,施工单位应立即停止施工,并报告甲方8.4.2甲方应组织调查,查明原因,制定整改措施8.4.3对造成质量事故的责任人,依法进行追责第九条安全生产9.1安全生产责任制:9.1.1施工单位和监理单位应建立健全安全生产责任制9.1.2各级管理人员和施工人员应明确安全生产职责9.2安全生产措施:9.2.1施工单位应制定安全生产措施,并严格执行9.2.2监理单位应监督施工单位执行安全生产措施9.3事故报告及处理:9.3.1发生安全生产事故时,施工单位应立即上报甲方9.3.2甲方应组织调查,查明原因,制定防范措施9.4安全培训:9.4.1施工单位和监理单位应定期对员工进行安全生产培训9.4.2培训内容应包括安全生产法律法规、操作规程等第十条环境保护10.1环境保护责任制:10.1.1施工单位和监理单位应建立健全环境保护责任制10.1.2各级管理人员和施工人员应明确环境保护职责10.2环境保护措施:10.2.1施工单位应采取有效措施,减少施工对环境的影响10.2.2监理单位应监督施工单位执行环境保护措施10.3环境污染事故处理:10.3.1发生环境污染事故时,施工单位应立即上报甲方10.3.2甲方应组织调查,查明原因,制定整改措施第十一条合同变更11.1变更程序:11.1.1任何一方提出变更,应提前书面通知对方11.1.2双方协商一致后,签订变更协议11.2变更内容:11.2.1变更工程内容、工期、质量标准等11.2.2变更合同价款11.3变更审批:11.3.1变更协议需经甲方审核批准第十二条合同解除12.1解除条件:12.1.1乙方严重违约12.1.2甲方严重违约12.2解除程序:12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方12.2.2双方协商一致后,签订解除合同协议12.3解除后的责任:第十三条违约责任13.1违约情形:13.1.1乙方未按合同约定完成工程13.1.2乙方未按合同约定进行质量检查和整改13.1.3乙方未按合同约定进行安全生产管理13.2违约责任承担:13.2.1乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等13.3违约赔偿:13.3.1赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构或法院判决第十四条争议解决14.1争议解决方式:14.1.1优先采用协商解决争议14.1.2协商不成的,提交仲裁机构仲裁14.1.3仲裁不成的,提交有管辖权的人民法院诉讼14.2争议解决机构:14.2.1仲裁机构:仲裁委员会14.3争议解决程序:14.3.1协商:自提出争议之日起30日内14.3.2仲裁:自仲裁申请之日起60日内14.4争议解决费用:14.4.1协商费用:由双方协商承担14.4.2仲裁费用:由败诉方承担,仲裁机构另有规定的除外第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲方、乙方外的,因合同履行需要引入的具有独立法人资格的机构或个人,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构、评估机构等。15.2第三方介入目的:为了确保合同的履行质量、进度和安全性,以及提高合同履行的透明度和效率。16.第三方介入程序16.1甲方或乙方在合同履行过程中,认为需要第三方介入的,应提前向对方提出书面申请,并说明第三方介入的原因和预期目标。16.2对方在收到申请后,应在7个工作日内予以答复,同意介入的,应签订第三方介入协议。16.3第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任以及与其他各方的划分。17.第三方权利与义务17.1第三方权利:17.1.1根据合同约定和第三方介入协议,独立开展相关工作;17.1.2要求甲方和乙方提供必要的资料和信息;17.1.3对甲方和乙方的工作进行监督和评价。17.2第三方义务:17.2.1按照合同约定和第三方介入协议的要求,履行职责;17.2.2对工作过程中获取的甲方和乙方信息保密;17.2.3对发现的问题提出建议和解决方案。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额:第三方的责任限额由甲方和乙方在第三方介入协议中约定,一般包括但不限于:18.1.1直接经济损失;18.1.2间接经济损失;18.1.3信誉损失;18.1.4其他由合同约定或法律规定应承担的责任。18.2超出责任限额的,由甲方和乙方共同承担。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方:19.1.1第三方应向甲方提供工作进展报告,甲方有权对第三方的工作进行监督和评价;19.1.2甲方对第三方的选择和更换拥有决定权。19.2第三方与乙方:19.2.1第三方应向乙方提供工作进展报告,乙方有权对第三方的工作进行监督和评价;19.2.2乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和信息。19.3第三方与监理单位:19.3.1监理单位对第三方的工作进行监督,确保其履行职责;19.3.2第三方应配合监理单位的工作,接受其监督和指导。20.第三方介入协议的变更与解除20.1第三方介入协议的变更:任何一方认为第三方介入协议需要变更的,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订变更协议。20.2.1第三方严重违约;20.2.2甲方或乙方严重违约;20.2.3因不可抗力导致合同无法履行。21.第三方介入协议的终止21.2甲方和乙方应根据第三方的工作成果,对其进行评价和结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同主体资格证明文件要求:甲方和乙方应提供营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等证明文件。说明:用于证明甲方和乙方的合法主体资格。2.附件二:工程设计文件要求:设计单位应提供完整的工程设计文件,包括但不限于初步设计、施工图设计等。说明:工程设计文件是施工和监理的依据。3.附件三:施工组织设计要求:施工单位应提供详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、资源配置等。说明:施工组织设计是施工管理的重要文件。4.附件四:监理大纲及监理计划要求:监理单位应提供监理大纲及监理计划,包括监理内容、进度安排、人员配置等。说明:监理大纲及监理计划是监理工作的重要指导文件。5.附件五:安全生产管理计划要求:施工单位和监理单位应提供安全生产管理计划,包括安全生产责任制、措施、培训等。说明:安全生产管理计划是保障施工安全的重要文件。6.附件六:环境保护措施及应急预案要求:施工单位和监理单位应提供环境保护措施及应急预案,包括污染防治、事故处理等。说明:环境保护措施及应急预案是保障环境保护和应对突发事件的依据。7.附件七:资金使用计划及结算资料要求:乙方应提供资金使用计划及结算资料,包括资金拨付、使用、结算等。说明:资金使用计划及结算资料是资金管理的依据。8.附件八:工程质量检查报告要求:监理单位应提供工程质量检查报告,包括检查内容、结果、整改措施等。说明:工程质量检查报告是保证工程质量的重要文件。9.附件九:安全生产检查报告要求:监理单位应提供安全生产检查报告,包括检查内容、结果、整改措施等。说明:安全生产检查报告是保障施工安全的重要文件。10.附件十:环境保护检查报告要求:监理单位应提供环境保护检查报告,包括检查内容、结果、整改措施等。说明:环境保护检查报告是保障环境保护的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成工程;1.2乙方未按合同约定进行质量检查和整改;1.3乙方未按合同约定进行安全生产管理;1.4甲方未按合同约定提供资金;1.5第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定完成工程,造成工期延误的,应支付违约金;2.2乙方未按合同约定进行质量检查和整改,造成工程质量不合格的,应承担修复费用和违约金;2.3乙方未按合同约定进行安全生产管理,造成安全事故的,应承担相应法律责任;2.4甲方未按合同约定提供资金,造成乙方延误工期的,应支付违约金;2.5第三方未按合同约定履行职责,造成合同无法履行的,应承担相应法律责任。3.违约责任示例:3.1乙方未按合同约定完成工程,导致工期延误30天,应支付甲方违约金人民币万元;3.2乙方在施工过程中发现质量问题,未及时整改,导致质量问题扩大,乙方应承担修复费用人民币万元,并支付违约金人民币万元;3.3乙方在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,乙方应承担相应法律责任,并支付违约金人民币万元。全文完。2024年度建设合同:城市轨道交通建设施工及监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.合同标的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同工期3.1工期起止时间3.2工期延期处理3.3工期延误责任4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检测4.3质量责任5.工程进度5.1进度计划5.2进度调整5.3进度验收6.合同价格6.1合同价款6.2付款方式6.3付款期限6.4付款条件7.合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更内容8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止责任11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:施工图纸11.3附件三:技术规范11.4附件四:合同签订文件12.其他约定12.1保密条款12.2通知送达12.3合同附件13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间14.合同解除与终止14.1解除条件14.2解除程序14.3解除责任第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:城市轨道交通有限公司乙方:建筑集团有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址甲方注册地址:省市区街道号乙方注册地址:省市区街道号2.合同标的2.1项目名称市轨道交通一期工程2.2项目地点省市区、区、区2.3项目规模全长公里,共设站,总投资约亿元2.4项目内容轨道交通一期工程包括线路建设、车站建设、车辆段建设、运营管理等3.合同工期3.1工期起止时间合同工期自2024年3月1日起至2026年3月1日止3.2工期延期处理如因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求甲方支付工期延误赔偿金;如因乙方原因导致工期延误,乙方应自行承担责任。3.3工期延误责任工期延误责任由责任方承担,责任方应赔偿对方因此遭受的损失。4.工程质量要求4.1质量标准工程质量应符合国家相关标准和规范要求,达到合格标准。4.2质量检测工程完成后,乙方应按照国家相关标准和规范要求进行自检,并向甲方提交质量检测报告。4.3质量责任若工程出现质量问题,乙方应负责修复,并承担相应的赔偿责任。5.工程进度5.1进度计划乙方应按照甲方要求编制详细的施工进度计划,经甲方审核批准后执行。5.2进度调整如因不可抗力等原因导致施工进度受到影响,乙方应及时通知甲方,并共同协商调整进度计划。5.3进度验收工程完成后,乙方应组织验收,并将验收报告提交甲方审核。6.合同价格6.1合同价款合同价款为人民币亿元,分阶段支付。6.2付款方式甲方按照工程进度和乙方提交的工程量清单支付工程款。6.3付款期限甲方应在收到乙方提交的工程量清单及发票后个工作日内支付工程款。6.4付款条件乙方提交的工程量清单及发票真实、有效,且工程质量符合合同约定。8.合同变更8.1变更条件在合同履行过程中,如因政策调整、不可抗力等因素导致合同内容需变更,双方应协商一致,并以书面形式提出变更申请。8.2变更程序变更申请经双方协商一致后,由乙方制定变更方案,经甲方审核批准后执行。8.3变更内容变更内容包括但不限于工程量、工期、价格、质量要求等。9.合同解除9.1解除条件(1)一方违约,经另一方催告后仍未在合理期限内纠正;(2)发生不可抗力,导致合同无法继续履行;(3)一方违反保密协议,造成对方损失;(4)合同约定的其他解除条件。9.2解除程序解除合同应书面通知对方,并说明解除原因。合同解除后,双方应立即停止履行合同义务,并妥善处理善后事宜。9.3解除责任因一方违约导致合同解除的,违约方应承担违约责任;因不可抗力导致合同解除的,双方互不承担违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构仲裁机构为省市仲裁委员会。10.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过个月。11.合同终止11.1终止条件合同履行完毕或因合同解除、终止而使合同权利义务终止。11.2终止程序合同终止时,双方应办理合同终止手续,包括但不限于合同文件的归档、剩余款项的结算等。11.3终止责任12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:技术规范12.4附件四:合同签订文件13.其他约定13.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2通知送达双方的通知应以书面形式发送,自发送之日起个工作日视为送达。13.3合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.合同生效14.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方是指除合同双方外的其他参与方,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、承包商等。15.2第三方责任15.2.1监理单位监理单位负责对工程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。监理单位的责任限额为合同总价的%,且不得超过人民币万元。15.2.2设计单位设计单位负责提供符合合同要求的设计文件,并对设计文件负责。设计单位的责任限额为合同总价的%,且不得超过人民币万元。15.2.3检测机构检测机构负责对工程质量进行检测,确保工程质量符合国家标准。检测机构的责任限额为合同总价的%,且不得超过人民币万元。15.2.4咨询顾问咨询顾问提供专业咨询服务,协助合同双方解决合同履行中的问题。咨询顾问的责任限额为合同总价的%,且不得超过人民币万元。15.2.5承包商承包商负责工程的实际施工,按照设计文件和合同要求完成工程。承包商的责任限额为合同总价的%,且不得超过人民币万元。15.3第三方权利15.3.1监理单位有权对工程质量、进度、安全进行监督检查,有权要求承包商整改不符合要求的部分。15.3.2设计单位有权对设计文件进行修改和完善,有权要求承包商按照修改后的设计文件施工。15.3.3检测机构有权对工程质量进行检测,有权对检测不合格的部分提出整改要求。15.3.4咨询顾问有权根据合同要求提供咨询服务,有权要求合同双方提供必要的资料和信息。15.3.5承包商有权根据设计文件和合同要求进行施工,有权要求合同双方提供必要的施工条件。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方第三方与甲方之间不存在直接合同关系,甲方对第三方的责任和义务由合同约定。15.4.2第三方与乙方第三方与乙方之间不存在直接合同关系,乙方对第三方的责任和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论