版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版工程监理合同服务内容详解本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息1.3项目信息2.工程监理服务内容概述3.工程监理服务范围3.1设计阶段监理3.2施工阶段监理3.3竣工验收阶段监理4.工程监理服务期限5.工程监理服务费用及支付方式5.1服务费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.工程监理服务标准及质量要求7.工程监理服务流程及工作内容7.1设计阶段监理流程及内容7.2施工阶段监理流程及内容7.3竣工验收阶段监理流程及内容8.工程监理报告及信息反馈8.1监理报告编制要求8.2信息反馈渠道及要求9.工程变更及索赔处理9.1变更处理流程9.2索赔处理流程10.工程监理合同终止及解除10.1合同终止条件10.2合同解除条件11.违约责任及争议解决11.1违约责任承担11.2争议解决方式12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.合同附件及补充条款13.1附件清单13.2补充条款14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称:监理有限公司1.1.2注册地址:省市区路号1.1.3法定代表人:1.1.4联系电话:138xxxx56781.2施工单位信息1.2.1单位名称:建筑工程有限公司1.2.2注册地址:省市区路号1.2.3法定代表人:1.2.4联系电话:139xxxx56781.3项目信息1.3.1项目名称:住宅小区建设项目1.3.2项目地址:省市区路号1.3.3项目总投资:人民币伍仟万元整1.3.4项目合同工期:12个月2.工程监理服务内容概述2.1本合同约定,监理单位为施工单位提供全过程、全方位的监理服务,包括但不限于设计、施工、竣工验收等阶段。3.工程监理服务范围3.1设计阶段监理3.1.1审查设计文件,确保设计符合规范、标准及业主需求。3.1.2监督设计变更,确保变更合理、合规。3.1.3协调设计单位与施工单位之间的关系。3.2施工阶段监理3.2.1监督施工单位的施工质量、进度、安全等。3.2.2审核施工单位的施工组织设计、施工方案。3.2.3监督施工单位遵守合同约定及法律法规。3.3竣工验收阶段监理3.3.1组织竣工验收,确保工程符合设计及规范要求。3.3.2审核施工单位提交的竣工验收资料。3.3.3协助解决竣工验收过程中出现的问题。4.工程监理服务期限4.1本合同约定的监理服务期限为12个月,自合同签订之日起计算。5.工程监理服务费用及支付方式5.1服务费用总额:人民币壹佰万元整。5.2费用支付方式:分阶段支付,每阶段支付金额为总额的1/4。5.3费用支付时间:每个阶段完成后5个工作日内支付。6.工程监理服务标准及质量要求6.1监理单位应按照国家及行业相关标准、规范及合同约定进行监理工作。6.2监理单位应确保监理工作的质量,对监理过程中发现的问题及时处理,确保工程质量。8.工程监理报告及信息反馈8.1监理报告编制要求8.1.1监理单位应定期编制监理月报、监理周报和监理日志,及时向业主和施工单位反馈工程进展和问题。8.1.2报告内容应包括但不限于工程质量、进度、安全、费用控制等方面。8.1.3报告格式应符合国家及行业规定,内容应真实、准确、完整。8.2信息反馈渠道及要求8.2.1监理单位应设立专门的监理信息反馈渠道,包括现场巡视、电话、电子邮件等方式。8.2.2施工单位应在发现问题时,及时向监理单位报告,监理单位应在接到报告后24小时内进行核实和处理。8.2.3业主可通过监理单位提供的渠道了解工程进展及问题处理情况。9.工程变更及索赔处理9.1变更处理流程9.1.1施工单位提出变更申请,监理单位进行审查,提出意见。9.1.2业主确认变更,监理单位监督施工单位执行变更。9.1.3变更完成后,监理单位进行验收,确认变更完成。9.2索赔处理流程9.2.1施工单位提出索赔申请,监理单位进行审查,提出意见。9.2.2业主确认索赔,监理单位监督施工单位执行索赔。9.2.3索赔完成后,监理单位进行验收,确认索赔完成。10.工程监理合同终止及解除10.1合同终止条件10.1.1合同约定的监理服务期限届满。10.1.2业主与施工单位达成一致,提前终止合同。10.1.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行。10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致,解除合同。10.2.2一方严重违约,另一方有权解除合同。10.2.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行。11.违约责任及争议解决11.1违约责任承担11.1.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。11.1.2违约方应支付违约金,违约金数额根据合同约定或实际损失确定。11.2争议解决方式11.2.1双方应友好协商解决争议。11.2.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同经双方确认无误。12.2合同解除条件12.2.1合同约定的解除条件成立。12.2.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。13.合同附件及补充条款13.1附件清单13.1.1设计文件13.1.2施工图纸13.1.3施工合同13.1.4竣工验收报告13.2补充条款13.2.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。13.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同签署及生效日期14.1本合同一式四份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方介入定义15.1.1本合同所指的第三方是指除合同双方外的其他参与方,包括但不限于咨询机构、检测机构、评估机构、保险机构等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提供专业服务,协助合同双方完成合同规定的义务,确保工程质量和安全。16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1第三方由合同双方协商选定,或由监理单位根据专业需求推荐。16.2第三方委托16.2.1合同双方应与第三方签订委托协议,明确委托事项、服务内容、费用及支付方式等。16.3第三方介入时间16.3.1第三方介入时间应在合同规定的工作范围内,具体时间由合同双方与第三方协商确定。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在执行委托任务过程中,应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定。17.2责任限额17.2.1第三方对因自身原因导致的损失,其责任限额由双方在委托协议中约定。17.3保险责任17.3.1第三方应购买相应的责任保险,以保障其在执行任务过程中的风险。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与合同双方的关系18.1.1第三方与合同双方是委托与被委托的关系,双方应按照委托协议的约定履行各自的权利和义务。18.2第三方与监理单位的关系18.2.1第三方应服从监理单位的监督管理,积极配合监理工作。18.3第三方与施工单位的关系18.3.1第三方应与施工单位保持良好沟通,确保施工过程中的问题得到及时解决。19.第三方介入后的合同调整19.1合同内容调整19.1.1合同双方应根据第三方介入的需要,对合同内容进行适当调整,包括但不限于服务内容、费用、期限等。19.2合同条款补充19.2.1合同双方应就第三方介入后的合同条款进行补充,确保各方权益得到保障。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件20.1.1委托任务完成。20.1.2合同双方协商一致。20.1.3发生不可抗力事件。20.2第三方介入终止程序20.2.1合同双方与第三方协商终止委托协议。20.2.2第三方完成剩余工作,并提交相关报告。20.2.3合同双方对第三方的工作进行验收。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入产生的争议,由合同双方与第三方协商解决。21.1.2协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。21.2争议处理时效21.2.1争议发生后,合同双方应在30日内提出解决争议的要求。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含但不限于建筑设计、结构设计、机电设计等相关图纸及说明。说明:设计文件应满足国家及行业标准,经设计单位盖章确认。2.施工图纸详细要求:包含但不限于施工详图、材料清单、施工工艺说明等。说明:施工图纸应清晰、完整,便于施工单位进行施工。3.施工合同详细要求:明确合同双方的权利和义务,包括工程量、工期、质量、费用等。说明:施工合同是工程实施的依据,双方应严格遵守。4.竣工验收报告详细要求:包括工程质量、进度、安全等方面的验收结果。说明:竣工验收报告是工程交付使用的必要文件。5.监理月报、监理周报、监理日志详细要求:记录工程进展、问题及处理情况。说明:月报、周报、日志是监理单位对工程进行监督管理的记录。6.工程变更申请表详细要求:记录变更原因、变更内容、变更金额等信息。说明:变更申请表是变更处理的依据。7.索赔申请表详细要求:记录索赔原因、索赔金额、索赔依据等信息。说明:索赔申请表是索赔处理的依据。8.第三方委托协议详细要求:明确第三方服务内容、费用、期限等。说明:委托协议是第三方介入的依据。9.保险单详细要求:包含保险类型、保险金额、保险期限等信息。说明:保险单是保障第三方及合同双方权益的凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为施工单位未按合同约定完成工程量或工期。监理单位未按合同约定进行监理工作。第三方未按委托协议提供专业服务。2.责任认定标准施工单位未按合同约定完成工程量或工期,每延误一天,按合同总价的0.5%支付违约金。监理单位未按合同约定进行监理工作,每发生一次,支付违约金人民币壹万元整。第三方未按委托协议提供专业服务,每发生一次,支付违约金人民币壹万元整。3.违约责任示例施工单位延误工期10天,应支付违约金人民币5万元整。监理单位未按约定进行监理工作,导致工程质量问题,应支付违约金人民币10万元整。第三方未按委托协议提供专业服务,导致工程进度延误,应支付违约金人民币10万元整。全文完。2024版工程监理合同服务内容详解1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.监理服务内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理职责4.监理工作程序4.1工程开工前4.2工程施工过程4.3工程验收阶段4.4工程保修阶段5.监理人员要求5.1监理人员资质5.2监理人员职责5.3监理人员培训6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2监理费用构成6.3监理费用支付方式7.监理期限7.1监理期限起止时间7.2监理期限延期条件及处理8.合同变更8.1合同变更原因8.2合同变更程序8.3合同变更生效时间9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约纠纷解决10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除生效时间13.合同生效及终止13.1合同生效时间13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定生效时间第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址(1)甲方地址:[甲方详细地址](2)乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]电子邮箱:[甲方电子邮箱](2)乙方联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]电子邮箱:[乙方电子邮箱]2.工程概况2.1工程名称[工程全称]2.2工程地点[工程具体地址]2.3工程规模[工程规模描述,如建筑面积、占地面积等]2.4工程类别[工程类别,如住宅、商业、工业等]3.监理服务内容3.1监理范围[监理服务涉及的工程范围,包括但不限于设计、施工、验收等阶段]3.2监理内容[具体监理服务内容,如质量控制、进度控制、安全控制、合同管理等]3.3监理职责[监理方应承担的具体职责,如监督工程质量、检查施工进度、确保工程安全等]4.监理工作程序4.1工程开工前[监理方应在工程开工前完成的工作,如审查施工组织设计、制定监理计划等]4.2工程施工过程[监理方在施工过程中的日常监理工作,如巡视检查、验收工程等]4.3工程验收阶段[监理方在工程验收阶段的工作,如组织验收、出具验收报告等]4.4工程保修阶段[监理方在工程保修阶段的工作,如监督保修工程质量等]5.监理人员要求5.1监理人员资质[监理人员应具备的资质要求,如注册监理工程师资格等]5.2监理人员职责[监理人员应承担的具体职责,如质量控制、进度控制、安全控制等]5.3监理人员培训[监理人员应接受的培训内容,如专业技能培训、法规政策培训等]6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额[监理服务费用的总额,包括但不限于监理人员费用、设备费用等]6.2监理费用构成[监理服务费用的构成,如按月支付、按工程进度支付等]6.3监理费用支付方式[监理服务费用的支付方式,如银行转账、现金支付等]7.监理期限7.1监理期限起止时间[监理服务期限的起止时间,如自[起止时间]起至[起止时间]止]7.2监理期限延期条件及处理[监理期限延期的条件,如因不可抗力等原因导致工程延期,以及相应的处理方式]8.合同变更8.1合同变更原因[列举可能导致合同变更的原因,如工程变更、法律法规变化等]8.2合同变更程序[合同变更的具体程序,包括提出变更申请、双方协商、变更文件的签署等]8.3合同变更生效时间[合同变更生效的时间点,通常为变更文件签署之日起]9.违约责任9.1违约情形[列举可能导致违约的情形,如未按时支付费用、未履行监理职责等]9.2违约责任承担[违约责任的承担方式,如支付违约金、赔偿损失等]9.3违约纠纷解决[违约纠纷的解决方式,如协商解决、仲裁或诉讼等]10.保密条款10.1保密内容[需保密的信息内容,如技术资料、商业秘密等]10.2保密期限[保密期限的时长,通常与合同期限一致或根据实际情况确定]10.3保密责任[保密责任的具体内容,包括保密措施、违反保密责任的处理等]11.争议解决11.1争议解决方式[争议解决的途径,如协商、调解、仲裁或诉讼等]11.2争议解决机构[争议解决机构的名称和地址,如仲裁委员会等]11.3争议解决费用[争议解决费用的承担方,通常由败诉方承担]12.合同解除12.1合同解除条件[合同解除的具体条件,如一方严重违约、不可抗力等]12.2合同解除程序[合同解除的具体程序,包括提出解除通知、解除生效等]12.3合同解除生效时间[合同解除生效的时间点,通常为解除通知送达对方之日起]13.合同生效及终止13.1合同生效时间[合同生效的时间点,通常为双方签字盖章之日起]13.2合同终止条件[合同终止的具体条件,如监理服务完成、合同解除等]13.3合同终止程序[合同终止的具体程序,包括通知对方、合同解除等]14.其他约定14.1其他约定事项[合同中未明确的其他约定事项,如附件等]14.2其他约定生效时间[其他约定事项的生效时间,通常与合同生效时间一致或根据具体情况确定]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义[定义第三方的概念,包括但不限于中介机构、咨询公司、检测机构等]15.2第三方介入目的[明确第三方介入的目的,如提供专业咨询、检测、调解等服务]15.3第三方介入程序[第三方介入的具体程序,包括第三方选择、合同签订、服务提供等]16.第三方责任16.1第三方责任范围[界定第三方应承担的责任范围,包括但不限于服务质量、安全责任等]16.2第三方责任限额[设定第三方责任限额,包括但不限于赔偿金额、责任期限等]16.3第三方责任免除[明确第三方责任免除的情形,如不可抗力、甲方原因等]17.甲乙方与第三方的关系17.1甲乙方与第三方合同[甲乙方与第三方之间的合同关系,包括但不限于合同签订、费用支付等]17.2甲乙方责任划分[明确甲乙方与第三方之间的责任划分,包括但不限于质量责任、安全责任等]17.3第三方与其他各方的责任[界定第三方与其他各方(如施工方、材料供应商等)的责任关系]18.第三方介入的费用18.1第三方费用承担[明确第三方费用的承担方,如由甲方承担、乙方承担或按比例分担]18.2第三方费用支付方式[规定第三方费用的支付方式,如预付款、进度款、结算款等]18.3第三方费用调整[规定第三方费用的调整机制,如根据实际情况调整费用等]19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式[第三方介入过程中发生争议的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等]19.2争议解决机构[争议解决机构的名称和地址,如仲裁委员会等]19.3争议解决费用[争议解决费用的承担方,通常由败诉方承担]20.第三方介入的合同解除20.1合同解除条件[明确第三方介入合同解除的条件,如第三方服务质量不达标、费用不合理等]20.2合同解除程序[第三方介入合同解除的具体程序,包括通知对方、合同解除等]20.3合同解除生效时间[合同解除生效的时间点,通常为解除通知送达对方之日起]21.第三方介入的其他条款21.1其他约定事项[合同中未明确的其他约定事项,如附件等]21.2其他约定生效时间[其他约定事项的生效时间,通常与合同生效时间一致或根据具体情况确定]第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订证明文件详细要求:包括合同签订日期、双方签字盖章等证明合同生效的文件。附件说明:作为合同附件,证明合同签订的合法性。2.工程概况文件详细要求:包括工程名称、地点、规模、类别等基本信息。附件说明:为合同执行提供工程背景信息。3.监理服务内容详细清单详细要求:包括监理服务范围、具体内容、职责等。附件说明:明确监理服务的内容和标准。4.监理人员资质证书详细要求:包括监理人员的注册证书、执业证书等。附件说明:证明监理人员具备相应的资质。5.监理费用明细详细要求:包括监理费用总额、构成、支付方式等。附件说明:明确监理费用的具体内容和支付方式。6.监理期限表详细要求:包括监理期限的起止时间、延期条件及处理。附件说明:为监理服务的期限提供明确的时间表。7.保密协议详细要求:包括保密内容、期限、责任等。附件说明:保护双方保密信息的协议。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、机构、费用等。附件说明:明确争议解决的途径和规则。9.第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的目的、程序、责任等。附件说明:明确第三方介入的具体安排。10.其他相关文件详细要求:包括合同履行过程中产生的其他文件。附件说明:为合同执行提供补充性文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为详细要求:列举可能导致违约的行为,如未按时支付费用、未履行监理职责等。责任认定标准:根据违约行为的严重程度和影响,确定相应的责任。示例说明:甲方未按时支付监理费用,导致监理服务中断,乙方有权要求甲方支付滞纳金。2.责任认定标准详细要求:根据违约行为的性质和后果,确定责任的大小和承担方式。示例说明:乙方未按约定进行监理工作,导致工程质量问题,乙方需承担相应的赔偿责任。3.违约责任承担详细要求:明确违约责任的承担方式,如支付违约金、赔偿损失等。示例说明:甲方违约导致工程延期,乙方有权要求甲方支付违约金。4.违约纠纷解决详细要求:明确违约纠纷的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。示例说明:双方就违约责任产生争议,可协商解决;协商不成,可申请仲裁或诉讼。全文完。2024版工程监理合同服务内容详解2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2业主单位信息1.3第三方单位信息(如有)2.合同签订及生效2.1合同签订日期2.2合同生效日期2.3合同期限3.监理范围及内容3.1工程监理范围3.2监理内容概述3.3监理工作重点4.监理职责及权利4.1监理单位职责4.2业主单位职责4.3监理单位权利4.4业主单位权利5.监理服务流程及方法5.1监理服务流程5.2监理工作方法5.3监理报告编制6.监理费用及支付6.1监理费用总额6.2费用构成6.3支付方式及时间6.4费用调整7.合同变更及解除7.1合同变更7.2合同解除7.3合同解除后的处理8.违约责任8.1监理单位违约责任8.2业主单位违约责任8.3第三方单位违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除及终止10.1合同解除10.2合同终止10.3合同解除及终止后的处理11.合同附件11.1附件一:工程监理服务范围及内容11.2附件二:工程监理服务流程及方法11.3附件三:监理费用明细表11.4附件四:合同双方签署文件12.其他约定12.1保密条款12.2通知送达12.3合同解除及终止后的权利义务13.合同生效及效力13.1合同生效13.2合同效力14.合同签订日期及签署14.1合同签订日期14.2合同签署人第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1监理单位信息(1)单位名称:____________________(2)法定代表人:____________________(3)住所地:____________________(4)联系电话:____________________(5)电子邮箱:____________________1.2业主单位信息(1)单位名称:____________________(2)法定代表人:____________________(3)住所地:____________________(4)联系电话:____________________(5)电子邮箱:____________________1.3第三方单位信息(如有)(1)单位名称:____________________(2)法定代表人:____________________(3)住所地:____________________(4)联系电话:____________________(5)电子邮箱:____________________第二条合同签订及生效2.1合同签订日期:____年____月____日2.2合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效2.3合同期限:____年____月____日至____年____月____日第三条监理范围及内容3.1工程监理范围:包括但不限于工程质量、进度、安全、合同管理、信息管理等方面。3.2监理内容概述:(1)工程质量控制;(2)工程进度控制;(3)工程安全管理;(4)合同管理;(5)信息管理;(6)其他相关事项。3.3监理工作重点:(1)确保工程质量符合国家标准;(2)确保工程进度按计划推进;(3)确保工程安全;(4)维护合同双方的合法权益;(5)确保信息管理工作的有效性。第四条监理职责及权利4.1监理单位职责:(1)按照合同约定履行监理职责;(2)对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查;(3)对合同执行情况进行监督;(4)对信息管理工作进行监督;(5)对发现的问题提出整改建议。4.2业主单位职责:(1)提供必要的资料和条件;(2)配合监理单位开展工作;(3)按照合同约定支付监理费用;(4)对监理单位提出的整改建议进行整改;(5)对监理单位的工作进行监督。4.3监理单位权利:(1)要求业主单位提供必要的资料和条件;(2)要求业主单位配合监理工作;(3)对工程质量、进度、安全等方面提出整改建议;(4)对合同执行情况进行监督;(5)对信息管理工作进行监督。第五条监理服务流程及方法5.1监理服务流程:(1)接受业主单位委托,签订监理合同;(2)组建监理团队,明确职责分工;(3)制定监理计划,组织实施;(4)对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查;(5)定期向业主单位提交监理报告。5.2监理工作方法:(1)现场巡视检查;(2)查阅工程资料;(3)召开监理例会;(4)进行工程验收;(5)编制监理报告。第六条监理费用及支付6.1监理费用总额:____元6.2费用构成:(1)监理人员费用;(2)监理设备费用;(3)监理资料费用;(4)其他相关费用。6.3支付方式及时间:(1)监理费用分阶段支付,具体支付时间及比例由合同双方协商确定;(2)监理费用支付前,监理单位需提交相应的费用明细表;(3)业主单位应在收到费用明细表后____日内支付相应费用。第七条合同变更及解除7.1合同变更:(1)合同双方协商一致,可对合同内容进行变更;(2)变更内容应以书面形式进行确认;(3)变更后的合同内容与原合同具有同等法律效力。7.2合同解除:(1)合同双方协商一致,可解除合同;(2)合同解除应以书面形式进行确认;(3)合同解除后,双方应按照约定履行合同终止后的权利义务。第八条违约责任8.1监理单位违约责任(1)未按照合同约定履行监理职责,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,监理单位应承担相应的责任,并赔偿业主单位因此遭受的损失。(2)监理单位未能按照合同约定提交监理报告,每延误一日,应支付业主单位____元违约金。(3)监理单位违反保密条款,泄露业主单位商业秘密,应承担相应的法律责任,并赔偿业主单位因此遭受的损失。8.2业主单位违约责任(1)未按照合同约定支付监理费用,每逾期一日,应支付监理单位____元滞纳金。(2)业主单位未按照合同约定提供必要资料和条件,导致监理工作无法正常进行,应承担相应的责任,并赔偿监理单位因此遭受的损失。(3)业主单位违反保密条款,泄露监理单位商业秘密,应承担相应的法律责任,并赔偿监理单位因此遭受的损失。8.3第三方单位违约责任(1)第三方单位未履行合同约定的义务,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,应承担相应的责任,并赔偿业主单位或监理单位因此遭受的损失。(2)第三方单位违反保密条款,泄露合同双方商业秘密,应承担相应的法律责任,并赔偿合同双方因此遭受的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式(1)合同双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。(2)协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序(1)争议发生后,合同双方应在收到争议通知之日起____日内进行协商。(2)协商期间,合同双方应继续履行合同义务。(3)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点(1)合同争议解决地点为合同签订地。(2)合同签订地人民法院为合同争议解决法院。第十条合同解除及终止10.1合同解除(1)合同双方协商一致,可解除合同。(2)发生不可抗力导致合同无法履行,合同双方可解除合同。(3)一方违约,另一方有权解除合同。10.2合同终止(1)合同期限届满,合同自然终止。(2)合同解除后,合同终止。(3)合同双方达成一致,终止合同。10.3合同解除及终止后的处理(1)合同解除或终止后,双方应按照约定履行合同终止后的权利义务。(2)合同解除或终止后,监理单位应向业主单位提交最终监理报告。(3)合同解除或终止后,双方应按照约定进行财务结算。第十一条合同附件11.1附件一:工程监理服务范围及内容(1)工程监理服务范围:详见本合同第三条。(2)工程监理服务内容:详见本合同第三条。11.2附件二:工程监理服务流程及方法(1)工程监理服务流程:详见本合同第五条。(2)工程监理工作方法:详见本合同第五条。11.3附件三:监理费用明细表(1)监理人员费用;(2)监理设备费用;(3)监理资料费用;(4)其他相关费用。11.4附件四:合同双方签署文件(1)合同双方签字盖章的合同文本;(2)合同双方签署的其他相关文件。第十二条其他约定12.1保密条款(1)合同双方对本合同内容及履行情况负有保密义务;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容及履行情况。12.2通知送达(1)合同双方之间的通知应以书面形式进行;(2)通知送达方式为:邮寄、传真、电子邮件等。12.3合同解除及终止后的权利义务(1)合同解除或终止后,双方应按照约定履行合同终止后的权利义务;(2)合同解除或终止后,双方应按照约定进行财务结算。第二部分:第三方介入后的修正13.第三方介入13.1第三方概念(1)第三方是指在合同履行过程中,由合同双方共同同意介入合同关系中的独立第三方。(2)第三方可以是但不限于中介方、咨询机构、检测机构、设计单位、施工单位等。13.2第三方职责(1)第三方应按照合同约定和合同双方的要求,独立、公正地履行其职责。(2)第三方应具备履行其职责所需的资质和能力。13.3第三方权利(1)第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件,以便其履行职责。(2)第三方有权根据合同约定和合同双方的要求,对合同履行情况进行监督检查。13.4第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与监理单位、业主单位、施工单位等各方的关系为独立合同关系,第三方不承担监理单位、业主单位、施工单位等的直接责任。(2)第三方在履行职责过程中,应保持中立,不偏袒任何一方。14.第三方介入的附加条款14.1第三方介入的申请(1)合同双方如需第三方介入,应提前____个工作日向对方提出书面申请。(2)申请中应明确第三方的职责、权限及预期达到的目标。14.2第三方介入的审批(1)合同双方应在收到第三方介入申请后____个工作日内,以书面形式同意或拒绝第三方介入。(2)如合同双方对第三方介入的申请存在争议,应通过友好协商解决。14.3第三方介入的合同(1)第三方介入后,合同双方应与第三方另行签订第三方介入合同,明确第三方介入的具体内容、费用、期限等。(2)第三方介入合同应与本合同具有同等法律效力。15.第三方责任限额15.1第三方责任(1)第三方在履行职责过程中,因其自身原因导致的损失,由第三方自行承担。(2)第三方在履行职责过程中,因其故意或重大过失导致的损失,应承担相应的赔偿责任。15.2责任限额(1)第三方责任限额为本合同监理费用总额的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年物流设备行业电动叉车充电报告
- 2025年亲子阅读十年发展机遇报告
- 企业信息化技术应用与推广手册(标准版)
- 自来水设备培训课件图片
- 趣味民间游戏题库及答案
- 房产中介经理培训课件
- 2026年学党章知识试题及答案(网校专用)
- 2026年安徽卫生健康职业学院单招职业技能考试题库附答案
- 2026年安徽电子信息职业技术学院单招职业倾向性测试题库及答案1套
- 2026年江西工业贸易职业技术学院单招职业技能考试题库及答案1套
- 输液泵的使用培训课件
- 中医针灸治疗妇科疾病
- 25年自来水考试试题大题及答案
- 中职数学高等教育出版社
- 肿瘤科一科一品十佳案例
- 25春国家开放大学《学前儿童音乐教育活动指导》期末大作业答案
- 提优点7 衍生数列问题
- 2025-2030中国制药工业AGV行业市场发展趋势与前景展望战略研究报告
- 2025潍坊护理职业学院辅导员考试题库
- 科技领域安全风险评估及保障措施
- 锅炉水质化验记录表(完整版)
评论
0/150
提交评论