2024版建筑施工合同的设计变更3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑施工合同的设计变更本合同目录一览1.定义和解释1.1设计变更的定义1.2设计变更的分类1.3设计变更的流程2.设计变更的提出和审批2.1设计变更的提出2.2设计变更的审批程序2.3设计变更的审批期限3.设计变更的文件和资料3.1设计变更的文件要求3.2设计变更的图纸和资料要求3.3设计变更的附件要求4.设计变更的计价和付款4.1设计变更的计价原则4.2设计变更的计价方法4.3设计变更的付款方式5.设计变更的实施和监督5.1设计变更的实施程序5.2设计变更的施工监督5.3设计变更的验收标准6.设计变更的变更和调整6.1设计变更的变更程序6.2设计变更的调整原则6.3设计变更的调整方法7.设计变更的争议解决7.1设计变更的争议解决方式7.2设计变更的争议解决机构7.3设计变更的争议解决期限8.设计变更的保密条款8.1设计变更的保密内容8.2设计变更的保密期限8.3设计变更的保密责任9.设计变更的终止和解除9.1设计变更的终止条件9.2设计变更的解除程序9.3设计变更的解除责任10.设计变更的附件和补充10.1设计变更的附件内容10.2设计变更的补充条款10.3设计变更的附件和补充的生效条件11.设计变更的合同效力11.1设计变更的合同效力范围11.2设计变更的合同效力期限11.3设计变更的合同效力变更12.设计变更的法律适用12.1设计变更的法律适用原则12.2设计变更的法律适用条款12.3设计变更的法律适用争议13.设计变更的争议管辖13.1设计变更的争议管辖地13.2设计变更的争议管辖法院13.3设计变更的争议管辖协议14.设计变更的其他条款14.1设计变更的其他条款内容14.2设计变更的其他条款解释14.3设计变更的其他条款生效条件第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1设计变更的定义本合同所称设计变更是指在合同约定的施工期内，因设计原因或合同双方协商一致，对原设计文件进行修改、补充、调整或删除的行为。1.2设计变更的分类a)结构设计变更；b)管道、电气、设备安装设计变更；c)外观、装饰设计变更；d)其他设计变更。1.3设计变更的流程a)设计变更的提出：由乙方（施工方）根据实际施工情况或甲方（委托方）的要求，提出设计变更申请；b)设计变更的审批：甲方对乙方提出的设计变更申请进行审查，并作出是否同意的答复；c)设计变更的实施：经甲方同意的设计变更，乙方应按照变更后的设计要求进行施工；d)设计变更的验收：设计变更完成后，由甲方进行验收。2.设计变更的提出和审批2.1设计变更的提出乙方应在发现设计变更或接到甲方要求变更的通知后，及时向甲方提出设计变更申请，并附上设计变更的原因、内容、影响及建议方案。2.2设计变更的审批程序a)乙方提交设计变更申请；b)甲方组织相关部门对设计变更进行审查；c)甲方作出是否同意设计变更的答复；d)如甲方同意，乙方应根据审批意见修改设计文件，并通知甲方。2.3设计变更的审批期限甲方应在收到乙方设计变更申请后的五个工作日内完成审批。3.设计变更的文件和资料3.1设计变更的文件要求设计变更文件应包括设计变更通知、设计变更图纸、设计变更说明等。3.2设计变更的图纸和资料要求a)设计变更图纸应清晰、准确，并与原设计文件相对应；b)设计变更资料应包括设计变更原因、变更内容、变更后的设计要求等。3.3设计变更的附件要求设计变更附件应包括设计变更审批意见、相关技术文件、施工组织设计等。4.设计变更的计价和付款4.1设计变更的计价原则a)变更部分按实际发生的人工、材料、机械费用计算；b)变更部分的人工、材料、机械费用按合同约定的计价方式计算；c)设计变更引起的其他费用，如停工损失、窝工损失等，按合同约定计算。4.2设计变更的计价方法a)工程量清单计价；b)定额计价；c)成本加成计价。4.3设计变更的付款方式设计变更的付款方式应与原合同约定的付款方式一致，如分期付款、按月付款等。5.设计变更的实施和监督5.1设计变更的实施程序a)乙方根据设计变更文件，修改施工方案，并通知甲方；b)乙方按照修改后的施工方案进行施工；c)甲方对设计变更的实施进行监督。5.2设计变更的施工监督甲方应定期对设计变更的施工情况进行检查，确保施工质量符合设计变更要求。5.3设计变更的验收标准设计变更的验收标准应与原合同约定的验收标准一致，如质量、工期、安全等。6.设计变更的变更和调整6.1设计变更的变更程序a)乙方在施工过程中，如发现设计变更存在错误或不足，应及时向甲方提出变更申请；b)甲方组织相关部门对设计变更进行审查，并作出是否同意的答复；c)如甲方同意，乙方应根据审批意见修改设计变更。6.2设计变更的调整原则a)保障工程质量和安全；b)优化施工方案；c)降低工程成本。6.3设计变更的调整方法a)修改设计变更图纸；b)修改施工方案；c)修改合同约定。8.设计变更的保密条款8.1设计变更的保密内容双方对本合同涉及的设计变更内容，包括但不限于设计图纸、技术参数、施工方案等，应予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.2设计变更的保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止或设计变更实施完毕之日止。8.3设计变更的保密责任若因一方违反保密义务导致对方遭受损失的，违反保密义务方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。9.设计变更的终止和解除9.1设计变更的终止条件a)设计变更已按约定完成；b)双方协商一致终止设计变更；c)因不可抗力导致设计变更无法继续。9.2设计变更的解除程序a)提出解除方应书面通知对方；b)收到通知方应在三个工作日内予以回复；c)双方达成一致后，签署解除协议。9.3设计变更的解除责任a)因设计变更解除给对方造成损失的，责任方应承担相应的赔偿责任；b)解除后，双方应按约定结清相关款项。10.设计变更的附件和补充10.1设计变更的附件内容设计变更附件应包括但不限于设计变更申请表、设计变更审批意见、设计变更图纸、设计变更说明等。10.2设计变更的补充条款本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3设计变更的附件和补充的生效条件设计变更的附件和补充协议自双方签字盖章之日起生效。11.设计变更的合同效力11.1设计变更的合同效力范围设计变更作为本合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。11.2设计变更的合同效力期限设计变更的效力期限与主合同约定的合同期限一致。11.3设计变更的合同效力变更设计变更的任何变更均应经双方书面同意，并签署变更协议。12.设计变更的法律适用12.1设计变更的法律适用原则本合同适用中华人民共和国法律，并遵循诚实信用原则。12.2设计变更的法律适用条款本合同涉及的法律问题，如需通过法律途径解决，应适用中华人民共和国法律。12.3设计变更的法律适用争议双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.设计变更的争议管辖13.1设计变更的争议管辖地双方因本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。13.2设计变更的争议管辖法院合同签订地的人民法院为本合同争议管辖法院。13.3设计变更的争议管辖协议双方在本合同中约定争议管辖协议，任何一方不得擅自变更或解除。14.设计变更的其他条款14.1设计变更的其他条款内容本合同其他条款包括但不限于合同签订日期、合同生效日期、合同解除条件等。14.2设计变更的其他条款解释本合同其他条款的解释，应遵循合同目的和诚实信用原则。14.3设计变更的其他条款生效条件本合同其他条款自双方签字盖章之日起生效，并作为本合同不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义和范围15.1第三方的定义本合同所称第三方是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或双方同意，介入合同执行过程中的个人或组织。15.2第三方的范围a)设计变更顾问；b)工程监理机构；c)中介服务机构；d)争议解决机构；e)其他经甲乙双方同意的第三方。16.第三方介入的条件和程序16.1第三方介入的条件a)双方同意；b)第三方具备相应的资质和能力；c)第三方的介入不会损害甲乙双方的合法权益。16.2第三方介入的程序a)甲乙双方协商确定第三方介入的必要性；b)双方共同与第三方签订委托协议或相关合同；c)第三方按照委托协议或相关合同的规定，介入合同执行。17.第三方的责任和权利17.1第三方的责任a)按照委托协议或相关合同的规定，履行其职责；b)对其提供的专业意见或服务承担相应的法律责任；c)在介入过程中，维护甲乙双方的合法权益。17.2第三方的权利a)获取合理的报酬；b)请求甲乙双方提供必要的信息和资料；c)对甲乙双方的违约行为提出意见和建议。18.第三方的责任限额18.1责任限额的定义本合同所称责任限额是指第三方在介入合同执行过程中，因其责任行为所引起的损失，对甲乙双方承担的最高赔偿金额。18.2责任限额的确定a)第三方责任限额应根据第三方的资质、能力及介入事项的性质、复杂程度等因素确定；b)责任限额应在本合同中明确约定，并在委托协议或相关合同中予以确认。18.3责任限额的适用a)第三方责任限额适用于第三方在介入合同执行过程中因过失或故意行为造成的损失；b)超出责任限额的部分，由第三方自行承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分a)第三方应向甲方提供必要的服务，甲方应支付相应的费用；b)第三方在介入过程中，应尊重甲方的决定和指示。19.2第三方与乙方的划分a)第三方应向乙方提供必要的服务，乙方应支付相应的费用；b)第三方在介入过程中，应尊重乙方的决定和指示。19.3第三方与其他各方的划分a)第三方应保持中立，不偏袒任何一方；b)第三方在介入过程中，应公平、公正地处理相关事宜。20.第三方介入的终止和解除20.1第三方介入的终止条件a)合同约定的第三方介入期限届满；b)第三方完成其职责，合同目的实现；c)双方协商一致终止第三方介入。20.2第三方介入的解除程序a)双方协商一致，签署第三方介入解除协议；b)第三方在解除后，应向甲乙双方提交工作报告，并结清相关费用。21.第三方介入的其他条款21.1第三方介入的保密条款第三方在介入过程中，应遵守本合同的保密条款，对甲乙双方的商业秘密和保密信息予以保密。21.2第三方介入的争议解决第三方与其他各方在介入过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计变更通知详细要求：包含设计变更的原因、内容、影响及建议方案。附件说明：此附件用于正式通知对方设计变更的具体情况。2.设计变更审批意见详细要求：包含甲方对设计变更的审查结果、同意或不同意的理由及建议。附件说明：此附件用于记录甲方对设计变更的审批意见。3.设计变更图纸详细要求：设计变更后的图纸应清晰、准确，并与原设计文件相对应。附件说明：此附件用于展示设计变更的具体内容。4.设计变更说明详细要求：包含设计变更的原因、目的、实施步骤及注意事项。附件说明：此附件用于解释设计变更的背景和实施细节。5.设计变更附件详细要求：包括设计变更相关的技术文件、施工组织设计等。附件说明：此附件用于补充设计变更的背景资料和相关技术要求。6.设计变更计价单详细要求：根据设计变更的内容，详细列出变更部分的工程量、人工、材料、机械费用。附件说明：此附件用于计算设计变更的费用。7.设计变更付款申请详细要求：列出设计变更的费用明细，申请付款。附件说明：此附件用于申请设计变更的付款。8.设计变更验收报告详细要求：记录设计变更的验收过程、验收结果及存在的问题。附件说明：此附件用于证明设计变更已按约定完成。9.第三方介入委托协议详细要求：明确第三方介入的职责、权利、义务及费用等。附件说明：此附件用于规范第三方介入的具体事项。10.第三方工作报告详细要求：记录第三方在介入过程中的工作内容、工作成果及存在的问题。附件说明：此附件用于评估第三方的工作表现。说明二：违约行为及责任认定：1.设计变更未按时提出责任认定：乙方未在规定时间内提出设计变更申请，应承担延误的责任。示例说明：乙方应在发现设计变更后的7个工作日内提出申请，如逾期未提出，视为乙方放弃变更请求。2.设计变更未按时审批责任认定：甲方未在规定时间内完成设计变更审批，应承担延误的责任。示例说明：甲方应在收到乙方设计变更申请后的5个工作日内完成审批，如逾期未审批，乙方有权要求甲方承担相应损失。3.设计变更未按时实施责任认定：乙方未按设计变更的要求及时实施，应承担延误的责任。示例说明：乙方应在设计变更审批通过后，按照变更后的设计要求在规定时间内完成施工。4.第三方未按时提供报告责任认定：第三方未在规定时间内提交工作报告，应承担延误的责任。示例说明：第三方应在介入结束后，按照约定的时间提交工作报告。5.第三方泄露保密信息责任认定：第三方泄露甲乙双方的商业秘密和保密信息，应承担相应的法律责任。示例说明：第三方在介入过程中，泄露了甲方的商业计划，甲方有权要求第三方承担赔偿责任。全文完。2024版建筑施工合同的设计变更1本合同目录一览1.定义与解释1.1设计变更的定义1.2设计变更的范畴1.3设计变更的适用范围2.设计变更的提出与审批2.1设计变更的提出程序2.2设计变更的审批流程2.3审批权限与责任3.设计变更的文件与资料3.1设计变更文件的要求3.2设计变更资料的提供3.3文件与资料的审核4.设计变更的实施与监督4.1设计变更的实施责任4.2设计变更的施工要求4.3设计变更的进度安排4.4设计变更的现场监督5.设计变更的工程量与价格5.1设计变更的工程量计算5.2设计变更的价格确定5.3价格调整的依据与方法6.设计变更的费用承担6.1设计变更费用的承担原则6.2费用分担的比例6.3费用支付的时间与方式7.设计变更的合同变更7.1设计变更对合同的影响7.2合同条款的调整7.3合同期限的变更8.设计变更的风险责任8.1设计变更风险的定义8.2风险责任的划分8.3风险处理与责任追究9.设计变更的争议解决9.1争议解决的方式9.2争议解决机构的选择9.3争议解决的法律适用10.设计变更的记录与归档10.1设计变更记录的要求10.2设计变更文件的归档10.3归档文件的管理11.设计变更的保密条款11.1保密内容的要求11.2保密期限与责任11.3违约责任的承担12.设计变更的合同解除与终止12.1合同解除的条件12.2合同终止的情形12.3解除与终止的程序13.设计变更的合同解除与终止后的处理13.1设计变更解除后的处理13.2合同终止后的处理13.3解除与终止后的费用结算14.其他14.1不可抗力条款14.2合同的生效与终止14.3合同的修改与补充14.4合同的解释与适用法律第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1设计变更的定义本合同中所称设计变更是指在施工过程中，由于设计依据、设计条件或施工条件发生变化，导致原设计图纸、技术规范、施工方案等需进行修改、补充或调整的行为。1.2设计变更的范畴（1）设计图纸的修改；（2）技术规范、施工方案的调整；（3）工程量的增减；（4）工程质量的提高或降低；（5）工程进度的影响；（6）工程费用的调整。1.3设计变更的适用范围（1）新建工程；（2）改建工程；（3）扩建工程；（4）维修工程；（5）其他合同约定的工程。第二条设计变更的提出与审批2.1设计变更的提出程序（1）设计变更的提出应由施工单位或设计单位根据实际情况提出；（2）提出设计变更的单位应提供设计变更的详细说明和依据；（3）设计变更的提出应经建设单位、施工单位、设计单位协商一致。2.2设计变更的审批流程（1）设计变更的审批应按照合同约定的审批流程进行；1.设计变更的提出；2.设计变更的审核；3.设计变更的审批；4.设计变更的批准。2.3审批权限与责任（1）设计变更的审批权限按照合同约定的审批权限执行；（2）设计变更的审批责任由审批单位承担。第三条设计变更的文件与资料3.1设计变更文件的要求（1）设计变更文件应包括设计变更的依据、内容、影响、实施要求等；（2）设计变更文件应按照合同约定的格式编制。3.2设计变更资料的提供（1）设计变更单位应将设计变更资料及时提供给施工单位；（2）设计变更资料应包括设计变更文件、相关图纸、技术规范等。3.3文件与资料的审核（1）施工单位应审核设计变更文件与资料的正确性、完整性；（2）审核不合格的设计变更文件与资料，设计变更单位应重新提供。第四条设计变更的实施与监督4.1设计变更的实施责任（1）设计变更的实施责任由施工单位承担；（2）施工单位应严格按照设计变更文件与资料进行施工。4.2设计变更的施工要求（1）设计变更的施工应符合设计变更文件与资料的要求；（2）设计变更的施工应保证工程质量和安全。4.3设计变更的进度安排（1）设计变更的施工进度应按照合同约定的进度安排进行；（2）因设计变更导致的施工进度调整，应经建设单位、施工单位、设计单位协商一致。4.4设计变更的现场监督（1）设计变更的施工过程应进行现场监督；（2）现场监督应确保设计变更的施工符合设计变更文件与资料的要求。第五条设计变更的工程量与价格5.1设计变更的工程量计算（1）设计变更的工程量计算应按照合同约定的方法进行；（2）设计变更的工程量计算结果应经双方确认。5.2设计变更的价格确定（1）设计变更的价格应按照合同约定的方法确定；（2）设计变更的价格应包括工程量、材料、人工、机械等费用。5.3价格调整的依据与方法（1）价格调整的依据应包括市场行情、工程量、材料价格等；（2）价格调整的方法应按照合同约定的方法执行。第六条设计变更的费用承担6.1设计变更费用的承担原则（1）设计变更费用按照合同约定的原则承担；（2）设计变更费用应由责任方承担。6.2费用分担的比例（1）设计变更费用的分担比例按照合同约定的比例执行；（2）设计变更费用的分担比例应经双方协商一致。6.3费用支付的时间与方式（1）设计变更费用的支付时间按照合同约定的时间执行；（2）设计变更费用的支付方式按照合同约定的方式执行。第八条设计变更的风险责任8.1设计变更风险的定义设计变更风险是指由于设计变更导致的工程损失、工期延误、质量不合格等风险。8.2风险责任的划分（1）设计变更风险责任由提出设计变更的单位承担；（2）因设计变更导致的责任损失，责任方应承担相应的赔偿责任。8.3风险处理与责任追究（1）设计变更风险的处理应按照合同约定进行；（2）责任追究应依据合同约定及国家相关法律法规执行；（3）责任追究包括但不限于经济赔偿、工期延误补偿、质量责任追究等。第九条设计变更的争议解决9.1争议解决的方式（1）设计变更争议应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决；（2）争议解决方式的选择应经双方协商一致。9.2争议解决机构的选择（1）争议解决机构应具有专业性和公正性；（2）争议解决机构的选择应经双方协商一致。9.3争议解决的法律适用（1）争议解决应适用中华人民共和国法律；（2）如双方另有约定，争议解决可适用其他法律。第十条设计变更的记录与归档10.1设计变更记录的要求（1）设计变更记录应真实、完整、准确；（2）设计变更记录应包括设计变更的提出、审核、审批、实施等环节。10.2设计变更文件的归档（1）设计变更文件应按照合同约定的归档要求进行归档；（2）归档文件应妥善保管，便于查阅。10.3归档文件的管理（1）归档文件的管理应按照国家档案管理规定执行；（2）归档文件的借阅、复制、销毁等应严格按照规定办理。第十一条设计变更的保密条款11.1保密内容的要求（1）设计变更中的技术秘密、商业秘密等应予以保密；（2）保密内容的具体范围由双方协商确定。11.2保密期限与责任（1）保密期限自设计变更实施之日起至合同终止时止；（2）双方应共同承担保密责任，违反保密义务的，应承担相应的法律责任。11.3违约责任的承担（1）违反保密义务的，应承担违约责任；（2）违约责任包括但不限于停止违约行为、赔偿损失等。第十二条设计变更的合同解除与终止12.1合同解除的条件（1）因设计变更导致合同无法继续履行；（2）一方违反合同约定，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。12.2合同终止的情形（1）设计变更实施完毕，合同目的实现；（2）合同期限届满；（3）其他导致合同终止的情形。12.3解除与终止的程序（1）合同解除与终止应经双方协商一致；（2）合同解除与终止的书面通知应在合同约定的期限内送达对方。第十三条设计变更的合同解除与终止后的处理13.1设计变更解除后的处理（1）解除设计变更后，双方应按照合同约定处理相关事宜；（2）解除设计变更后，双方应进行工程量的核算和结算。13.2合同终止后的处理（1）合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜；（2）合同终止后，双方应进行工程量的核算和结算。13.3解除与终止后的费用结算（1）解除与终止后的费用结算应按照合同约定进行；（2）费用结算应包括但不限于设计变更费用、工程量核算费用等。第十四条其他14.1不可抗力条款（1）不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会事件等原因导致合同无法履行；（2）不可抗力事件的发生，不影响合同的效力，但可能导致合同解除。14.2合同的生效与终止（1）合同自双方签字盖章之日起生效；（2）合同终止按照合同约定的终止条件执行。14.3合同的修改与补充（1）合同的修改与补充应经双方协商一致；（2）修改与补充的内容应作为合同的组成部分。14.4合同的解释与适用法律（1）合同解释应遵循合同的目的、条款和语境；（2）合同适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方的定义与介入条件15.1第三方的定义本合同所称第三方是指非合同主体，但为合同履行提供专业服务、技术支持或中介服务的法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入的条件（1）第三方介入需经甲乙双方协商一致；（2）第三方介入应符合国家相关法律法规和政策；（3）第三方介入应有利于合同履行和提高合同履行的效率。第十六条甲乙双方与第三方的关系16.1甲乙双方与第三方的关系（1）第三方作为合同履行的辅助者，与甲乙双方建立合作关系；（2）第三方在合同履行过程中，应遵守合同约定和法律法规。第十七条第三方的责权利划分17.1第三方的责任（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，保证服务质量；（2）第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以完成其职责；（2）第三方有权按照合同约定，获得相应的报酬。17.3第三方的义务（1）第三方应按照合同约定，提供专业、高效的服务；（2）第三方应保守合同秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。第十八条第三方的责任限额18.1责任限额的确定（1）第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定；（2）责任限额应考虑第三方提供服务的内容、难度、风险等因素。18.2责任限额的适用范围（1）第三方责任限额适用于第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的情况；（2）责任限额不适用于因甲乙双方原因导致的合同无法履行或损失。第十九条第三方介入的审批流程19.1第三方介入的审批（1）甲乙双方应共同对第三方进行审批；（2）审批流程应包括第三方资质审查、合同签订、服务内容确认等环节。19.2第三方介入的变更（1）第三方介入内容如需变更，应经甲乙双方协商一致；（2）变更后的内容应作为合同附件，与原合同具有同等法律效力。第二十条第三方介入的争议解决20.1争议解决方式（1）第三方介入引发的争议，应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决；（2）争议解决方式的选择应经甲乙双方协商一致。20.2争议解决机构的选择（1）争议解决机构应具有专业性和公正性；（2）争议解决机构的选择应经甲乙双方协商一致。20.3争议解决的法律适用（1）争议解决应适用中华人民共和国法律；（2）如双方另有约定，争议解决可适用其他法律。第二十一条第三方介入的记录与归档21.1第三方介入记录的要求（1）第三方介入记录应真实、完整、准确；（2）记录应包括第三方介入的审批、合同签订、服务内容、费用等。21.2第三方介入文件的归档（1）第三方介入文件应按照合同约定的归档要求进行归档；（2）归档文件应妥善保管，便于查阅。21.3归档文件的管理（1）归档文件的管理应按照国家档案管理规定执行；（2）归档文件的借阅、复制、销毁等应严格按照规定办理。第二十二条第三方介入的保密条款22.1保密内容的要求（1）第三方介入过程中涉及的商业秘密、技术秘密等应予以保密；（2）保密内容的具体范围由甲乙双方与第三方协商确定。22.2保密期限与责任（1）保密期限自第三方介入之日起至合同终止时止；（2）甲乙双方与第三方应共同承担保密责任，违反保密义务的，应承担相应的法律责任。22.3违约责任的承担（1）违反保密义务的，应承担违约责任；（2）违约责任包括但不限于停止违约行为、赔偿损失等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计变更文件详细要求：设计变更文件应包括设计变更的依据、内容、影响、实施要求等，并按照合同约定的格式编制。说明：设计变更文件是设计变更实施的重要依据，应确保其准确性和完整性。2.设计变更资料详细要求：设计变更资料应包括设计变更文件、相关图纸、技术规范等，并由设计变更单位及时提供给施工单位。说明：设计变更资料是施工单位实施设计变更的必要条件，应确保其完整性和可追溯性。3.设计变更记录详细要求：设计变更记录应真实、完整、准确，包括设计变更的提出、审核、审批、实施等环节。说明：设计变更记录是合同履行过程中的重要证据，应确保其真实性和可靠性。4.第三方介入协议详细要求：第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务以及甲乙双方与第三方的关系。说明：第三方介入协议是甲乙双方与第三方建立合作关系的法律文件，应确保其合法性和有效性。5.争议解决协议详细要求：争议解决协议应明确争议解决方式、机构、法律适用等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据，应确保其公正性和效率。6.保密协议详细要求：保密协议应明确保密内容、保密期限、保密责任等。说明：保密协议是保护甲乙双方商业秘密的重要法律文件，应确保其保密性和安全性。7.合同履行过程中的其他相关文件详细要求：合同履行过程中的其他相关文件，如会议纪要、通知、函件等，应真实、完整、准确。说明：这些文件是合同履行过程中的辅助性文件，应确保其与合同内容的一致性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.设计变更未按期完成违约责任认定标准：设计变更未按期完成，导致工程进度延误，责任方应承担相应的违约责任。示例说明：若设计变更未按期完成，导致工程延期一个月，责任方应支付违约金。2.设计变更文件不准确违约责任认定标准：设计变更文件不准确，导致施工过程中出现错误，责任方应承担相应的赔偿责任。示例说明：若设计变更文件中尺寸错误，导致施工错误，责任方应修复错误并承担由此产生的费用。3.第三方服务质量不达标违约责任认定标准：第三方服务质量不达标，导致合同无法履行或造成损失，第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明：若第三方提供的咨询服务不符合合同约定，导致工程进度延误，第三方应赔偿由此产生的损失。4.保密协议违反违约责任认定标准：违反保密协议，泄露商业秘密，责任方应承担相应的法律责任。示例说明：若一方泄露对方商业秘密，责任方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、停止违约行为。5.争议解决过程中不配合违约责任认定标准：在争议解决过程中不配合，导致争议无法及时解决，责任方应承担相应的违约责任。示例说明：若一方在争议解决过程中不配合，导致争议无法及时解决，责任方应承担相应的违约金。全文完。2024版建筑施工合同的设计变更2本合同目录一览1.1设计变更的定义及分类1.2设计变更的提出与审批1.3设计变更的确认与实施1.4设计变更的变更1.5设计变更的费用计算与结算1.6设计变更对工期的影响及调整1.7设计变更对工程质量的影响及处理1.8设计变更的文件归档与备案1.9设计变更的责任划分1.10设计变更的争议解决1.11设计变更的合同终止条件1.12设计变更的保密条款1.13设计变更的不可抗力条款1.14设计变更的合同解除与终止第一部分：合同如下：第一条设计变更的定义及分类1.1.1设计变更是指在施工过程中，由于设计原因或业主需求发生变化，对原设计图纸、施工方案或技术要求进行的调整、修改或补充。1.2.1必要性变更：因施工条件、材料供应、设备选型等客观原因导致的设计调整。1.2.2技术性变更：为确保工程质量、提高施工效率、降低施工成本而进行的合理技术优化。1.2.3功能性变更：因业主需求或使用功能调整而引起的设计变更。1.2.4环境适应性变更：因施工现场环境变化而引起的设计调整。第二条设计变更的提出与审批2.1设计变更的提出：设计变更由业主、监理单位或施工单位提出，并填写设计变更申请表。2.2设计变更的审批：设计变更申请表经设计单位审核后，提交给业主审批。2.3设计变更的审批时限：设计变更申请表应在收到之日起5个工作日内完成审批。第三条设计变更的确认与实施3.1设计变更的确认：经审批通过的设计变更，由施工单位确认并实施。3.2设计变更的实施：施工单位应根据确认的设计变更，及时调整施工计划、施工方案和施工组织设计。3.3设计变更的实施监控：监理单位应对设计变更的实施过程进行监控，确保变更内容符合设计要求。第四条设计变更的费用计算与结算4.1设计变更费用的计算：设计变更费用应按照实际发生的人工、材料、机械、设备等费用进行计算。4.2设计变更费用的结算：设计变更费用应在设计变更实施完毕后，由施工单位向业主提交结算申请，经监理单位审核后支付。第五条设计变更对工期的影响及调整5.1设计变更对工期的影响：设计变更可能导致工期延误，具体影响由监理单位评估。5.2工期调整：因设计变更导致的工期延误，应按照合同约定进行调整。第六条设计变更对工程质量的影响及处理6.1设计变更对工程质量的影响：设计变更可能对工程质量产生影响，具体影响由监理单位评估。6.2处理措施：对于因设计变更导致的质量问题，应采取相应的处理措施，确保工程质量符合设计要求。第七条设计变更的责任划分7.1设计变更的责任划分：设计变更的责任划分如下：7.1.1因设计原因引起的设计变更，由设计单位承担相应责任。7.1.2因业主需求或使用功能调整引起的设计变更，由业主承担相应责任。7.1.3因施工条件、材料供应、设备选型等客观原因引起的设计变更，由施工单位承担相应责任。第一部分：合同如下：第八条设计变更的文件归档与备案8.1设计变更文件归档：施工单位应将设计变更申请表、审批意见、实施记录等相关文件归档保存。8.2设计变更文件备案：设计变更文件应在实施完毕后15个工作日内，报送监理单位备案。第九条设计变更的责任划分9.1设计变更的责任划分：设计变更的责任划分如下：9.1.1因设计原因引起的设计变更，由设计单位承担相应责任。9.1.2因业主需求或使用功能调整引起的设计变更，由业主承担相应责任。9.1.3因施工条件、材料供应、设备选型等客观原因引起的设计变更，由施工单位承担相应责任。第十条设计变更的争议解决10.1设计变更争议解决方式：设计变更发生争议时，应通过协商解决。10.2协商未果时：协商未果的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一条设计变更的合同终止条件11.1.1设计变更已完成，且费用已结算。11.1.2因不可抗力等原因导致设计变更无法继续实施。11.1.3合同双方协商一致，决定终止设计变更合同。第十二条设计变更的保密条款12.1保密内容：合同双方应对设计变更的相关信息保密，包括但不限于设计图纸、技术参数、施工方案等。12.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止或设计变更实施完毕之日起计算。第十三条设计变更的不可抗力条款13.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。13.2不可抗力处理：发生不可抗力事件时，合同双方应协商解决设计变更的实施问题，如无法继续实施，可根据实际情况终止合同。第十四条设计变更的合同解除与终止14.1.1合同双方协商一致，决定解除合同。14.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行。14.2合同终止：合同解除后，合同终止。合同终止后，合同双方应按约定结算剩余款项，并办理相关手续。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义与范围1.1第三方的定义：本合同所称第三方，是指合同双方之外的，根据合同约定或经合同双方同意介入合同履行过程中的个人或单位。1.2第三方的范围：第三方包括但不限于中介方、咨询机构、监理单位、检测机构、评估机构等。第二条第三方的责任与权利2.1第三方的责任：第三方应根据合同约定或法律规定，承担其在合同履行过程中应尽的责任，包括但不限于：2.1.1中介方：负责合同双方的信息沟通、谈判协调等工作，确保合同顺利履行。2.1.2咨询机构：提供专业咨询意见，协助合同双方解决合同履行中的技术问题。2.1.3监理单位：对合同履行过程进行监督、检查，确保工程质量、进度和投资控制。2.1.4检测机构：对施工质量、材料等进行检测，出具检测报告。2.1.5评估机构：对合同履行情况进行评估，出具评估报告。2.2.1获得合同履行相关的必要信息。2.2.2要求合同双方履行合同约定的义务。2.2.3根据合同约定收取服务费用。第三条第三方介入的条件与程序3.1第三方介入的条件：合同双方协商一致，认为有必要引入第三方介入合同履行过程。3.2第三方介入的程序：3.2.1合同双方签署第三方介入协议。3.2.2第三方介入协议经合同双方和第三方签字盖章后生效。3.2.3第三方按照介入协议的约定履行职责。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额：第三方在合同履行过程中因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2责任限额的确定：4.2.1第三方责任限额应根据其提供的服务类型、合同约定及市场行情等因素确定。4.2.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲方的责任划分：5.1.1第三方