2024年城市规划馆内外粉刷工程合同

2024年城市规划馆内外粉刷工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义第二条工程概况2.1工程名称：2024年城市规划馆内外粉刷工程。2.2工程地点：甲方指定的地点。2.3工程范围：包括甲方馆内外所有需要粉刷的墙面、天花板等部位。第三条工程质量标准3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。3.2乙方应保证粉刷后的墙面平整、均匀，无明显色差和裂缝。3.3乙方应确保粉刷工程的质量和效果符合国家相关标准和行业规定。第四条工程进度及工期4.1乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程按时完成。4.2乙方应提前向甲方报告施工进度，如有特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施尽快解决。第五条合同价格及支付方式5.1双方经协商一致，确定本合同的总额为人民币【金额】。5.2甲方支付乙方工程款项的50%作为预付款，在合同签订后七个工作日内支付。5.3工程完成后，甲方应支付乙方剩余的50%工程款项，经双方验收合格后支付。第六条材料供应6.1乙方应负责采购施工所需的全部材料，并保证材料的质量符合国家相关标准和行业规定。6.2乙方应提前将材料清单提交给甲方备案，并按照甲方要求进行材料供应。第七条安全生产及环保要求7.1乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方馆内的安全规定进行施工。7.2乙方应做好施工现场的防火、防爆、防毒、防尘、防噪等工作，确保施工安全。7.3乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，确保不对环境造成污染。第八条合同的变更和解除8.1合同的变更或解除应由双方协商一致，并以书面形式确认。8.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除的内容执行，并承担相应的责任。第九条违约责任9.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。9.2乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，并承担相应费用。9.3甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、修改和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2本合同的修改和解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。第十二条其他约定12.1双方应遵守国家相关法律法规，履行合同义务，共同维护双方的合法权益。12.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十三条附件13.1施工图纸及技术要求13.2材料供应清单13.3安全生产及环保要求的相关文件第十四条合同签订日期2024年【日期】第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条工程概况2.1工程名称：2024年城市规划馆内外粉刷工程。2.2工程地点：甲方指定的地点。2.3工程范围：包括甲方馆内外所有需要粉刷的墙面、天花板等部位。第三条工程质量标准3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。3.2乙方应保证粉刷后的墙面平整、均匀，无明显色差和裂缝。3.3乙方应确保粉刷工程的质量和效果符合国家相关标准和行业规定。3.4乙方应对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，共同解决，确保工程质量。第四条工程进度及工期4.1乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程按时完成。4.2乙方应提前向甲方报告施工进度，如有特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施尽快解决。4.3乙方应保证在合同约定的工期内完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照约定向甲方支付违约金。第五条合同价格及支付方式5.1双方经协商一致，确定本合同的总额为人民币【金额】。5.2甲方支付乙方工程款项的50%作为预付款，在合同签订后七个工作日内支付。5.3工程完成后，甲方应支付乙方剩余的50%工程款项，经双方验收合格后支付。5.4乙方应提供正规发票，甲方按照相关规定进行报销。第六条材料供应6.1乙方应负责采购施工所需的全部材料，并保证材料的质量符合国家相关标准和行业规定。6.2乙方应提前将材料清单提交给甲方备案，并按照甲方要求进行材料供应。6.3乙方应对材料质量承担责任，如施工过程中出现因材料质量问题导致的质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。6.4乙方应确保材料的安全运输和储存，防止材料损坏和污染。第七条安全生产及环保要求7.1乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方馆内的安全规定进行施工。7.2乙方应做好施工现场的防火、防爆、防毒、防尘、防噪等工作，确保施工安全。7.3乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，确保不对环境造成污染。7.4乙方应遵守施工现场的规章制度，保障甲方及公众的安全和利益。7.5乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，确保工程顺利进行。第八条合同的变更和解除8.1合同的变更或解除应由双方协商一致，并以书面形式确认。8.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除的内容执行，并承担相应的责任。8.3如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。8.4合同变更或解除不影响双方因合同产生的权利和责任。第九条违约责任9.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。9.2乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，并承担相应费用。9.3甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。9.4乙方违反合同其他条款，甲方有权要求乙方承担违约责任。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。10.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非有法院判决否则不得停止施工。第十一条合同的生效、修改和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2本合同的修改和解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。11.3合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。第十二条其他约定12.1双方应遵守国家相关法律法规，履行合同义务，共同维护双方的合法权益。12.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。12.3双方应对合同内容保密，不得泄露给第三方。第十三条附件13.1施工图纸及技术要求13.2材料供应清单13.3安全生产及环保要求的相关文件13.4工程进度计划13.5其他双方认为需要附加的文件和资料第十四条合同签订日期14.1本合同由甲乙双方于2024年【日期】签订。14.2双方代表在本合同上签字并盖章后，合同立即生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸及技术要求详细要求：施工图纸应详细展示需要粉刷的墙面、天花板等部位的尺寸、位置和施工工艺。技术要求包括材料种类、施工方法、验收标准等。附件二：材料供应清单详细要求：清单应列明所有材料名称、规格、数量、质量标准等信息。附件三：安全生产及环保要求的相关文件详细要求：包括施工现场安全管理规定、环保措施、应急预案等。附件四：工程进度计划详细要求：列出工程各阶段的开始和结束时间，以及关键节点。附件五：其他双方认为需要附加的文件和资料详细要求：根据双方的需要，可能包括工程变更单、现场照片、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定完成工程。2.乙方未按照约定质量标准完成工程。3.甲方未按照约定时间支付工程款项。4.乙方违反合同其他条款。责任认定标准：1.乙方未按照约定完成工程或质量不符合标准的，乙方应承担重新施工的费用，并支付违约金。2.甲方未按照约定时间支付工程款项的，应支付违约金，并承担乙方因停工造成的损失。3.乙方违反合同其他条款的，应根据违约程度承担相应的责任。示例说明：若乙方因管理不善导致工程延期，乙方需支付违约金，并重新安排施工时间表。若甲方未按时支付工程款项，甲方需支付违约金，并承担乙方因停工而产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力因素：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.国家相关法律法规：指中华人民共和国现行的与建筑施工相关的法律、法规和政策。3.