油田集输管道建设施工合同

油田集输管道建设施工合同合同编号：__________甲方：__________乙方：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价款2.1双方确认，本合同的施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、临时设施费、质量检测费、安全文明施工费、利润及风险费等。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的30%；（3）工程进度达到100%且验收合格后，甲方支付乙方合同总价的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第三条工期3.1双方确认，本工程的合同工期为__________日。3.2乙方应按合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量与检验4.1乙方应按照约定的工程内容、规模和质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检查和验收，如发现不符合约定质量标准的情况，乙方应立即进行整改，直至符合要求。4.3工程验收合格后，乙方应按约定提供相关资料和文件，并办理移交手续。第五条安全生产5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。5.2乙方应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全生产职责。5.3乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全生产意识。5.4乙方应做好施工现场的安全防护措施，防止安全事故的发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。未经对方书面同意，不得向第三方披露。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1乙方未按约定工期完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×日违约金比例。7.2乙方未按约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、整改，并有权要求乙方支付由此产生的费用。7.3甲方未按约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×逾期天数×日违约金比例。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质保期满之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方资质证书复印件3.工程设计图纸4.施工方案及相关技术文件5.施工合同专用条款6.施工合同通用条款7.工程量清单8.材料设备采购清单9.安全生产管理制度10.乙方施工人员名单及其资格证书11.工程验收标准及方法12.质量保修书13.银行账户信息14.授权委托书（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成施工，认定标准为合同约定的竣工日期。2.乙方未按约定质量标准完成工程，认定标准为国家相关法律法规及行业标准。3.甲方未按约定时间支付合同价款，认定标准为合同约定的付款日期。4.乙方泄露甲方商业秘密或机密信息，认定标准为双方约定的保密内容。5.乙方未按约定进行安全生产管理，认定标准为国家有关安全生产的法律、法规和行业标准。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的委托施工的一方。2.乙方：指合同中约定的承担施工的一方。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.工期：指双方约定的完成工程施工的时间。5.质量保修期：指双方约定的工程质量保证期限。6.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。7.安全生产：指在施工过程中，采取措施防止人身伤害和财产损失的行为。8.质保金：指作为工程质量保证的金额，验收合格后支付。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度滞后：解决办法：加强双方沟通，优化施工计划，增派施工人员或调整施工机械。2.工程质量问题：解决办法：立即整改，停工整顿，直至符合质量要求。3.付款延误：解决办法：双方协商确定付款时间，甲方按时支付，逾期支付违约金。4.安全事故：解决办法：立即启动应急预案，及时报告，调查原因，整改措施，追究责任。5.合同争议：解决办法：友好协商解决，协商不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼。