2024年大型水电站施工劳务分包标准合同

2024年大型水电站施工劳务分包标准合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方责任1.2乙方责任1.3合同主体之间的关系第二条：工程范围与内容2.1工程概述2.2劳务分包范围2.3工程量及进度安排第三条：劳务人员配备3.1乙方应提供的劳务人员3.2劳务人员资质要求3.3劳务人员管理及培训第四条：质量与标准4.1工程质量要求4.2质量控制与验收4.3不合格工程的处理第五条：工期与进度5.1工程开工及竣工时间5.2工程进度计划5.3工期延误的处理第六条：价格与支付6.1劳务分包价格6.2价格调整机制6.3支付方式与时间第七条：安全管理7.1安全责任与措施7.2安全事故的处理7.3安全培训与检查第八条：材料与设备8.1乙方提供的材料与设备8.2甲方提供的材料与设备8.3材料与设备的管理与维护第九条：沟通协调9.1沟通协调机制9.2信息交流与报告9.3争议解决第十条：违约责任10.1违约行为及责任10.2违约赔偿金额的计算方法10.3违约责任的免除第十一条：合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序11.3变更与解除后的处理事项第十二条：争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁程序12.3法院诉讼第十三条：合同的生效、终止与失效13.1合同的生效条件13.2合同的终止条件13.3合同失效后的处理事项第十四条：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3法律法规规定的其他事项第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方责任甲方为水电站的业主或授权代表，负责对乙方提供的劳务进行监督和管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。甲方应按照合同约定向乙方支付劳务费用，提供施工场地、材料、设备等必要的施工条件。1.2乙方责任乙方为具有相应资质的劳务分包商，负责按照合同约定提供合格的劳务人员、施工材料、设备等，完成甲方指定的施工任务。乙方应自行承担其劳务人员的管理、培训和安全保障责任。1.3合同主体之间的关系本合同项下的甲方和乙方为平等的合作关系。双方应严格遵守合同约定，相互配合，共同推进工程进展。未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。第二条：工程范围与内容2.1工程概述本合同涉及的工程为2024年大型水电站的施工项目，包括但不限于土建、安装、调试等各类施工任务。2.2劳务分包范围乙方应按照甲方的要求，提供相应的劳务人员、施工材料、设备等，承担合同约定的施工任务。具体包括但不限于：施工图纸所示的土建工程；安装工程，包括设备安装、管道铺设、线路架设等；施工过程中的临时性工程，如临时道路、临时设施等。2.3工程量及进度安排乙方应按照甲方的要求，完成合同约定的工程量。具体的工程量及进度安排详见合同附件。乙方应严格按照进度计划施工，确保工程按时完成。如乙方原因导致工程进度延误，应按照约定的违约责任承担相应的赔偿责任。第三条：劳务人员配备3.1乙方应提供的劳务人员乙方应按照甲方的要求，提供符合工程需要的劳务人员。劳务人员应具备相应的技能、经验和资质。具体人员名单及资质要求详见合同附件。3.2劳务人员资质要求3.3劳务人员管理及培训第四条：质量与标准4.1工程质量要求乙方应按照合同约定的质量标准完成施工任务。工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。具体质量标准详见合同附件。4.2质量控制与验收甲方应对乙方施工过程中的质量进行监督和控制，确保工程质量符合约定标准。工程完成后，甲方应组织验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。4.3不合格工程的处理如乙方施工的工程不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担因此产生的费用。如乙方在规定时间内未能整改合格，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第五条：工期与进度5.1工程开工及竣工时间本工程开工日期为2024年1月1日，竣工日期为2024年12月31日。具体开工和竣工时间如有调整，应由双方协商确定。5.2工程进度计划乙方应按照甲方的要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。乙方应严格按照进度计划施工，确保工程按时完成。5.3工期延误的处理如乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照约定的违约责任承担相应的赔偿责任。如甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的赔偿责任。第六条：价格与支付6.1劳务分包价格本合同的劳务分包价格为人民币元整（大写：人民币元整）。具体金额及支付方式详见合同附件。6.2价格调整机制如遇市场行情变化等不可抗力因素，导致劳务分包价格需要调整的，双方应协商确定新的价格。6.3支付方式与时间甲方应按照合同约定的时间节点，向乙方支付劳务费用。支付方式可以为现金、转账等，具体支付方式详见合同附件。第八条：材料与设备8.1乙方提供的材料与设备乙方应按照甲方的要求，提供合同约定的材料与设备。乙方应对提供的材料与设备质量负责，确保其符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。8.2甲方提供的材料与设备甲方应按照合同约定，向乙方提供施工所需的材料与设备。甲方应对提供的材料与设备质量负责，确保其符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。8.3材料与设备的管理与维护第九条：安全管理9.1安全责任与措施乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，落实施工安全措施，保障施工现场的安全。乙方应对其劳务人员的安全负责，确保其不发生安全事故。9.2安全事故的处理如在施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应的事故处理措施。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的赔偿责任。9.3安全培训与检查乙方应对其劳务人员进行定期的安全培训，提高其安全意识。甲方有权对施工现场进行安全检查，如发现安全隐患，乙方应立即整改。第十条：违约责任10.1违约行为及责任乙方如未按照合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。甲方如未按照合同约定支付劳务费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。10.2违约赔偿金额的计算方法违约金的计算方法如下：违约金=合同总价款×违约天数×违约利率。其中，违约利率为中国人民银行同期贷款基准利率。10.3违约责任的免除如因不可抗力因素导致一方无法履行合同，经双方协商一致，可以免除违约责任。第十一条：合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、价格、时间等事项。11.2合同解除的条件与程序合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除原因、解除时间、解除后的处理事项等。11.3变更与解除后的处理事项合同变更或解除后，双方应按照约定办理相关手续，并互相退还已收取的款项。如因变更或解除导致一方损失，损失赔偿事项应由双方协商确定。第十二条：争议解决12.1争议解决方式（1）仲裁：双方可以约定仲裁委员会，提交仲裁申请。（2）法院诉讼：双方可以约定向甲方所在地的人民法院提起诉讼。12.2仲裁程序如选择仲裁，双方应共同选定一名仲裁员，或者各自委派一名仲裁员，第三名仲裁员由双方共同选定。仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。12.3法院诉讼如选择法院诉讼，双方应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行合同约定，履行合同不免除双方依法应当承担的违约责任。第十三条：合同的生效、终止与失效13.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同的终止条件本合同在工程竣工并验收合格后终止。13.3合同失效后的处理事项合同失效后，双方应按照约定办理相关手续，并互相退还已收取的款项。如因合同失效导致一方损失，损失赔偿事项应由双方协商确定。第十四条：其他约定14.1保密条款双方应对合同内容及签订过程中的涉及商业秘密的信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权保护双方应尊重对方在合同项下的知识产权，未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果。14.3法律法规规定的其他事项本合同的签订、履行、终止、失效及争议解决等，应遵守中华人民共和国相关法律法规的规定。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同主体及定义详细说明甲方责任详细说明乙方责任详细说明合同主体之间的关系详细说明2.附件二：工程范围与内容详细说明工程概述详细说明劳务分包范围详细说明工程量及进度安排详细说明3.附件三：劳务人员配备详细说明乙方应提供的劳务人员详细说明劳务人员资质要求详细说明劳务人员管理及培训详细说明4.附件四：质量与标准详细说明工程质量要求详细说明质量控制与验收详细说明不合格工程的处理详细说明5.附件五：工期与进度详细说明工程开工及竣工时间详细说明工程进度计划详细说明工期延误的处理详细说明6.附件六：价格与支付详细说明劳务分包价格详细说明价格调整机制详细说明支付方式与时间详细说明7.附件七：安全管理详细说明安全责任与措施详细说明安全事故的处理详细说明安全培训与检查详细说明8.附件八：材料与设备详细说明乙方提供的材料与设备详细说明甲方提供的材料与设备详细说明材料与设备的管理与维护详细说明9.附件九：违约责任详细说明违约行为及责任详细说明违约赔偿金额的计算方法详细说明违约责任的免除详细说明10.附件十：合同的变更与解除详细说明合同变更的条件与程序详细说明合同解除的条件与程序详细说明变更与解除后的处理事项详细说明11.附件十一：争议解决详细说明争议解决方式详细说明仲裁程序详细说明法院诉讼详细说明12.附件十二：其他约定详细说明保密条款详细说明知识产权保护详细说明法律法规规定的其他事项详细说明说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。示例：乙方由于管理不善，导致工程进度严重延误，甲方依据合同约定解除合同，并要求乙方支付违约金。2.甲方未按照合同约定支付劳务费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。示例：甲方未能按照约定的时间节点支付劳务费用，乙方依据合同约定解除合同，并要求甲方支付违约金。3.乙方提供的劳务人员不符合资质要求，甲方有权要求乙方更换或整改。示例：乙方提供的劳务人员未经培训，缺乏必要的技能和知识，甲方要求乙方在规定时间内更换符合资质要求的劳务人员。4.乙方未按照约定提供材料与设备，甲方有权要求乙方及时提供或赔偿损失。示例：乙方未能按照进度计划提供所需材料，导致施工进度受到影响，甲方要求乙方立即提供材料，并承担因延误造成的损失。5.双方在合同履行过程中出现争议，未能协商一致，甲方选择仲裁解决，乙方应按要求参加仲裁程序。示例：双方在工程验收过程中发生分歧，甲方决定通过仲裁解决争议，乙方收到仲裁通知后，应按要求提交答辩意见和证据。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指水电站的业主或授权代表。2.乙方：指具有相