2024广东省建设工程施工合同示范文本

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：__________2.3合同价格一经确定，除非甲乙双方另有约定，任何一方不得擅自变更。第三条合同履行3.1乙方向甲方承诺，按照约定的工程内容、工程质量标准、工程进度和合同价格完成本工程。3.2甲方应按照合同约定及时向乙方支付合同价款。3.3甲方应负责办理工程所需的各种手续，提供施工场地，确保乙方能够顺利进行施工。3.4乙方应按照合同约定的时间、质量和安全标准完成工程，并接受甲方的监督和检查。第四条合同价款的支付与结算4.1甲方支付价款的方式如下：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%；（2）进度款：工程进度达到____%时，甲方支付合同总价款的____%；（3）验收合格后，甲方支付合同总价款的____%；（4）剩余款项：工程验收合格且乙方完成合同约定的售后服务后，甲方支付合同总价款的剩余部分。4.2乙方应提供合法的税务发票。4.3合同价款的结算按照双方约定的时间和方式进行。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。5.2甲方未按照约定时间支付价款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。5.3因甲方原因导致工程无法顺利进行，乙方有权要求甲方支付产生的一切费用。5.4因乙方原因导致工程质量不达标，乙方应承担返工、维修等费用。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且乙方完成合同约定的售后服务之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日特此说明，本合同中涉及的金额、工程内容等均为甲乙双方根据实际情况约定，填写的空白部分请根据实际情况进行填写。注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规：在签订和履行合双方应确保符合相关法律法规的要求，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。若发现合同内容与法律法规冲突，应立即协商修改，确保合同的有效性和合法性。2.合同的履行和变更：双方应严格按照合同约定的内容、质量标准、进度等完成工程。若确需变更，应书面协商一致，并明确变更的内容、范围、价格等。任何一方未经对方同意擅自变更，均应承担相应的违约责任。3.价款的支付与结算：甲方应按时支付合同价款，若甲方逾期支付，应按约定支付滞纳金。乙方应提供合法的税务发票，确保价款结算的合规性。4.违约责任：双方应严格遵守合同约定，若一方违约，应承担相应的违约责任。如乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金；甲方未按时支付价款，乙方有权要求甲方支付滞纳金等。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。若协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.合同法：是调整平等主体之间合同关系的一种法律规范，规定了合同的订立、履行、变更、解除等法律行为及其法律后果。2.建筑法：是调整建筑活动过程中各方主体之间权益关系的一部法律，主要规定了建筑活动的管理、建筑工程的招标投标、建筑工程的施工许可、建筑工程的质量安全等方面的法律规范。3.违约金：是一方违约时，按照合同约定向对方支付一定数额的金钱，作为违约责任的一种形式。4.滞纳金：是指债务人逾期支付债务时，按照约定或者根据法律规定支付给债权人一定数额的金钱，作为逾期支付的违约责任。5.合同履行：是指合同双方按照合同约定，履行各自的权利和义务，完成合同目标的过程。6.合同变更：是指合同双方在合同履行过程中，经协商一致，对原合同的内容进行修改或者补充的行为。7.争议解决：是指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径，解决纠纷的过程。应用场合：1.适用于广东省内的各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑工程、市政基础设施工程、道路桥梁工程、水利工程等。2.适用于委托方与承包方之间的建设工程施工合同签订。3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，明确双方权利和义务，确保工程质量、安全、进度等方面的合同。补充条款：1.工程保险：双方应按照法律法规及合同约定，办理工程所需的各种保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。2.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应按照实际情况协商调整合同价款。3.工程延期：因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按照约定进度完成的，双方应协商确定延期时间和相关责任。4.工程质量保修：乙方应按照法律法规及合同约定，对施工的工程承担质量保修责任。5.安全生产：双方应严格遵