2024年扩大版建筑劳务分包协议样式版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年扩大版建筑劳务分包协议样式版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及定义1.2承包方名称及定义1.3分包工程名称及定义第二条工程范围与内容2.1分包工程的范围2.2分包工程的内容2.3分包工程的界限第三条工程质量标准3.1工程质量的定义3.2工程质量的标准3.3工程质量的检测与验收第四条工程进度与工期4.1工程计划的制定4.2工程进度的控制4.3工期的延误与提前第五条合同价格与支付5.1合同总价5.2价格的调整5.3支付的方式与时间第六条承包方的义务与责任6.1承包方的义务6.2承包方的责任6.3承包方的权利第七条发包方的义务与责任7.1发包方的义务7.2发包方的责任7.3发包方的权利第八条安全生产与环保要求8.1安全生产的要求8.2环保要求8.3事故的处理第九条违约责任与赔偿9.1违约的定义与处理9.2赔偿的方式与标准9.3违约责任的免除第十条争议解决方式10.1争议的解决方式10.2仲裁的申请与进行10.3法院诉讼的提起第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3变更与解除的程序第十二条合同的转让与继承12.1合同转让的条件12.2合同继承的规则12.3转让与继承的程序第十三条附件与附录13.1附件的名称与作用13.2附录的名称与作用13.3附件与附录的修改与补充第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用与管辖14.3合同的生效与终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及定义1.2承包方名称及定义1.3分包工程名称及定义第二条工程范围与内容2.1分包工程的范围分包工程包括但不限于：（分包工程具体范围和内容列表）。2.2分包工程的内容乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作，并保证分包工程的质量和安全。2.3分包工程的界限分包工程的界限为：（描述分包工程的界限）。第三条工程质量标准3.1工程质量的定义工程质量是指分包工程满足设计文件、技术规范和验收标准要求的程度。3.2工程质量的标准分包工程的质量标准应符合：（相关设计文件、技术规范和验收标准）。3.3工程质量的检测与验收乙方应按照约定的时间节点，向甲方提供分包工程的质量检测报告。工程验收时，乙方应配合甲方进行验收，并承担验收过程中产生的相关费用。第四条工程进度与工期4.1工程计划的制定乙方应根据甲方的要求，制定详细的工程计划，并提交甲方审批。4.2工程进度的控制乙方应按照工程计划进行施工，确保工程进度不受影响。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。4.3工期的延误与提前如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的违约责任。如乙方提前完成分包工程，乙方可按照提前完成的天数向甲方申请相应的奖励。第五条合同价格与支付5.1合同总价5.2价格的调整如因工程变更、增减等导致分包工程总价发生变化，双方应协商调整总价。5.3支付的方式与时间甲方应按照乙方的工程进度，分期支付分包工程款项。具体支付方式和时间为：（支付方式和时间）。第六条承包方的义务与责任6.1承包方的义务乙方应按照本合同约定的工程范围、内容和质量标准完成分包工程。6.2承包方的责任乙方应对分包工程的质量和安全负责，并承担因分包工程质量问题导致的一切损失。6.3承包方的权利乙方有权按照合同约定，获得相应的工程款项和奖励。第七条发包方的义务与责任7.1发包方的义务甲方应按照本合同约定的时间和方式，向乙方支付分包工程款项。7.2发包方的责任甲方应对分包工程的设计变更、工程量增减等导致乙方损失的部分，承担相应的赔偿责任。7.3发包方的权利甲方有权对分包工程的质量和进度进行监督和检查，并要求乙方及时整改。第八条安全生产与环保要求8.1安全生产的要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规、标准和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施。8.2环保要求乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中对环境的不良影响降到最低。如因乙方原因导致环境污染，乙方应承担相应的赔偿责任。8.3事故的处理如发生安全事故或环保事故，乙方应立即组织抢救，并承担相应的事故处理费用。甲方有权要求乙方暂停施工，待事故处理完毕后恢复施工。第九条违约责任与赔偿9.1违约的定义与处理9.2赔偿的方式与标准赔偿方式为：（赔偿方式，如支付违约金、赔偿损失等）。赔偿标准为：（赔偿标准的计算方法或规定）。9.3违约责任的免除如因不可抗力导致一方无法履行合同义务，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商解决不可抗力事件对合同履行造成的影响。第十条争议解决方式10.1争议的解决方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁的申请与进行如双方约定仲裁解决争议，任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁。仲裁程序应严格按照仲裁规则进行。10.3法院诉讼的提起如双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3变更与解除的程序合同变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、时间和责任等事项。协议经双方签字盖章后生效。第十二条合同的转让与继承12.1合同转让的条件合同转让需经甲方书面同意，并签订书面转让协议。12.2合同继承的规则如乙方发生合并、分立等变更，乙方应书面通知甲方。本合同对变更后的乙方继续有效。12.3转让与继承的程序合同转让或继承事项应明确转让或继承的内容、范围、时间和责任等事项。协议经双方签字盖章后生效。第十三条附件与附录13.1附件的名称与作用附件包括：（附件名称），用于：（附件作用）。13.2附录的名称与作用附录包括：（附录名称），用于：（附录作用）。13.3附件与附录的修改与补充附件与附录的修改与补充应经双方协商一致，并签订书面修改补充协议。第十四条其他条款14.1保密条款双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律适用与管辖本合同适用：（法律适用国家或地区）。双方同意选择：（管辖法院）。14.3合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效。合同终止后，双方应按照本合同约定办理相关手续。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程设计文件附件二：分包工程施工方案附件三：分包工程质量标准规范附件四：分包工程施工进度计划附件五：安全生产与环保要求规范附件六：合同价格清单附件七：支付方式与时间表附件八：违约行为及责任认定清单附件九：争议解决方式说明附件十：合同转让与继承协议附件一：分包工程设计文件本附件应包括分包工程的所有设计图纸、技术说明书、设计变更通知等设计文件。乙方应根据设计文件进行施工，并确保施工过程中的质量和安全。附件二：分包工程施工方案本附件应包括分包工程的施工组织设计、施工方法、施工工艺、施工安全措施等详细内容。乙方应按照施工方案进行施工，并确保施工过程中的质量和安全。附件三：分包工程质量标准规范本附件应详细列出分包工程的质量标准和要求，包括材料、构件、施工工艺等方面的质量控制要点。乙方应严格按照质量标准进行施工，并确保分包工程的质量满足要求。附件四：分包工程施工进度计划本附件应包括分包工程的施工进度计划和关键节点，包括开工、竣工、验收等重要时间节点。乙方应按照进度计划进行施工，并确保工程按时完成。附件五：安全生产与环保要求规范本附件应包括国家和地方关于安全生产和环保的相关法律法规、标准和甲方制定的安全生产规章制度。乙方应严格遵守安全生产和环保要求，确保施工过程中的安全和环境保护。附件六：合同价格清单本附件应详细列出分包工程的各项费用，包括工程总价、分期付款金额和时间等。乙方应按照价格清单履行合同义务，并确保工程款项的支付按照约定的方式和时间进行。附件七：支付方式与时间表本附件应明确分包工程款项的支付方式（如银行转账、现金支付等）和时间表。乙方应按照约定的支付方式和时间收取工程款项。附件八：违约行为及责任认定清单本附件应详细列出合同履行过程中可能出现的违约行为及其认定标准和责任。如乙方未按约定时间完成工程、甲方未按时支付工程款项等。违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。附件九：争议解决方式说明本附件应明确双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，包括协商、仲裁或诉讼等。双方应按照约定的方式解决争议，并遵守相关法律法规的规定。附件十：合同转让与继承协议本附件应明确合同转让和继承的条件、程序和责任等内容。如乙方发生合并、分立等变更，或甲方将其合同权利义务转让给第三方等。双方应按照约定的条件和程序办理合同转让或继承手续。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按约定时间完成分包工程的，应按照逾期完成的天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=分包工程总价×逾期完成天数×违约金利率。示例：乙方约定在2024年6月30日前完成分包工程，因乙方原因导致工程延期至7月10日完成，则乙方应支付违约金=分包工程总价×10天×违约金利率。2.甲方未按约定时间支付工程款项的，应按照逾期支付的天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。示例：甲方约定在2024年6月30日前支付分包工程款项，因甲方原因导致款项延期至7月10日支付，则甲方应支付违约金=应付款项金额×10天×违约金利率。3.乙方未按照设计文件和施工方案施工，导致分包工程质量不符合约定的，乙方应承担修复费用，并按照甲方的要求进行赔偿。示例：乙方在施工过程中未按照设计文件要求使用合格材料，导致分包工程质量不合