城市机场周边道路施工合同范本

城市机场周边道路施工合同范本合同编号：__________合同各方当事人：甲方：（全称名称）地址：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________乙方：（全称名称）地址：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________鉴于甲方为城市机场周边道路施工的业主单位，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方为了保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________城市机场周边道路施工工程1.2工程地点：________城市机场周边1.3工程内容：包括但不限于道路新建、扩建、改建，交通设施安装，排水系统建设等。1.4工程规模：________1.5工程总投资：________元。二、合同主体2.1甲方责任：（1）负责办理工程建设的相关审批手续，提供施工场地。（2）提供设计文件、施工图纸和技术规范，并对乙方进行技术交底。（3）按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款。（4）协调解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。2.2乙方责任：（1）按照设计文件、施工图纸和技术规范进行施工，保证工程质量。（2）严格按照施工组织设计施工，确保工程安全。（3）遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理和环保要求。（4）按照合同约定的工期完成工程施工，不得延误。三、合同价格3.1本工程合同总价为人名币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预付款为合同总价的10%。（2）工程进度达到合同约定的比例后，甲方支付相应比例的工程进度款。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程进度款。（4）工程保修期内，如有质量问题，甲方从乙方支付的保修金中扣除相应费用。四、工期4.1工程开工日期：____年____月____日。4.2工程竣工日期：____年____月____日。4.3工期延误：（1）乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方合同总价1%的逾期违约金。（2）甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方相应比例的工程进度款。五、质量及验收5.1工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2验收程序：（1）工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告。（2）甲方收到竣工报告后，组织相关单位进行验收。（3）验收合格的工程，甲方支付剩余工程进度款。（4）验收不合格的工程，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担整改费用。六、保修6.1工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。6.2在保修期内，乙方对工程质量问题负责修复和更换，并承担相应费用。七、合同的变更、解除和终止7.1合同变更：（1）合同一方提出变更要求，需书面通知对方。（2）双方协商一致后，签订书面变更协议。（3）变更协议经双方签字盖章后生效。7.2合同解除：（1）双方协商一致解除合同，签订书面解除协议。（2）解除协议经双方签字盖章后生效。7.3合同终止：（1）工程竣工验收合格，双方办理竣工结算手续。（2）甲方支付乙方剩余工程进度款和保修金。八、违约责任8.1双方违反合同约定的，应承担违约责任。8.2乙方逾期交付工程，应支付甲方合同总价1%的逾期违约金。8.3甲方逾期支付工程进度款，应支付乙方同期银行贷款利息。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸和技术规范3.工程竣工报告4.工程保修书5.变更协议6.解除协议7.竣工结算手续相关文件二、违约行为及认定：1.乙方逾期交付工程：指工程实际交付时间超过合同约定的竣工日期。2.甲方逾期支付工程进度款：指甲方未按合同约定时间支付相应比例的工程进度款。3.工程质量问题：指工程不符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。4.工期延误：指实际施工周期超过合同约定的工期。三、法律名词及解释：1.合同总价：指双方约定的工程总造价。2.工程进度款：指根据工程实际进度，甲方应支付给乙方的相应款项。3.逾期违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。4.保修金：指乙方为保证工程质量，在工程竣工验收合格后，甲方暂扣的一定比例的工程款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：根据合同约定，协商确定延期原因及责任方，并根据实际情况调整工期。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，直至符合质量要求，并根据合同约定追究责任。3.甲方逾期支付工程进度款：解决办法：乙方可以书面催款，甲方在规定时间内支付，必要时可依法申请诉讼。4.乙方逾期交付工程：解决办法：甲方可