建设工程施工服务协议

建设工程施工服务协议合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方承包甲方建设工程施工项目事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，实现双方共赢。

二、签订背景

鉴于甲方拟新建/改建/扩建某项建设工程，经甲方考察、招标，乙方中标承包该工程。为保障工程质量和工期，双方本着平等互利、诚实信用的原则，特签订本协议。

三、合同主体

（一）甲方：__________

（二）乙方：__________

四、合同内容

1.工程概况：乙方承包甲方建设工程施工项目，具体内容详见附件。

2.工程工期：乙方应在合同约定的工期内完成工程，具体工期为__________。

3.工程质量：乙方应严格按照国家相关规范、标准和设计图纸要求，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

4.工程款支付：工程款支付方式及比例详见附件。

5.乙方责任：乙方在施工过程中应遵守国家有关法律法规，确保施工安全，并对施工现场进行文明施工、环境保护。

6.甲方责任：甲方应按照合同约定提供施工图纸、资料，及时办理相关手续，协助乙方解决施工过程中的问题。

五、争议解决

双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

主要条款：

一、服务内容

1.1乙方应根据甲方提供的设计图纸、施工图和技术规范，全面负责施工项目的施工工作，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等。

1.2乙方应按照合同约定的工程量清单和施工进度计划，完成施工项目，并确保工程符合国家相关标准和规范。

二、质量标准

2.1乙方施工的工程质量应符合国家质量验收规范的要求，达到合格标准。

2.2乙方应定期进行自检，并接受甲方或其委托的第三方机构的检验。

2.3对于不合格的工程部分，乙方应立即整改，直至满足质量标准。

三、价格支付

3.1本合同总价为人民币__________元，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费等。

3.2甲方按以下进度支付工程款：

a.签订合同后支付合同总价款的__________%作为预付款；

b.工程完工并验收合格后支付合同总价款的__________%；

c.工程保修期满后支付剩余的合同总价款。

3.3乙方应提供增值税专用发票，甲方在收到发票后五个工作日内支付相应款项。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容以及项目的技术资料、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本协议签订之日起至合同终止后__________年。

五、违约责任

5.1若乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付__________元的违约金。

5.2若甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付__________%的违约金。

5.3若任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同变更与解除

7.1本协议的任何变更或解除，必须经双方书面同意，并签订书面变更或解除协议。

7.2未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更或解除本协议。

八、合同生效与终止

8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2合同履行完毕，经双方确认后，本协议自动终止。

九、不可抗力

9.1在不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

9.2不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行本协议，直至不可抗力事件消除。

十、其他

10.1本协议未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

10.2本协议的附件与本协议具有同等法律效力。

略

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

1.2合同期满后，如双方无异议且工程验收合格，本合同可自动续期__________年。

二、合同的变更

2.1本合同的任何变更，必须以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。

2.2任何一方不得单方面变更合同内容，否则变更部分无效。

三、合同的终止条件

3.1合同因以下原因终止：

a.合同约定的工程完成且验收合格；

b.双方协商一致并签订书面终止协议；

c.由于不可抗力事件导致合同无法履行；

d.一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正；

e.法律法规规定的其他终止情形。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.3诉讼过程中，双方应继续履行合同未了事项。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同是双方真实意愿的体现，具有法律约束力。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，任何一方不得以任何理由拒绝履行本合同规定的义务。

6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方签字、盖章位置及日期：

一、甲