2024年版城市轨道交通建设劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版城市轨道交通建设劳务分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：发包方定义及责任1.2：劳务分包方定义及责任1.3：轨道交通建设定义及范围第二条：合同范围与工作内容2.1：劳务分包工作内容2.2：分包工程的施工标准和要求2.3：分包工程的完成时间及进度第三条：合同价格与支付方式3.1：合同总价及调整3.2：进度付款及条件3.3：质量保证金支付及退还第四条：工期与进度4.1：合同工期4.2：工程进度计划4.3：工期延误及延长第五条：质量与标准5.1：工程质量标准5.2：质量控制与检查5.3：质量问题处理第六条：安全与环境保护6.1：安全生产要求6.2：安全事故处理6.3：环境保护与绿色施工第七条：变更与调整7.1：合同变更的条件与程序7.2：工程量增减的处理7.3：合同价款的调整第八条：违约责任8.1：发包方的违约责任8.2：劳务分包方的违约责任8.3：违约赔偿方式及金额第九条：争议解决9.1：争议解决方式9.2：仲裁或诉讼管辖9.3：友好协商与调解第十条：合同的生效、变更与终止10.1：合同生效条件10.2：合同变更程序10.3：合同终止条件及后果处理第十一条：保密条款11.1：保密信息的范围与内容11.2：保密信息的保护措施11.3：违反保密条款的后果第十二条：法律适用与争议解决12.1：合同适用的法律法规12.2：争议解决方式12.3：适用法院或仲裁委员会第十三条：其他条款13.1：合同的补充与附件13.2：合同的修改与替代13.3：合同解除的条件与程序第十四条：合同的签署与备案14.1：合同签署程序与时间14.2：合同备案与公示14.3：合同文本的效力与份数第一部分：合同如下：地址：____________________________联系人：_________________________联系电话：_______________________地址：____________________________联系人：_________________________联系电话：_______________________第一条：合同主体及定义1.1甲方：指轨道交通建设项目的业主或其合法代表，负责项目的管理与监督，确保项目的顺利进行。1.2乙方：指具有相应资质和经验的劳务分包商，负责按照甲方的要求完成分包工作。1.3轨道交通建设：指包括但不限于地铁、轻轨、有轨电车等城市轨道交通系统的建设、改建、扩建和运营。第二条：合同范围与工作内容2.1乙方分包工作内容：包括但不限于轨道交通建设项目的土建工程、安装工程、装修工程等劳务工作。2.2分包工程的施工标准和要求：乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工，确保工程质量。2.3分包工程的完成时间及进度：乙方应按照甲方的要求，按照合同约定的时间完成分包工程，并确保工程进度与整个项目相协调。第三条：合同价格与支付方式3.1合同总价及调整：本合同总价根据双方协商确定，并以人民币计价。合同总价如需调整，应由双方协商确定。3.2进度付款及条件：甲方按照乙方实际完成工程量的70%进行进度付款。乙方完成工程后，经甲方验收合格，支付剩余的30%。3.3质量保证金支付及退还：乙方在合同约定的质量保证期内，如无质量问题，甲方应在质量保证期结束后退还乙方支付的质量保证金。第四条：工期与进度4.1合同工期：自合同签订之日起至分包工程验收合格之日止。4.2工程进度计划：乙方应按照甲方的要求，制定工程进度计划，并报甲方审批。4.3工期延误及延长：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。第五条：质量与标准5.1工程质量标准：乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工，确保工程质量。5.2质量控制与检查：乙方应建立健全质量管理体系，甲方有权对乙方施工过程进行监督检查。5.3质量问题处理：如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。第六条：安全与环境保护6.1安全生产要求：乙方应严格遵守国家和行业的安全生产规定，确保施工过程中的安全生产。6.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。6.3环境保护与绿色施工：乙方应按照甲方要求和国家相关法律法规进行施工，确保施工过程中的环境保护和绿色施工。第七条：变更与调整7.1合同变更的条件与程序：如双方协商一致，需要变更合同内容的，应签订书面变更协议，并报甲方审批。7.2工程量增减的处理：如工程量增减，乙方应按照甲方要求进行调整，并报甲方审批。7.3合同价款的调整：如因工程量增减等原因导致合同价款需要调整的，双方应协商确定新的合同价款。第八条：违约责任8.1发包方的违约责任：如甲方未按照合同约定履行义务，导致乙方无法正常施工，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2劳务分包方的违约责任：如乙方未按照合同约定履行义务，导致工程质量、进度等方面出现问题，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3违约赔偿方式及金额：违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。如因违约导致工程损失的，损失赔偿金额根据实际损失计算。第九条：争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼管辖：如双方约定仲裁，应提交至约定的仲裁委员会；如未约定仲裁，则提交至合同签订地人民法院管辖。9.3友好协商与调解：在争议解决过程中，双方应保持克制，尽量避免矛盾升级，通过协商与调解解决争议。第十条：合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。10.2合同变更程序：合同变更应签订书面变更协议，并经双方签字（或盖章）确认。10.3合同终止条件及后果处理：合同终止条件如下：（1）合同约定的工程全部完成后，双方签订工程验收证书；（2）双方协商一致提前终止合同；（3）一方违约，对方有权解除合同；合同终止后的后果处理：合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并清理施工现场。第十一条：保密条款11.1保密信息的范围与内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。11.2保密信息的保护措施：双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.3违反保密条款的后果：如一方违反保密条款，泄露对方保密信息，泄露方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十二条：法律适用与争议解决12.1合同适用的法律法规：本合同适用中华人民共和国法律、法规。12.2争议解决方式：如双方对合同的解释或履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3适用法院或仲裁委员会：如双方约定仲裁，应提交至约定的仲裁委员会；如未约定仲裁，则提交至合同签订地人民法院管辖。第十三条：其他条款13.1合同的补充与附件：本合同附件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。13.2合同的修改与替代：如双方同意对合同进行修改或替代，应签订书面修改协议或替代协议。13.3合同解除的条件与程序：合同解除条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方违约，对方有权解除合同；合同解除的程序：双方应签订书面解除协议，并报相关政府部门备案。第十四条：合同的签署与备案14.1合同签署程序与时间：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并由双方盖章确认。14.2合同备案与公示：合同签署后，双方应按照相关政府部门的要求进行合同备案和公示。14.3合同文本的效力与份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。如双方约定副本，副本亦具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方概念界定1.1第三方：指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于中介方、咨询方、设计方、施工方、监理方、材料供应商等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定及相关法律法规，对其在合同项目中的行为承担相应责任。第二条：第三方介入情形及程序2.1第三方介入情形：如合同履行过程中，甲方或乙方认为有必要引入第三方以提高项目质量或进度，双方可协商决定引入第三方。2.2第三方介入程序：甲方或乙方如需引入第三方，应提前通知对方，并提供第三方的资质、经验等相关信息。双方应共同评估第三方的资格，确定第三方是否具备介入合同项目的条件。2.3第三方selectionandengagement：甲方和乙方应共同参与第三方的选择和聘用过程，确保第三方的选择符合项目需求且具备相应能力。第三条：第三方责任与义务3.1第三方责任：第三方应按照合同约定及相关法律法规，对其在合同项目中的行为承担相应责任。第三方对其提供的产品或服务质量负责，并确保其行为不损害甲方和乙方的合法权益。3.2第三方义务：第三方应遵守合同约定，按照项目要求提供服务或产品，并确保其在合同项目中的行为符合国家法律法规、行业标准及合同要求。3.3第三方与甲乙方的关系：第三方与甲方和乙方之间是独立的法律关系。第三方对甲方和乙方不承担连带责任，除非有明确的合同约定或法律规定。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任限额定义：第三方责任限额是指甲方和乙方在合同中约定的，第三方对因其违约或侵权行为导致甲方和乙方损失的最高赔偿金额。4.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应由甲方和乙方根据合同项目的具体情况、第三方的资质、经验等因素共同协商确定。4.3第三方责任限额的调整：如甲方和乙方认为必要时，可以协商调整第三方责任限额。任何调整均应以书面形式进行，并由双方签字盖章确认。第五条：第三方违约处理5.1第三方违约处理：如第三方未按照合同约定履行义务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约赔偿：第三方应根据甲方和乙方的损失金额，向甲方和乙方支付违约金。违约金的计算方式应符合合同约定。5.3第三方违约处理程序：甲方和乙方应与第三方协商解决违约问题。如协商不成，甲方和乙方有权依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。第六条：第三方与甲乙方的沟通与协调6.1第三方与甲乙方的沟通：第三方应保持与甲方和乙方的良好沟通，及时报告工作进展、存在的问题等。6.2第三方与甲乙方的协调：第三方应积极配合甲方和乙方的协调工作，确保合同项目的顺利进行。6.3第三方与甲方和乙方的会议：第三方应定期与甲方和乙方召开会议，讨论合同项目的进展、问题及解决方案等。第七条：第三方退出合同项目7.1第三方退出条件：如第三方因故无法继续履行合同义务，应提前通知甲方和乙方，并协商解决退出事宜。7.2第三方退出程序：第三方退出合同项目时，应按照合同约定办理相关手续，确保合同项目的顺利进行。7.3第三方退出后的责任：第三方退出合同项目后，应对因其在合同项目中的行为造成的损失承担相应的责任。第八条：第三方保险8.1第三方保险要求：如合同约定，第三方应购买相应的保险，如意外伤害保险、professionalliabilityinsurance等，以确保合同项目的顺利进行。8.2第三方保险证明：第三方应向甲方和乙方提供保险证明，证明其已购买相应的保险。8.3第三方保险索赔：如发生保险事故，第三方应按照保险合同约定向保险公司提出索赔。第九条：第三方与甲方和乙方的关系9.1第三方与甲方和乙方的独立关系：第三方与甲方和乙方之间是独立的法律关系，第三方对甲方和乙方不承担连带责任，除非有明确的合同约定或法律规定。9.2第三方与甲方和乙方的协调：第三方应积极配合甲方和乙方的协调工作，确保合同项目的顺利进行。9.3第三方与甲方和乙方的沟通：第三方应保持与甲方和乙方的良好沟通，及时报告工作进展、存在的问题等。第十条第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资格证明文件：包括但不限于营业执照、资质证书等，用于证明甲乙双方的合法主体资格。2.分包工程量清单：详细列出分包工程的具体工作内容、数量、质量要求等。3.工程图纸及技术资料：包括但不限于设计图纸、技术规范、操作规程等，用于指导施工。4.施工组织设计方案：详细描述乙方施工组织、施工计划、施工工艺等。5.安全生产责任书：明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。6.质量保证措施及验收标准：包括质量保证体系、质量检查方法、验收标准等。7.支付方式及进度计划：包括付款方式、付款比例、进度计划等。8.争议解决机制：包括协商、调解、仲裁或诉讼等争议解决方式。9.保密协议：明确甲乙双方对商业秘密、技术秘密等的保密义务。10.合同变更及解除协议：包括合同变更的条件、程序、解除的条件、程序等。11.竣工验收报告：包括工程验收标准、验收程序、验收结果等。12.合同解除后的处理：包括解除后工程收尾、现场清理、赔偿责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期交付：乙方未能按照合同约定的时间完成分包工程，需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。2.工程质量不符合约定：乙方完成的分包工程质量不符合