天然气工程分包合同样本

天然气工程分包合同样本合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2分包工程的范围与内容1.3分包合同的组成与生效条件1.4分包合同的履行地点与适用法律1.5分包工程的验收标准与质量要求第二章分包商的义务与责任2.1分包商的资质与能力要求2.2分包商对分包工程的管理与组织2.3分包商对分包工程的质量、安全与环境保护责任2.4分包商对分包工程的进度与工期要求2.5分包商对工程变更与调整的处理第三章发包人的义务与责任3.1发包人的义务与权利3.2发包人对分包工程的支持与配合3.3发包人对分包工程的资金支付3.4发包人对分包工程的质量、安全与环境保护要求3.5发包人对工程变更与调整的处理第四章分包工程的价格与支付4.1分包工程的价格组成与计算方式4.2分包工程的支付方式与支付时间4.3分包工程价款的调整与结算4.4分包商对工程进度款的申请与支付4.5发包人对分包工程款的支付与扣款第五章分包工程的质量与验收5.1分包工程的质量标准与要求5.2分包工程的验收程序与方法5.3分包工程的验收合格与不合格处理5.4分包工程的整改与重新验收5.5分包工程的保修与售后服务第六章分包工程的安全管理与环境保护6.1分包工程的安全管理要求与措施6.2分包工程的安全教育与培训6.3分包工程的安全防护设施与设备6.4分包工程的环境保护要求与措施6.5分包工程的环境监测与保护第七章违约责任与赔偿7.1分包商与发包人的违约行为7.2违约责任的认定与处理7.3违约赔偿的计算与支付7.4分包商与发包人的免责事项7.5违约责任争议的处理第八章合同的变更、解除与终止8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与责任8.3合同终止的条件与处理8.4合同变更、解除与终止的书面通知8.5合同变更、解除与终止后的善后处理第九章争议解决与法律适用9.1合同争议的解决方式9.2合同争议的调解与仲裁9.3合同争议的诉讼与司法管辖9.4合同争议的证据与举证责任9.5合同争议的处理程序与结果执行第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密信息的保护期限与保护措施10.3保密信息泄露的责任与处理10.4保密信息的例外情况与共享限制10.5保密条款的解除与终止第十一章知识产权保护11.1知识产权的定义与保护范围11.2知识产权的归属与使用权限11.3知识产权侵权的责任与处理11.4知识产权的变更与转让11.5知识产权保护的争议解决第十二章合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序12.2合同转让的通知与同意12.3合同转让后的权利与义务12.4合同继承的条件与范围12.5合同继承的效力与处理第十三章附件与附录13.1附件的定义与效力13.2附件的内容与形式13.3附录的定义与效力13.4附录的内容与形式13.5附件与附录的更新与替换第十四章合同的签署与生效14.1合同签署的条件与程序14.2合同签署的时间与地点14.3合同生效的条件与时间14.4合同的副本与正本14.5合同的保管与维护合同编号：NaturalGasProjectSubcontract第一章总则1.1定义与解释（1）分包商：指具有本合同约定的资质和能力，承担分包工程的单位或个人。（2）发包方：指委托分包商承担分包工程的单位或个人。（3）分包工程：指发包方委托分包商建设的天然气工程项目。（4）合同金额：指分包工程的价格，包括分包工程的设计、施工、设备供应、材料供应、人员培训、保修等费用。（5）合同期限：指分包商完成分包工程的时间限制。1.2分包工程的范围与内容1.2.1分包工程包括但不限于：天然气管道铺设、设备安装、调试、试运行、培训、保修等工作。1.2.2分包商应按照发包方的要求，提供与分包工程相关的设计、施工、设备、材料、技术支持、人员培训等服务。1.3分包合同的组成与生效条件1.3.1本合同由合同、附件和附录组成。附件和附录是合同不可分割的部分，与合同具有同等效力。1.3.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效后，双方应严格履行合同约定的义务，确保分包工程的顺利进行。1.4分包合同的履行地点与适用法律1.4.1本合同的履行地点为中华人民共和国。1.4.2本合同的适用法律为中华人民共和国法律。1.5分包工程的验收标准与质量要求1.5.1分包工程应按照国家和行业的相关标准、规范进行设计、施工和验收。1.5.2分包工程的质量应符合发包方提出的质量要求，确保分包工程的安全、可靠、稳定运行。第二章分包商的义务与责任2.1分包商的资质与能力要求2.1.1分包商应具备国家规定的从事分包工程所需的资质证书和能力。2.1.2分包商应对分包工程的设计、施工、设备、材料等方面负责，并保证分包工程的质量、安全、进度等满足合同要求。2.2分包商对分包工程的管理与组织2.2.1分包商应建立健全分包工程的项目管理体系，确保分包工程的顺利进行。2.2.2分包商应根据分包工程的特点和需要，组织相应的专业技术人员、施工人员、管理人员等。2.3分包商对分包工程的质量、安全与环境保护责任2.3.1分包商应按照国家和行业的相关标准、规范及发包方的要求，保证分包工程的质量。2.3.2分包商应采取有效措施，确保分包工程的安全，防止事故的发生。2.3.3分包商应严格执行环境保护法规，保护环境，防止污染。2.4分包商对分包工程的进度与工期要求2.4.1分包商应按照合同约定的工期完成分包工程。2.4.2分包商应根据工程进度计划，合理安排施工力量，确保分包工程的进度。2.5分包商对工程变更与调整的处理2.5.1发包方如提出工程变更或调整，分包商应根据变更或调整要求及时调整分包工程的设计、施工等。2.5.2分包商应根据变更或调整导致的费用、工期等方面的影响，与发包方协商解决。第三章发包人的义务与责任3.1发包人的义务与权利3.1.1发包人应按照合同约定，向分包商支付分包工程的价款。3.1.2发包人应对分包商提供的分包工程进行验收，并按照约定支付合同价款。3.2发包人对分包工程的支持与配合3.2.1发包人应提供分包工程所需的施工场地、基础设施等。3.2.2发包人应协助分包商办理与分包工程相关的许可、批准等手续。3.3发第八章合同的变更、解除与终止8.1合同变更的条件与程序8.1.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，需要变更合同的，双方可协商一致进行变更。8.1.2合同变更应采取书面形式，并由双方签字（或盖章）确认。8.2合同解除的条件与责任8.2.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。8.2.2合同解除后，分包商应按照发包人的要求，妥善处理分包工程的善后工作。8.3合同终止的条件与处理8.3.1合同终止的条件如下：（1）分包商按照合同约定完成分包工程。（2）发包人按照合同约定支付合同价款。（3）合同约定的其他终止条件。8.3.2合同终止后，分包商应将分包工程的资料、图纸、文件等交给发包方，并办理相关手续。8.4合同变更、解除与终止的书面通知8.4.1任何一方欲变更、解除或终止合同，应提前书面通知对方。8.4.2合同变更、解除或终止的书面通知应经双方签字（或盖章）确认。第九章争议解决与法律适用9.1合同争议的解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2合同争议的调解与仲裁9.2.1双方可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3合同争议的诉讼与司法管辖9.3.1双方同意接受合同签订地法院的司法管辖。9.3.2诉讼过程中，双方应遵守法院的判决。9.4合同争议的证据与举证责任9.4.1双方应提供与争议有关的证据。9.4.2举证责任按照法律规定和合同约定分配。9.5合同争议的处理程序与结果执行9.5.1争议处理程序应按照法律规定和合同约定进行。9.5.2争议处理结果生效后，双方应严格执行。第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围10.1.1保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。10.1.2保密信息包括技术资料、商业计划、客户信息等。10.2保密信息的保护期限与保护措施10.2.1保密信息的保护期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。10.2.2双方应采取适当的措施，确保保密信息的保密。10.3保密信息泄露的责任与处理10.3.1如发生保密信息泄露，泄露方应承担相应的责任。10.3.2泄露方应赔偿对方因此遭受的损失。10.4保密信息的例外情况与共享限制（1）依法应当公开的信息。（2）双方同意公开的信息。（3）因合同履行而不可避免地泄露的信息。10.4.2双方同意，未经对方书面同意，不得将保密信息共享给第三方。第十一章知识产权保护11.1知识产权的定义与保护范围11.1.1知识产权包括专利权、著作权、商标权等。11.1.2双方同意，分包商在分包工程中创造的知识产权归发包方所有。11.2知识产权的归属与使用权限11.2.1分包商应将分包工程相关的知识产权权利转移给发包方。11.2.2发包方有权使用、许可或转让分包工程相关的知识产权。11.3知识产权侵权的责任与处理11.3.1如分包商侵犯第三方的知识产权，由分包商承担责任。11.3.2分包商应赔偿发包方因此遭受的损失。11.4知识产权的变更与转让1多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方对分包工程的管理与监督甲方应负责对分包工程的整体管理和监督，确保分包商按照合同约定履行义务。甲方有权对分包商的施工过程进行定期检查，要求分包商提供相关施工进度、质量报告等。2.甲方对分包工程的质量控制甲方有权对分包工程的质量进行控制，要求分包商按照国家和行业的相关标准、规范进行施工。甲方有权要求分包商对不合格的工程进行整改，直到符合合同约定的质量要求。3.甲方对分包工程的进度要求甲方应按照合同约定的工期要求分包商完成分包工程。甲方有权要求分包商提供工程进度计划，并对其进行审核。如果分包商未能按照进度计划完成工程，甲方有权要求分包商支付违约金。4.甲方对分包商的选择权甲方有权选择分包商进行分包工程的施工。甲方应根据分包工程的性质、规模、地点等因素，综合考虑分包商的资质、能力、报价等因素，选择最合适的分包商。5.甲方对分包工程的变更权甲方在合同履行过程中，如遇到特殊情况需要变更分包工程的，有权通知分包商进行变更。甲方应提供变更的具体内容和要求，分包商应按照甲方的要求进行相应的变更。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方的施工技术与工艺乙方应具备完成分包工程所需的施工技术和工艺。乙方应根据分包工程的性质和要求，采用合适的施工技术和工艺，确保分包工程的质量和进度。2.乙方的施工人员与管理团队乙方应具备一支合格的施工人员和管理团队，以确保分包工程的顺利进行。乙方应加强对施工人员的培训和管理，确保施工人员具备相应的技能和素质。3.乙方的材料供应与质量控制乙方应负责分包工程所需材料的供应和质量控制。乙方应按照合同约定的材料规格、质量要求等，采购合格的材料，并确保材料的质量符合分包工程的要求。4.乙方的工程进度与报告乙方应按照合同约定的工期完成分包工程。乙方应定期向甲方报告工程进度、质量等情况，确保甲方对分包工程的掌握和监督。5.乙方的违约责任乙方如未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的角色与职责第三方中介应作为中立方，负责协调和监督甲方与乙方之间的合同履行。第三方中介应确保合同的双方遵守合同约定，履行各自的义务。2.第三方中介的监督与检查第三方中介有权对甲方和乙方的合同履行情况进行监督和检查。第三方中介应定期对分包工程的进度、质量等进行检查，确保合同的顺利履行。3.第三方中介的调解与争议解决第三方中介应负责调解和解决甲方和乙方之间发生的争议。双方应在发生争议时及时通知第三方中介，第三方中介应采取适当措施，协助双方解决争议。4.第三方中介的费用与支付第三方中介的收费标准应事先约定并在合同中明确。甲方和乙方应按照合同约定的比例支付第三方中介的费用。双方应在合同中约定第三方中介费用的支付方式和支付时间。5.第三方中介的违约责任如果第三方中介未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。第三方中介应赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。第三方中介的违约行为不影响甲方和乙方之间合同的履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包商资质证书2.分包工程设计方案3.分包工程施工图纸4.分包工程设备清单5.分包工程施工进度计划6.分包工程质量控制计划7.分包工程安全防护措施8.分包工程环境保护措施9.分包工程变更申请及审批文件10.分包工程验收报告11.分包工程保修协议12.分包工程竣工图纸二、违约行为及认定：1.分包商未能按照合同约定履行义务，包括未能按照约定的工期、质量、安全、环境保护等要求完成分包工程。2.分包商未能按照合同约定的支付方式、支付时间支付分包工程价款。3.分包商未能按照合同约定提供设计、施工、设备、材料、技术支持、人员培训等服务。4.分包商