建设劳务分包的合同

建设劳务分包的合同合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同宗旨1.4合同效力第二章劳务分包工程范围及内容2.1工程概述2.2劳务分包范围2.3劳务分包内容2.4分包工程的交底第三章劳务分包队伍组建与管理3.1劳务分包队伍组建3.2劳务分包队伍管理3.3劳务人员资格要求3.4劳务人员培训第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.2施工过程质量管理4.3工程验收4.4质量问题处理第五章工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期保障措施5.3工期延误及违约责任5.4提前完成工程的奖励第六章安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求及措施6.4安全事故处理第七章合同价格与支付7.1合同价格7.2价格调整7.3支付方式与时间7.4价款结算第八章违约责任与赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿方式及标准8.3违约责任免除8.4争议解决方式第九章合同的变更、解除与终止9.1合同变更9.2合同解除9.3合同终止9.4合同解除或终止后的处理第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼10.4法律适用第十一章合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件11.4合同终止与解除的办理手续第十二章其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力12.4附则第十三章附件13.1附件清单13.2附件内容13.3附件的补充与修改第十四章合同签署14.1签署地点14.2签署日期14.3合同正本与副本14.4签署人及授权代表合同编号：_________第一章总则1.1合同当事人1.1.1发包方：_________1.1.2分包方：_________1.2合同签订依据1.2.1法律法规1.2.2招投标文件1.2.3双方协商一致的其他条款1.3合同宗旨1.3.1确保工程质量1.3.2保障工程进度1.3.3维护双方合法权益1.4合同效力1.4.1合同自双方签字盖章之日起生效1.4.2合同终止后，双方的权利义务自行消失第二章劳务分包工程范围及内容2.1工程概述2.1.1工程名称：_________2.1.2工程地点：_________2.1.3工程规模：_________2.2劳务分包范围2.2.1分包工程的具体部位2.2.2分包工程的施工内容2.3劳务分包内容2.3.1提供合格的劳动力2.3.2完成分包工程的施工任务2.4分包工程的交底2.4.1分包工程的施工图纸和技术要求2.4.2分包工程的施工组织设计第三章劳务分包队伍组建与管理3.1劳务分包队伍组建3.1.1分包方根据工程需要组建施工队伍3.1.2分包方对施工队伍进行培训和考核3.2劳务分包队伍管理3.2.1分包方负责施工队伍的日常管理3.2.2分包方对施工队伍进行考核和奖惩3.3劳务人员资格要求3.3.1施工队伍成员应具备相应的资格证书3.3.2分包方对施工队伍成员进行资格审核3.4劳务人员培训3.4.1分包方负责对施工队伍成员进行培训3.4.2分包方对培训效果进行评估第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.1.1按照国家相关标准执行4.1.2按照发包方提供的质量要求执行4.2施工过程质量管理4.2.1分包方制定施工质量管理制度4.2.2分包方对施工过程进行质量控制4.3工程验收4.3.1发包方对分包工程进行验收4.3.2分包方配合发包方进行工程验收4.4质量问题处理4.4.1发现质量问题，分包方及时整改4.4.2发包方对整改结果进行确认第五章工程进度与工期5.1工程进度计划5.1.1分包方制定工程进度计划5.1.2发包方对工程进度计划进行审批5.2工期保障措施5.2.1分包方采取措施确保工程按期完成5.2.2发包方提供必要的配合和支持5.3工期延误及违约责任5.3.1工期延误的处理方式5.3.2工期延误的违约责任5.4提前完成工程的奖励5.4.1提前完成工程的奖励条件5.4.2提前完成工程的奖励标准第六章安全生产与环保6.1安全生产责任6.1.1分包方负责施工现场的安全生产6.1.2发包方对分包方的安全生产进行监督6.2安全防护措施6.2.1分包方制定施工现场的安全防护措施6.2.2发包方对安全防护措施的实施进行监督6.3环保要求及措施6.3.1施工现场应符合国家环保要求6.3.2分包方采取措施减少施工对环境的影响6.4安全事故处理6.4.1发生安全事故，分包方及时报告6.4.2发包方协助分包方处理安全事故第八章违约责任与赔偿8.1违约行为及责任8.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的，应承担违约责任8.1.2发包方未按合同约定支付价款的，应承担违约责任8.2赔偿方式及标准8.2.1违约赔偿金额根据合同金额及违约程度确定8.2.2违约赔偿计算方法：违约赔偿金额=合同金额×违约天数×违约利率8.3违约责任免除8.3.1不可抗力导致违约的，不承担违约责任8.3.2双方同意的其他免责事项8.4争议解决方式8.4.1双方通过友好协商解决争议8.4.2协商不成的，提交仲裁机构仲裁8.4.3仲裁不成的，可以向人民法院提起诉讼第九章合同的变更、解除与终止9.1合同变更9.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议9.1.2合同变更自变更协议签订之日起生效9.2合同解除9.2.1双方同意解除合同的，可以解除合同9.2.2合同解除后，双方的权利义务自行消失9.3合同终止9.3.1工程完成后，合同自然终止9.3.2合同终止后，双方按照合同约定办理结算手续9.4合同解除或终止后的处理9.4.1解除或终止合同后，分包方按照发包方要求清理施工现场9.4.2发包方支付合同解除或终止后的剩余款项第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方通过友好协商解决争议10.1.2协商不成的，提交仲裁机构仲裁10.1.3仲裁不成的，可以向人民法院提起诉讼10.2仲裁10.2.1仲裁机构的选择应由双方协商确定10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力10.3诉讼10.3.1诉讼管辖法院应由双方协商确定10.3.2诉讼期间，双方应继续履行合同义务10.4法律适用10.4.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律第十一章其他约定11.1保密条款11.1.1双方对合同内容、商业秘密等予以保密11.1.2泄露保密信息的，应承担违约责任11.2知识产权保护11.2.1双方对合同涉及的知识产权予以保护11.2.2侵犯知识产权的，应承担违约责任11.3不可抗力11.3.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况11.3.2不可抗力事件发生后，双方及时通知对方，并协商解决办法11.4附则11.4.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议11.4.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第十二章附件12.1附件清单12.2附件内容12.3附件的补充与修改第十三章合同签署13.1签署地点13.2签署日期13.3合同正本与副本13.4签署人及授权代表14.1发包方（盖章）：14.2分包方（盖章）：14.3签署日期：14.4签署人（签名）：多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方有权对乙方施工过程进行监督和指导1.2甲方应提供施工所需的图纸、技术要求及相关资料，确保乙方正常施工1.3甲方应按照约定时间支付工程进度款，不得无故拖延1.4甲方应负责办理工程验收手续，并对验收结果负责1.5甲方应承担因政策调整、规划变更等原因导致的工程变更费用1.6甲方应负责协调解决施工现场与其他施工方之间的矛盾和纠纷附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量2.2乙方应按照约定时间提交工程进度报告，并及时更新施工计划2.3乙方应保证施工安全，防止事故的发生，并对安全事故承担责任2.4乙方应负责施工现场的环境保护，遵守相关环保法规2.5乙方应协助甲方办理工程验收手续，并接受甲方的监督和指导2.6乙方应在合同约定的期限内完成施工，如有延误，应承担违约责任附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介应公正、公平地履行中介职责，维护甲乙双方的合法权益3.2第三方中介应按照约定时间出具中介报告，并对报告的真实性负责3.3第三方中介应保密合同内容及双方商业秘密，不得泄露给无关方3.4第三方中介应协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议和问题3.5第三方中介应按照约定收取中介费用，并提供正规发票3.6第三方中介应在合同约定的期限内完成中介服务，如有延误，应承担违约责任附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸和技术要求2.施工组织设计3.施工进度计划4.施工安全措施5.环保措施方案6.劳务人员资格证书复印件7.工程质量标准及验收规范8.合同变更协议9.争议解决机构名录10.中介服务合同11.施工设备及材料清单12.保险单复印件13.工程进度款支付凭证14.违约赔偿计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程任务，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付工程进度款，属于违约行为。3.乙方未按照合同要求施工，导致工程质量不符合标准，属于违约行为。4.乙方未按照约定时间提交工程进度报告，属于违约行为。5.乙方在施工过程中发生安全事故，未及时报告甲方，属于违约行为。6.甲方未按约定时间办理工程验收手续，属于违约行为。7.甲方未按照约定支付中介费用，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约责任：合同一方未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担的违约责任。3.违约赔偿：违约一方因违约行为给另一方造成的损失，应支付的赔偿金额。4.合同解除：合同双方同意终止合同关系的法律行为。5.仲裁：由双方约定的仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种解决方式。6.诉讼：通过人民法院对合同争议进行审理并作出判决的一种解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：甲方应及时与乙方沟通，协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：甲方应组织验收，提出整改要求，乙方及时整改，必要时可聘请第三方专业机构进行评估。3.安全事故处理：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，甲