外墙保温施工分包合约

外墙保温施工分包合约合同目录第一章总则1.1本合同的定义及宗旨1.2分包工程的范围和内容1.3分包工程的地点和工期1.4分包合同的组成和解释第二章分包商的责任和义务2.1分包商的资质和能力要求2.2分包商的主要责任和义务2.3分包商对工程质量的管理和控制2.4分包商对施工安全的管理和控制第三章总包商的责任和义务3.1总包商的主要责任和义务3.2总包商对分包商的管理和协调3.3总包商对工程质量的管理和控制3.4总包商对施工安全的管理和控制第四章工程质量4.1分包商应达到的质量标准4.2质量检查和验收程序4.3质量问题的处理4.4工程质量的保障措施第五章工程进度5.1分包工程的施工进度计划5.2分包商应按时完成工程的要求5.3总包商对分包商施工进度的管理和控制5.4工程进度的调整和变更第六章工程价款6.1工程价款的计算和支付方式6.2工程预付款的支付和退还6.3工程进度款的支付和退还6.4工程结算和支付的程序和时间第七章施工材料和设备7.1分包商应使用的材料和设备7.2材料和设备的质量要求7.3材料和设备的采购和供应7.4材料和设备的使用和保管第八章施工安全8.1分包商应遵守的安全规定和标准8.2分包商的安全防护措施和管理8.3安全事故的处理程序8.4安全教育和培训第九章违约责任9.1分包商和总包商的违约责任9.2违约责任的承担方式9.3违约赔偿的计算和支付方式9.4违约争议的解决方式第十章争议解决10.1合同争议的解决方式10.2协商解决争议的程序和时间10.3仲裁解决争议的程序和时间10.4法院诉讼的程序和时间第十一章合同的变更和解除11.1合同变更的条件和程序11.2合同解除的条件和程序11.3合同变更和解除的效力11.4合同变更和解除的赔偿责任第十二章合同的终止和解除12.1合同终止的条件和程序12.2合同解除的条件和程序12.3合同终止和解除的效力12.4合同终止和解除的赔偿责任第十三章合同的继承和转让13.1合同继承的条件和程序13.2合同转让的条件和程序13.3合同继承和转让的效力13.4合同继承和转让的赔偿责任第十四章附则14.1合同的生效时间和条件14.2合同的终止时间和条件14.3合同的保密条款14.4合同的法律法规适用和争议解决合同编号_________第一章总则第一条款本合同的定义及宗旨第二条款分包工程的范围和内容第三条款分包工程的地点和工期第四条款分包合同的组成和解释第二章分包商的责任和义务第一条款分包商的资质和能力要求第二条款分包商的主要责任和义务第三条款分包商对工程质量的管理和控制第四条款分包商对施工安全的管理和控制第三章总包商的责任和义务第一条款总包商的主要责任和义务第二条款总包商对分包商的管理和协调第三条款总包商对工程质量的管理和控制第四条款总包商对施工安全的管理和控制第四章工程质量第一条款分包商应达到的质量标准第二条款质量检查和验收程序第三条款质量问题的处理第四条款工程质量的保障措施第五章工程进度第一条款分包工程的施工进度计划第二条款分包商应按时完成工程的要求第三条款总包商对分包商施工进度的管理和控制第四条款工程进度的调整和变更第六章工程价款第一条款工程价款的计算和支付方式第二条款工程预付款的支付和退还第三条款工程进度款的支付和退还第四条款工程结算和支付的程序和时间第七章施工材料和设备第一条款分包商应使用的材料和设备第二条款材料和设备的质量要求第三条款材料和设备的采购和供应第四条款材料和设备的使用和保管第八章施工安全第一条款分包商应遵守的安全规定和标准第二条款分包商的安全防护措施和管理第三条款安全事故的处理程序第四条款安全教育和培训第九章违约责任第一条款分包商和总包商的违约责任第二条款违约责任的承担方式第三条款违约赔偿的计算和支付方式第四条款违约争议的解决方式第十章争议解决第一条款合同争议的解决方式第二条款协商解决争议的程序和时间第三条款仲裁解决争议的程序和时间第四条款法院诉讼的程序和时间第十一章合同的变更和解除第一条款合同变更的条件和程序第二条款合同解除的条件和程序第三条款合同变更和解除的效力第四条款合同变更和解除的赔偿责任第十二章合同的终止和解除第一条款合同终止的条件和程序第二条款合同解除的条件和程序第三条款合同终止和解除的效力第四条款合同终止和解除的赔偿责任第十三章合同的继承和转让第一条款合同继承的条件和程序第二条款合同转让的条件和程序第三条款合同继承和转让的效力第四条款合同继承和转让的赔偿责任第十四章附则第一条款合同的生效时间和条件第二条款合同的终止时间和条件第三条款合同的保密条款第四条款合同的法律法规适用和争议解决甲方签字：_____________________日期：_____________________乙方签字：_____________________日期：_____________________（合同编号_________）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方可使用的材料供应商。乙方可根据甲方的要求，从甲方指定的供应商处购买材料。若乙方未按照甲方要求购买材料，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.甲方监督工程进度甲方有权对乙方的施工进度进行监督。乙方应按照甲方的要求，定期向甲方报告施工进度，并接受甲方对施工进度的检查。若乙方未按照约定的进度完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.甲方变更工程内容甲方有权在合同履行过程中，对工程内容进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案，并按照新的方案继续施工。若乙方未按照甲方要求进行变更，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。4.甲方提前终止合同甲方有权在合同履行过程中，提前终止合同。若甲方要求终止合同，乙方应按照甲方的要求，立即停止施工，并按照合同约定承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方负责工程质量乙方应对分包工程的质量和安全负全责。乙方可自主选择施工方法和施工人员，并确保施工过程中不出现质量问题和安全隐患。若乙方未保证工程质量，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.乙方按时完成工程乙方应按照合同约定的时间和进度完成分包工程。若乙方未按时完成工程，乙方应向甲方支付违约金，并按照甲方要求加快施工进度。3.乙方保护甲方利益乙方在施工过程中，应确保甲方的利益不受损害。若乙方的行为导致甲方利益受损，乙方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。4.乙方协助甲方办理验收手续乙方应协助甲方办理分包工程的验收手续。若乙方未协助甲方办理验收手续，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利实施。第三方中介应及时解决甲乙双方在施工过程中出现的问题，并公正、公平地处理争议。2.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方承担。若乙方未按照约定支付第三方中介的费用，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同双方的商业秘密保密，未经甲方和乙方同意，不得向第三方泄露。若第三方中介违反保密义务，甲方和乙方有权要求第三方中介承担相应的违约责任。4.第三方中介的退出若第三方中介未能履行其职责，甲方和乙方均有权要求第三方中介退出。第三方中介退出后，甲方和乙方应继续履行合同，确保分包工程的顺利完成。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细设计图纸和技术规范2.分包工程施工进度计划表3.分包工程材料和设备清单4.分包工程质量标准和验收标准5.分包工程安全防护措施计划6.分包工程违约金计算公式7.分包工程变更申请表8.分包工程验收申请表9.分包工程保修条款10.分包工程保险政策11.分包工程合同解除协议12.分包工程合同转让协议13.分包工程合同继承协议14.分包工程合同争议解决协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成分包工程2.乙方未按照设计图纸和技术规范施工3.乙方使用的材料和设备不符合质量标准4.乙方未按照约定支付工程价款5.乙方未按照约定履行施工安全防护措施6.乙方未按照约定配合甲方进行工程验收7.乙方未按照约定保密商业秘密8.乙方未按照约定处理争议9.甲方未按照约定支付预付款、进度款或结算款10.甲方未按照约定提供施工场地和条件11.甲方未按照约定提供设计图纸和技术规范12.甲方未按照约定进行工程变更13.甲方未按照约定提前终止合同14.甲方未按照约定履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.分包合同：指甲方将工程的一部分或全部发包给乙方进行施工的合同。2.分包商：指承担分包合同中施工任务的法人或其他组织。3.总包商：指承担总包合同中全部或部分工程承包的法人或其他组织。4.施工进度：指工程施工的时间安排和进度计划。5.工程质量：指工程满足设计要求、规范标准和使用功能的能力。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。7.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的法律行为。8.合同转让：指合同双方将合同权利和义务转让给他人的法律行为。9.合同继承：指合同权利和义务在合同终止后由继承人继承的法律行为。10.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决合同争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，必要时采取违约金制度。2.材料质量问题：立即停用不合格材料，更换合格材料，索赔损失。3.安全事故发生：立即启动应急预案，报告相关部门，依法处理。4.合同变更需求：提交变更申请，协商一致后签署变更协议。5.合同解除或终止：协