核电站防水保温施工合同

核电站防水保温施工合同合同编号：__________核电站防水保温施工合同甲方：__________乙方：__________鉴于：1.甲方为核电站项目业主，负责核电站的建设、运行和管理；2.乙方为具有专业资质的防水保温施工企业，愿意为甲方提供防水保温施工服务；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条施工内容1.1乙方负责甲方核电站项目的防水保温施工，包括但不限于：（1）核电站主体建筑的防水保温施工；（2）核电站设备及管道的防水保温施工；（3）核电站附属设施的防水保温施工。1.2乙方应按照甲方的技术要求和施工标准进行施工，确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。第二条施工期限2.1乙方应在本合同签订后____个工作日内，向甲方提交施工进度计划，经甲方批准后执行。2.2乙方应按照批准的施工进度计划，确保本合同约定的施工内容在____年____月____日前完成。2.3乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前书面通知甲方，并征得甲方同意。甲方有权根据实际情况决定是否同意延长施工期限。第三条施工质量3.1乙方应按照甲方的技术要求和施工标准进行施工，确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。3.2乙方应对施工过程中出现的问题及时报告甲方，并按照甲方的要求进行整改。3.3施工完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收，确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。第四条合同价格4.1本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方应按照本合同约定的价格，完成本合同约定的施工内容。4.3乙方应向甲方开具合法、有效的税务发票。第五条付款方式5.1本合同的付款分为三次，具体付款比例和付款时间如下：（1）第一次付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同价格的____%；（2）第二次付款：施工进度达到____%后，甲方支付乙方合同价格的____%；（3）第三次付款：施工完成后，甲方支付乙方合同价格的____%。5.2乙方应按照本合同约定的付款比例和付款时间，向甲方提交付款申请。甲方应在收到付款申请后____个工作日内，完成付款。5.3乙方如未按照本合同约定的施工进度完成施工，甲方有权按照实际情况相应扣减付款金额。第六条违约责任6.1乙方如未按照本合同约定的施工进度完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同价格的____%。6.2乙方如违反本合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。6.3甲方如未按照本合同约定的付款时间完成付款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。6.4甲方如违反本合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.核电站防水保温施工方案2.施工进度计划3.施工质量标准4.税务发票5.付款申请6.违约金计算公式7.诉讼管辖法院证明二、违约行为及认定：1.乙方未按约定进度完成施工，视为违约。2.乙方违反合同其他条款，视为违约。3.甲方未按约定时间完成付款，视为违约。4.甲方违反合同其他条款，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：核电站项目业主。2.乙方：具有专业资质的防水保温施工企业。3.施工进度：施工过程中按照约定的时间节点完成施工任务。4.施工质量：施工成果符合相关法律法规及行业标准。5.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。6.滞纳金：未按约定时间付款的一方应支付给另一方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施，确保施工进度恢复正常。2.施工质量问题：乙方应立即整改，直至符合约定的施工质量标准。3.付款延误：甲方应及时支付合同款项，避免产生滞纳金。4.合同争议：双方可通过友好协商解决，协商不成时可向合同签订地人民法院提起诉