2024版水利枢纽工程监理延期及水资源利用合同3篇_第1页
2024版水利枢纽工程监理延期及水资源利用合同3篇_第2页
2024版水利枢纽工程监理延期及水资源利用合同3篇_第3页
2024版水利枢纽工程监理延期及水资源利用合同3篇_第4页
2024版水利枢纽工程监理延期及水资源利用合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版水利枢纽工程监理延期及水资源利用合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同原则2.合同主体2.1监理单位2.2水资源利用单位2.3相关方3.工程范围及内容3.1工程概况3.2工程规模3.3工程期限4.监理延期条件4.1天然灾害4.2政府政策4.3其他不可抗力因素5.监理延期程序5.1提出延期申请5.2延期申请审核5.3延期申请批准6.水资源利用管理6.1水资源利用原则6.2水资源利用计划6.3水资源利用监管7.监理费用及支付方式7.1监理费用构成7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.合同期限及终止8.1合同期限8.2合同终止条件8.3合同终止程序9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同变更及补充10.1变更程序10.2补充协议11.合同解除及终止11.1解除条件11.2解除程序11.3终止程序12.合同履行及监督12.1履行方式12.2监督机构12.3监督措施13.合同附件及补充材料13.1附件一:监理大纲13.2附件二:水资源利用方案13.3附件三:相关法律法规14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知送达14.3合同生效及解释权第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景本合同签订于2024年,鉴于水利枢纽工程的重要性,为保障工程顺利进行,提高工程质量,确保水资源合理利用,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就水利枢纽工程监理延期及水资源利用事宜达成如下协议。1.2合同目的本合同旨在明确水利枢纽工程监理延期及水资源利用的相关事宜,确保工程按期完成,同时实现水资源的合理利用。1.3合同原则本合同遵循公平、公正、公开的原则,确保合同双方的合法权益得到保障。2.合同主体2.1监理单位本合同中的监理单位指具备相应资质,能够对水利枢纽工程实施监理的单位。2.2水资源利用单位本合同中的水资源利用单位指负责水利枢纽工程水资源利用的单位。2.3相关方相关方包括但不限于政府相关部门、设计单位、施工单位、设备供应商等。3.工程范围及内容3.1工程概况水利枢纽工程包括大坝、溢洪道、电站等主要建筑物,以及配套设施和辅助设施。3.2工程规模工程规模按设计文件确定的各项指标执行。3.3工程期限工程期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。4.监理延期条件4.1天然灾害因地震、洪水、台风等自然灾害导致工程无法按期进行,监理单位可申请延期。4.2政府政策因国家政策调整、政府规划变更等原因导致工程无法按期进行,监理单位可申请延期。4.3其他不可抗力因素因其他不可抗力因素导致工程无法按期进行,监理单位可申请延期。5.监理延期程序5.1提出延期申请监理单位应在延期事件发生后的7个工作日内向水资源利用单位提出延期申请。5.2延期申请审核水资源利用单位应在收到延期申请后的5个工作日内进行审核。5.3延期申请批准经审核同意的延期申请,双方应签署延期协议,明确延期期限及条件。6.水资源利用管理6.1水资源利用原则水资源利用应遵循节约用水、合理调配、保护生态的原则。6.2水资源利用计划水资源利用单位应制定水资源利用计划,确保水资源合理利用。6.3水资源利用监管监理单位应监督水资源利用计划的执行情况,确保水资源得到合理利用。8.合同期限及终止8.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。8.2合同终止条件a)工程竣工验收合格;b)合同双方协商一致解除合同;c)一方严重违约,另一方有权解除合同;d)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;e)法律法规规定的其他合同终止情形。8.3合同终止程序a)双方签署合同终止协议;b)清理合同项下的一切未了事宜;c)结算合同项下的所有费用;d)双方签署合同终止证明。9.违约责任及争议解决9.1违约责任双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于:a)支付违约金;b)赔偿对方因此遭受的损失;c)采取补救措施。9.2争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.3争议解决机构本合同的争议解决机构为____仲裁委员会。10.合同变更及补充10.1变更程序合同的任何变更或补充,均需经双方书面同意,并签署书面协议。10.2补充协议本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.合同解除及终止11.1解除条件a)一方丧失履约能力;b)一方严重违约;c)因不可抗力导致合同无法履行。11.2解除程序a)提出解除合同的通知;b)收到解除合同通知的一方应在规定时间内回复;c)双方签署解除合同协议。11.3终止程序合同解除后的程序与合同终止程序相同。12.合同履行及监督12.1履行方式双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。12.2监督机构合同履行过程中,双方可设立监督机构,对合同履行情况进行监督。12.3监督措施a)审查合同履行情况;b)要求提供相关证明材料;c)提出改进建议。13.合同附件及补充材料13.1附件一:监理大纲13.2附件二:水资源利用方案13.3附件三:相关法律法规14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务。14.2通知送达除非另有约定,所有通知应以书面形式送达,送达地址为合同约定的地址。14.3合同生效及解释权本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,按照相关法律法规执行。本合同解释权归双方共同所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中的第三方是指除甲乙双方外的其他独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、设备供应商、咨询机构、评估机构等。15.2第三方介入原因a)提供专业服务;b)实施项目管理;c)进行技术评估;d)解决争议;e)其他经双方同意的原因。16.第三方责任限额16.1责任限额确定a)责任范围:明确第三方应承担的责任范围,如技术服务、项目管理、争议解决等。b)责任限额:设定第三方责任限额,如赔偿金额的上限。c)责任免除:明确第三方在特定情况下不承担责任的情形。16.2责任限额的调整在合同履行过程中,如需调整第三方责任限额,双方应协商一致,并签署书面协议。17.第三方责权利17.1第三方权利a)获得合同约定的报酬;b)在其职责范围内独立开展工作;c)享有合同约定的其他权利。17.2第三方义务a)遵守合同约定,履行其职责;b)对其工作成果负责;c)保护甲乙双方的商业秘密;d)遵守国家法律法规。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分合同中应明确第三方与其他各方的职责划分,确保工作协调和责任明确。18.2沟通协调18.3知情权甲乙双方有权了解第三方的工作进展和成果,第三方应提供必要的信息。19.第三方介入程序19.1介入申请第三方介入需经甲乙双方同意,并由甲方或乙方提出介入申请。19.2介入审批甲乙双方应共同审议第三方介入申请,并在规定时间内作出决定。19.3介入协议第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订介入协议,明确各方的权利和义务。20.第三方介入费用20.1费用承担第三方介入费用应根据合同约定和实际情况由甲乙双方分摊。20.2费用支付第三方介入费用应按照合同约定的支付方式和时间支付。21.第三方介入的解除21.1解除条件如第三方介入不符合合同约定或出现严重违约行为,甲乙双方可解除第三方介入。21.2解除程序第三方介入解除程序参照合同解除程序执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理大纲详细要求和说明:a)监理大纲应包括监理范围、监理内容、监理方法、监理标准、监理期限等。b)监理大纲应由监理单位编制,并经甲乙双方确认。2.附件二:水资源利用方案详细要求和说明:a)水资源利用方案应包括水资源利用原则、利用计划、监管措施等。b)水资源利用方案应由水资源利用单位编制,并经甲乙双方确认。3.附件三:相关法律法规详细要求和说明:a)附件应包括与水利枢纽工程监理延期及水资源利用相关的国家法律法规、行业标准等。b)附件应由甲乙双方共同提供,确保合同符合法律法规要求。4.附件四:第三方介入协议详细要求和说明:a)协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。b)协议应由甲乙双方与第三方共同签署。5.附件五:合同变更及补充协议详细要求和说明:a)协议应详细记录合同变更及补充的内容。b)协议应由甲乙双方共同签署。6.附件六:违约责任证明材料详细要求和说明:a)证明材料应包括违约行为的证据、损失计算等。b)证明材料应由违约方提供。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为详细罗列合作中所有涉及到的各种违约行为:a)监理单位未按合同约定进行监理工作;b)水资源利用单位未按合同约定进行水资源利用;c)第三方未按合同约定履行职责;d)甲乙双方未按合同约定履行义务;e)其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准详细罗列违约的责任认定标准:a)违约行为发生的事实;b)违约行为对合同履行的影响;c)违约行为的严重程度;d)违约方的主观过错。3.违约责任示例说明示例说明:a)监理单位未按合同约定进行监理工作,导致工程质量不合格,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。b)水资源利用单位未按合同约定进行水资源利用,导致水资源浪费,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付赔偿金、支付违约金等。c)第三方未按合同约定履行职责,导致工程进度延误,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。2024版水利枢纽工程监理延期及水资源利用合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同期限1.4合同双方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度3.监理延期条款3.1延期原因3.2延期申请程序3.3延期期限3.4延期费用计算4.水资源利用条款4.1水资源利用原则4.2水资源利用方案4.3水资源利用监督4.4水资源利用费用5.监理职责5.1监理单位职责5.2监理人员职责5.3监理工作范围5.4监理工作内容6.质量控制6.1质量标准6.2质量检验6.3质量整改6.4质量事故处理7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产检查7.4安全生产事故处理8.合同费用8.1合同总价8.2费用支付方式8.3费用调整8.4费用结算9.合同变更9.1变更原因9.2变更程序9.3变更内容9.4变更费用10.合同解除10.1解除原因10.2解除程序10.3解除后果11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同生效12.1生效条件12.2生效日期12.3生效方式13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.其他14.1合同附件14.2合同解释14.3合同份数第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:本合同名称为“2024版水利枢纽工程监理延期及水资源利用合同”。1.2合同签订日期:本合同签订日期为2024年3月15日。1.3合同期限:本合同有效期为自合同签订之日起至2027年3月14日止。1.4合同双方基本信息:1.4.1监理单位名称:水利监理有限公司1.4.2监理单位地址:省市区路号1.4.3施工单位名称:水利建设有限公司1.4.4施工单位地址:省市区路号2.工程概况2.1工程名称:水利枢纽工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:该工程包括大坝、溢洪道、电站等设施,总装机容量为万千瓦。2.4工程进度:截至合同签订日期,工程已完成基础施工,进入主体结构施工阶段。3.监理延期条款3.1延期原因:因不可抗力、政府行为、施工单位原因等非监理单位责任导致的工程延期。3.2延期申请程序:施工单位应在发生延期原因后的7个工作日内向监理单位提出延期申请,并提供相关证明材料。3.3延期期限:延期期限根据实际情况由监理单位与施工单位协商确定,但最长不超过原合同期限的一半。3.4延期费用计算:延期期间,监理单位可按合同约定收取相应费用。4.水资源利用条款4.1水资源利用原则:遵循节约用水、合理调配、保护生态环境的原则。4.2水资源利用方案:根据工程实际情况,制定科学合理的水资源利用方案,确保工程用水需求。4.3水资源利用监督:监理单位负责对水资源利用情况进行监督,确保方案实施到位。4.4水资源利用费用:水资源利用费用按实际发生费用计算,由施工单位承担。5.监理职责5.1监理单位职责:负责对工程施工全过程进行监督管理,确保工程质量、进度、安全。5.2监理人员职责:严格执行监理规范,对施工过程中发现的问题及时提出整改意见。5.3监理工作范围:包括施工准备、施工过程、竣工验收等阶段。5.4监理工作内容:审查施工图纸、监督施工质量、检查施工进度、验收工程成果等。6.质量控制6.1质量标准:严格按照国家及行业相关标准执行。6.2质量检验:对施工过程中的原材料、半成品、成品进行检验,确保质量符合要求。6.3质量整改:对不合格产品进行整改,直至合格。6.4质量事故处理:发生质量事故时,监理单位应立即启动应急预案,采取措施防止事故扩大,并及时上报相关部门。7.安全生产7.1安全生产责任:监理单位负责监督施工单位落实安全生产责任制。7.2安全生产措施:制定安全生产措施,确保施工安全。7.3安全生产检查:定期对施工现场进行安全生产检查,发现问题及时整改。7.4安全生产事故处理:发生安全生产事故时,监理单位应立即启动应急预案,采取措施防止事故扩大,并及时上报相关部门。8.合同费用8.1合同总价:本合同总价为人民币叁仟万元整(¥3,000,000.00)。8.2费用支付方式:8.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%作为首付款。8.2.2进度款:根据工程进度每月支付合同总价的20%,共支付6次。8.2.3验收款:工程竣工验收合格后10个工作日内支付合同总价的25%作为验收款。8.2.4结算款:合同执行完毕,无争议事项后30个工作日内支付剩余的25%作为结算款。8.3费用调整:8.3.1因不可抗力导致工程延期,监理单位费用按实际工期相应调整。8.3.2因政策调整、材料价格波动等因素导致费用变化,双方协商后可调整费用。8.4费用结算:8.4.1双方应按约定的时间节点进行费用结算。8.4.2任何一方未按约定支付费用,另一方有权暂停工作直至费用支付。9.合同变更9.1变更原因:因工程变更、设计变更、政策调整等原因需要变更合同内容。9.2变更程序:变更内容经双方协商一致后,由监理单位提出书面变更申请,经施工单位确认后生效。9.3变更内容:变更内容应包括变更的原因、范围、工期、费用等。9.4变更费用:变更费用应根据实际情况由双方协商确定,并在合同中明确。10.合同解除10.1解除原因:因一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等情形导致合同无法履行。10.2解除程序:解除合同需书面通知对方,并经双方协商一致。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议。11.2争议解决机构:协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决期限:自争议发生之日起60日内,双方应尽力解决争议。12.合同生效12.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。12.2生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3生效方式:本合同自双方签字盖章之日起,对双方具有法律约束力。13.违约责任13.1违约情形:任何一方违反合同约定,均构成违约。13.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿:违约赔偿金额根据违约情况由双方协商确定,并在合同中明确。14.其他14.1合同附件:本合同附件包括但不限于监理大纲、监理细则、费用清单等。14.2合同解释:本合同以中文文本为准,如有歧义,以双方协商解释为准。14.3合同份数:本合同一式叁份,双方各执壹份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同认可或根据合同约定邀请的,为提供特定服务或协助合同履行而介入的独立法人或其他组织。1.2第三方服务内容可能包括但不限于技术支持、项目管理、质量检测、咨询评估等。2.第三方介入程序2.1甲乙双方应共同决定是否引入第三方,并就第三方的选择、服务内容、费用及责任进行协商。2.2第三方介入前,甲乙双方应签订书面协议,明确第三方的权利和义务。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容和可能承担的风险进行评估。3.2第三方责任限额应在第三方协议中明确,并在本合同中予以确认。3.3第三方的责任限额不得超过其协议中约定的金额。4.第三方责任界定4.1第三方在履行其职责时,对甲乙双方或工程造成的直接损失,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的责任不涉及本合同中甲乙双方的责任范围。4.3第三方在履行职责过程中,若违反相关法律法规或合同约定,导致损失,应由第三方自行承担。5.第三方权利和义务5.1第三方享有按照协议约定收取服务费用的权利。5.2第三方有义务遵守国家法律法规、行业标准和合同约定,确保服务质量。5.3第三方有义务配合甲乙双方的工作,及时反馈工作进展和问题。6.第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系,第三方不参与甲乙双方的其他合同关系。6.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和工程信息。6.3第三方在合同履行过程中,不得损害甲乙双方的合法权益。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后,如需变更合同内容,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。7.2补充协议作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议,应通过协商解决。8.2协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入后的费用调整9.1第三方介入后,如因第三方服务费用调整,甲乙双方应重新协商确定相关费用,并在补充协议中明确。10.第三方介入后的合同解除10.1第三方介入后,如合同履行出现重大违约,甲乙双方有权解除合同。10.2解除合同后,第三方应按照协议约定退还已收取的费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲要求:详细列出监理工作的总体安排、监理人员配置、监理设备和技术要求等。说明:监理大纲是监理工作的指导性文件,用于明确监理工作的范围和标准。2.监理细则要求:具体说明监理工作的具体步骤、方法、标准及记录要求等。说明:监理细则是监理大纲的具体化,是监理人员执行监理工作的具体依据。3.费用清单要求:详细列出合同总价、各项费用明细、支付方式及时间节点等。说明:费用清单是合同执行过程中费用支付的依据,确保费用支付的透明和准确。4.水资源利用方案要求:详细说明水资源利用的原则、方案、监督措施及费用预算等。说明:水资源利用方案是确保水资源合理利用的重要文件,有助于保护生态环境。5.安全生产措施要求:详细列出安全生产的责任制度、安全措施、应急预案等。说明:安全生产措施是保障施工安全的重要文件,有助于预防安全事故的发生。6.质量检验报告要求:记录原材料、半成品、成品的质量检验结果,包括检验日期、检验方法、检验结果等。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要依据,有助于及时发现和处理质量问题。7.安全生产检查记录要求:记录安全生产检查的时间、地点、检查内容、检查结果及整改措施等。说明:安全生产检查记录是保障施工安全的重要手段,有助于及时发现和消除安全隐患。8.第三方协议要求:详细说明第三方介入的原因、服务内容、费用、责任及争议解决方式等。说明:第三方协议是明确第三方责任和义务的重要文件,有助于规范第三方行为。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定支付费用未按合同约定完成工作未按合同约定提供合格产品或服务未按合同约定履行安全责任2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约责任认定应根据违约行为的具体情况、造成的损失及合同约定进行。3.违约责任示例:若监理单位未按合同约定完成监理工作,导致工程质量问题,应承担相应的质量责任,包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。若施工单位未按合同约定支付监理费用,应按合同约定支付违约金,并承担相应的利息损失。若第三方未按协议约定提供服务,导致工程延误或质量问题,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。2024版水利枢纽工程监理延期及水资源利用合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.监理范围及工作内容3.1监理范围3.2监理工作内容3.3监理工作标准4.工程延期原因及处理4.1工程延期原因4.2工程延期处理办法4.3工程延期责任划分5.水资源利用5.1水资源利用原则5.2水资源利用方案5.3水资源利用监管6.监理延期费用及支付6.1监理延期费用计算方法6.2监理延期费用支付方式6.3监理延期费用支付期限7.水资源利用费用及支付7.1水资源利用费用计算方法7.2水资源利用费用支付方式7.3水资源利用费用支付期限8.合同期限8.1合同签订日期8.2合同期限8.3合同终止条件9.违约责任及处理9.1违约责任9.2违约处理办法9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同变更13.3合同解除14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方甲方名称:水利枢纽工程建设管理局甲方地址:省市区路号甲方联系人:甲方联系电话:056781.2合同乙方乙方名称:水利监理有限公司乙方地址:省市区路号乙方联系人:乙方联系电话:0876543211.3双方联系方式甲方联系方式变更通知:乙方应于变更后3个工作日内收到甲方书面通知。乙方联系方式变更通知:甲方应于变更后5个工作日内收到乙方书面通知。2.工程概况2.1工程名称:水利枢纽工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:大(二)型水利枢纽工程2.4工程建设内容:大坝、溢洪道、引水隧洞、发电厂房等配套设施3.监理范围及工作内容3.1监理范围施工准备阶段施工实施阶段工程验收阶段3.2监理工作内容施工进度、质量、安全、投资控制设计变更、材料设备管理施工现场管理工程验收及档案管理3.3监理工作标准遵守国家相关法律法规及行业规范符合甲方要求的质量、安全、进度标准4.工程延期原因及处理4.1工程延期原因天然灾害设计变更不可抗力因素4.2工程延期处理办法双方协商确定延期时间甲方书面确认延期4.3工程延期责任划分因甲方原因导致延期,由甲方承担延期责任因乙方原因导致延期,由乙方承担延期责任因不可抗力因素导致延期,双方协商解决5.水资源利用5.1水资源利用原则合理开发、节约用水、保护水资源5.2水资源利用方案水资源开发利用方案水资源保护措施5.3水资源利用监管乙方负责水资源利用的监管甲方提供必要的技术支持6.监理延期费用及支付6.1监理延期费用计算方法按照监理合同约定的监理费用标准计算6.2监理延期费用支付方式乙方在延期发生后5个工作日内提出延期费用申请甲方在收到申请后10个工作日内支付6.3监理延期费用支付期限自甲方支付日起,延期费用应于30个工作日内支付完毕7.水资源利用费用及支付7.1水资源利用费用计算方法按照水资源利用方案约定的费用标准计算7.2水资源利用费用支付方式乙方在水资源利用完成后5个工作日内提出费用申请甲方在收到申请后10个工作日内支付7.3水资源利用费用支付期限自甲方支付日起,水资源利用费用应于30个工作日内支付完毕8.合同期限8.1合同签订日期:2024年4月1日8.2合同期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止,预计工期为36个月8.3合同终止条件工程竣工验收合格双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行9.违约责任及处理9.1违约责任甲方未按时支付监理延期费用或水资源利用费用,应向乙方支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五计算9.2违约处理办法双方协商解决协商不成的,提交合同约定的争议解决机构仲裁9.3违约赔偿标准违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失10.争议解决10.1争议解决方式优先通过友好协商解决协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及省市仲裁委员会仲裁规则执行10.3争议解决机构省市仲裁委员会11.合同生效及终止11.1合同生效条件双方签字盖章甲方支付首期监理费用11.2合同终止条件合同期限届满双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行11.3合同解除条件一方严重违约因不可抗力导致合同无法履行12.保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密工程技术资料、图纸、数据等12.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年12.3保密责任双方应采取必要的保密措施,防止保密信息泄露13.其他约定事项13.1合同附件本合同附件包括但不限于监理合同、水资源利用方案、工程延期处理办法等13.2合同变更合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议13.3合同解除合同解除需经双方协商一致,并以书面形式通知对方14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期:2024年4月1日14.2合同生效日期:自合同签署之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为特定目的提供专业服务或协助的独立第三方。15.2第三方介入原因提供专业技术支持协助解决合同履行中的争议执行合同中约定的特定任务15.3第三方介入程序甲乙双方协商确定第三方介入的必要性双方共同确定第三方人选及服务内容签订第三方服务协议,明确双方权利义务16.第三方责任限额16.1责任限额定义责任限额是指第三方在履行服务过程中,因自身原因导致合同一方或双方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在第三方服务协议中约定,一般不超过合同总金额的5%。16.3责任限额执行若第三方在履行服务过程中发生违约,导致合同一方或双方遭受损失,按照第三方服务协议中的责任限额进行赔偿。17.第三方权利义务17.1第三方权利第三方有权根据服务协议要求甲乙双方提供必要的信息和资料。第三方有权在服务过程中提出合理化建议。17.2第三方义务第三方应按照服务协议约定,按时、按

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论