工厂配电房维修施工合同

工厂配电房维修施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方拥有位于上述地址的工厂配电房，现因配电房设备老化及故障，为确保工厂的正常生产，甲方拟对配电房进行维修施工。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就配电房维修施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：工厂配电房维修施工项目1.2工程地点：甲方工厂内1.3工程内容：包括但不限于配电房设备更换、线路改造、接地系统修复、防护设施安装等。具体施工内容以乙方提交的施工方案为准。1.4工程进度：自双方签订合同之日起，预计工期为____个月。二、合同价格及支付方式2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。2.2甲方分期支付乙方工程款项，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的20%作为质保金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、工程质量及验收3.1乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。3.2工程验收标准：按照《电力工程施工质量验收规范》GB502682008执行。3.3工程验收：工程完工后，甲方有权组织相关人员对工程进行验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改到位，并重新验收。四、违约责任4.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期付款金额的1%向甲方支付违约金。4.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期付款金额的1%向乙方支付违约金。4.3由于甲方原因导致工程无法正常进行的，乙方有权要求甲方支付停工损失，并顺延工期。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.乙方提交的施工方案2.电力工程施工质量验收规范（GB502682008）3.工程验收报告4.支付凭证5.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程：认定：工程实际完工时间超出合同约定的工期。违约行为：按照逾期付款金额的1%向甲方支付违约金。2.甲方未按照约定时间支付工程款：认定：甲方延迟支付工程款项。违约行为：按照逾期付款金额的1%向乙方支付违约金。3.由于甲方原因导致工程无法正常进行：认定：因甲方原因导致工程停工。违约行为：乙方有权要求甲方支付停工损失，并顺延工期。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的行为规范的总称。2.配电房：指用于分配电能的场所，包括电源进线、分配电柜、控制设备等。3.维修施工：指对设备进行修理、更换、改造等活动，以恢复或提高设备的使用性能。4.质保金：指为确保合同履行质量，的一方在支付合同价款时保留的一部分资金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：按照合同约定的违约金计算公式，向对方支付违约金。2.问题：工程质量不符合标准。解决办法：要求乙方按照验收标准进行整改，直至达到合同约定的质量要求。3.问题：甲方延迟支付工程款。解决办法：按照合同约定的违约金计算公式，向乙方支付违约金。4.问题：工程停工。解决办法：协商顺延工期，并要求甲方