污水处理厂建筑施工合同

污水处理厂建筑施工合同合同编号：__________鉴于业主需要建设一座污水处理厂，并委托施工方进行施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：污水处理厂建筑施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：主要包括污水处理厂的建筑工程、设备安装工程、电气工程、管道工程等。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括施工方完成工程所需的材料、设备、人工、机械等费用。2.3合同价格不包含业主提供的材料、设备及其他费用的价格。第三条合同履行3.1施工方应按照工程图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和业主要求。3.2施工方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应按照约定的违约金比例向业主支付违约金。3.3施工方应按照合同约定保护环境，确保施工过程中不对周边环境造成污染。3.4施工方应遵守国家法律法规，严格按照安全生产要求进行施工，确保施工安全。第四条材料和设备4.1业主负责提供本工程所需的主要材料和设备，并确保材料和设备的质量符合国家标准和施工要求。4.2业主应在合同约定的时间内将材料和设备送达施工现场，并承担相应的运输费用。4.3施工方应妥善保管业主提供的材料和设备，如有损坏或丢失，应承担相应的赔偿责任。第五条付款和结算5.1业主应按照合同约定的付款节点向施工方支付工程进度款。5.2工程验收合格后，业主应向施工方支付剩余工程款。5.3付款方式为____（现金、转账等）。第六条违约责任6.1施工方未按照合同约定完成施工的，应按照约定的违约金比例向业主支付违约金。6.2业主未按照合同约定支付工程款的，应按照约定的违约金比例向施工方支付违约金。6.3双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2双方在争议解决过程中，应保持冷静、理智，不得损害对方合法权益。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余工程款支付完毕之日终止。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：____年____月____日（此页无）一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.技术要求4.材料和设备清单5.工程进度表6.付款凭证7.验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成施工，认定标准为实际完成时间超过约定的工期。2.业主未按照合同约定支付工程款，认定标准为逾期支付工程进度款或剩余工程款。3.施工方未按照合同约定保护环境，认定标准为施工过程中发生环境污染事件。4.施工方未遵守国家法律法规，未按照安全生产要求进行施工，认定标准为发生安全事故或违反安全生产规定。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.污水处理厂：指用于处理污水，减少污染物排放的设施。3.工期：指合同约定的施工方完成工程的时间。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法为双方协商调整工期，如协商不成，按合同约定支付违约金。2.业主支付工程款延误：解决办法为双方协商支付，如协商不成，按合同约定支付违约金。3.材料和设备供应问题：解决办法为双方协商补充供应，如协商不成，按合同约定承担责任。4.环境保护问题：解决办法为施工方采取措施减少污染，如协商不成，按合同约定承担责任。五、所有应用场景：