版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度重点工程项目监理服务延期及补充协议本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期1.6合同双方当事人2.延期原因及依据2.1延期原因2.2延期依据2.3延期期限3.工程进度调整3.1工程进度计划3.2工程进度调整方案3.3工程进度调整实施4.监理服务范围及内容4.1监理服务范围4.2监理服务内容4.3监理服务标准5.监理服务费用5.1监理服务费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间5.4费用支付期限6.监理服务期限6.1监理服务起始日期6.2监理服务终止日期6.3监理服务期限调整7.监理服务责任及义务7.1监理单位责任7.2监理人员责任7.3业主责任8.监理服务成果8.1监理报告8.2监理记录8.3监理资料9.监理服务争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同变更12.1合同变更程序12.2合同变更内容12.3合同变更效力13.合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限14.合同附件及补充协议14.1合同附件14.2补充协议14.3附件及补充协议效力第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:《2024年度重点工程项目监理服务延期及补充协议》1.2合同编号:X2024GY0011.3合同签订日期:2024年X月X日1.4合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效1.5合同终止日期:原合同约定的监理服务期限届满之日1.6合同双方当事人1.6.1甲方(委托方):X集团有限公司1.6.2乙方(监理方):X工程监理有限公司1.7合同签订地点:X市第二条延期原因及依据2.1延期原因:因国家政策调整、不可抗力等因素导致原合同约定的工程进度受到影响,需要延长监理服务期限。2.2延期依据:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,以及双方协商一致的原则。2.3延期期限:自原合同约定的监理服务期限届满之日起,延长X个月。第三条工程进度调整3.1工程进度计划:乙方应根据实际情况,对原工程进度计划进行必要的调整,并报甲方确认。3.2工程进度调整方案:乙方应制定详细的工程进度调整方案,包括调整后的工程进度计划、调整原因及措施等。3.3工程进度调整实施:乙方应按照调整后的工程进度计划,组织实施监理工作。第四条监理服务范围及内容4.1监理服务范围:对甲方委托的2024年度重点工程项目进行全面监理,包括施工、设计、材料设备采购等环节。4.2监理服务内容:4.2.1工程质量监理4.2.2工程进度监理4.2.3工程安全监理4.2.4合同管理4.2.5工程造价控制4.3监理服务标准:严格按照国家及行业相关标准和规范执行。第五条监理服务费用5.1监理服务费用总额:人民币X万元整。5.2费用支付方式:分期支付,具体支付方式如下:5.2.1首付款:合同签订后X个工作日内支付,金额为监理服务费用总额的X%;5.2.2进度款:每完成X%的监理工作后支付,金额为监理服务费用总额的X%;5.2.3结算款:监理服务期限届满后X个工作日内支付,金额为监理服务费用总额的X%;5.3费用支付时间:按照约定的支付方式进行支付。5.4费用支付期限:自合同生效之日起至监理服务期限届满之日止。第六条监理服务期限6.1监理服务起始日期:原合同约定的监理服务期限起始日期。6.2监理服务终止日期:原合同约定的监理服务期限届满之日,根据延期期限进行调整。6.3监理服务期限调整:如遇特殊情况,经双方协商一致,可对监理服务期限进行调整。第七条监理服务责任及义务7.1监理单位责任:7.1.1严格按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和安全;7.1.2及时发现并报告工程中的问题,提出合理的解决方案;7.1.3配合甲方做好工程管理工作,确保工程顺利进行。7.2监理人员责任:7.2.1严格遵守职业道德,保守商业秘密;7.2.2按时完成监理工作,确保监理质量;7.2.3积极配合甲方及相关部门的工作。7.3业主责任:7.3.1严格按照合同约定提供相关资料和条件;7.3.2及时支付监理服务费用;7.3.3配合监理单位做好工程管理工作。第八条监理服务成果8.2监理记录:乙方应详细记录监理过程中的各项数据和情况,包括检查记录、会议纪要、问题报告等,并定期向甲方报告。8.3监理资料:乙方应保存好监理过程中产生的各类文件和资料,包括图纸、规范、试验报告、验收记录等,确保资料完整、准确。第九条监理服务争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。9.2争议解决程序:协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决期限:自争议发生之日起X个月内解决。第十条违约责任10.1违约情形:10.1.1乙方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全、进度等方面出现问题;10.1.2甲方未按合同约定支付监理服务费用;10.1.3双方约定的其他违约情形。10.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿:违约赔偿的具体数额由双方协商确定,或由人民法院依法判决。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件:11.1.1双方协商一致;11.1.2因不可抗力导致合同无法履行;11.1.3一方违约,另一方有权解除合同。11.2合同终止条件:11.2.1监理服务期限届满;11.2.2双方协商一致解除合同;11.2.3因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同解除与终止程序:合同解除或终止应书面通知对方,并办理相关手续。第十二条合同变更12.1合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面提出变更请求,经双方协商一致后,签订书面变更协议。12.2合同变更内容:合同变更内容应包括变更事项、变更原因、变更后的条款等。12.3合同变更效力:合同变更协议自双方签字盖章之日起生效,作为合同的一部分。第十三条合同争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。13.2争议解决机构:协商不成的,可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。13.3争议解决期限:自争议发生之日起X个月内解决。第十四条合同附件及补充协议14.1合同附件:包括但不限于工程概况、监理大纲、监理细则等。14.2补充协议:本合同如有未尽事宜,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3附件及补充协议效力:合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力,作为合同的一部分。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念及范围15.2第三方介入的范围:包括但不限于工程质量、安全、进度、造价等方面的专业服务。第十六条第三方选择及引入程序16.2第三方引入程序:16.2.1甲方或乙方应向对方提出引入第三方的意向,并说明第三方介入的目的、范围、服务内容等。16.2.2双方应共同审核第三方的资质、能力及信誉,确保第三方具备履行合同的能力。16.2.3双方应签订与第三方之间的服务合同,明确双方的权利和义务。第十七条第三方的责任及权利17.1第三方的责任:17.1.1第三方应根据服务合同的要求,履行相应的专业服务职责。17.1.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准和规范,保证服务质量和成果的真实性。17.1.3第三方对因其过错导致的损失,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的权利:17.2.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和支持。17.2.2第三方有权获得服务合同约定的报酬。17.2.3第三方有权要求甲方或乙方对服务过程中出现的问题进行解释和说明。第十八条第三方的责任限额18.1第三方的责任限额:18.1.1第三方的责任限额应根据服务合同的具体内容、服务范围和预期风险等因素确定。18.1.2第三方的责任限额应在服务合同中明确约定,并在发生争议时作为赔偿依据。18.1.3若第三方责任限额低于实际损失,甲方或乙方有权要求第三方按实际损失全额赔偿。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:19.1.1第三方应向甲方提供独立、客观的服务,不受甲方内部决策的影响。19.1.2甲方应尊重第三方的独立性和专业性,不得干预第三方的工作。19.2第三方与乙方的划分:19.2.1第三方应向乙方提供独立、客观的服务,不受乙方内部决策的影响。19.2.2乙方应尊重第三方的独立性和专业性,不得干预第三方的工作。19.3第三方与合同其他各方的划分:19.3.1第三方应独立于合同其他各方,保持中立地位。19.3.2第三方的工作成果应经合同各方共同认可。第二十条第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议,应由合同各方协商解决。20.2协商不成的,可按照第十三条“合同争议解决”的规定进行处理。第二十一条第三方介入的合同变更21.1第三方介入过程中,如需对服务合同进行变更,应按照第十二条“合同变更”的规定进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程概况及监理大纲详细说明工程的基本情况,包括项目名称、地点、规模、投资额等。规定监理大纲的内容,包括监理范围、监理目标、监理方法等。2.监理细则详细规定监理的具体工作内容,包括质量、安全、进度、造价等方面的监理要求。3.第三方服务合同第三方服务合同的副本,包括第三方资质证明、服务内容、费用、责任等。4.工程进度计划详细列明工程各阶段的进度计划,包括关键节点、工期安排等。5.监理记录包括监理日志、检查记录、会议纪要、问题报告等。6.监理报告7.工程图纸及技术规范包括工程项目的所有图纸和技术规范文件。8.材料设备采购合同包括材料设备采购合同的副本,明确采购要求、质量标准、价格等。9.施工合同包括施工合同的副本,明确施工要求、质量标准、工期等。10.付款凭证包括监理服务费用的付款凭证,证明付款的实际情况。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:未按合同约定支付监理服务费用:甲方应承担相应的违约责任,包括支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。干扰监理工作:甲方应承担相应的违约责任,包括赔偿乙方因此遭受的损失。未提供必要的工作条件和支持:甲方应承担相应的违约责任,包括赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约行为及责任认定:未按合同约定履行监理职责:乙方应承担相应的违约责任,包括支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。提供虚假监理报告:乙方应承担相应的违约责任,包括支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。未按合同约定完成监理工作:乙方应承担相应的违约责任,包括支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定:未按服务合同履行职责:第三方应承担相应的违约责任,包括支付违约金,并赔偿合同各方因此遭受的损失。提供虚假服务成果:第三方应承担相应的违约责任,包括支付违约金,并赔偿合同各方因此遭受的损失。未按服务合同约定提供服务:第三方应承担相应的违约责任,包括支付违约金,并赔偿合同各方因此遭受的损失。示例说明:若甲方未按合同约定支付监理服务费用,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的利息损失。若乙方未按合同约定完成监理工作,导致工程质量不合格,乙方应承担相应的违约责任,包括修复工程缺陷,并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。全文完。2024年度重点工程项目监理服务延期及补充协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目合同金额3.延期原因及理由3.1延期原因3.2延期理由3.3延期期限4.延期后的服务内容4.1监理服务范围4.2监理服务标准4.3监理服务期限5.延期后的服务费用5.1费用计算方式5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.付款条件及违约责任6.1付款条件6.2违约责任7.技术服务要求7.1技术服务内容7.2技术服务标准7.3技术服务期限8.质量要求8.1质量标准8.2质量检查8.3质量责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同变更及解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件13.合同解除后的处理13.1费用结算13.2责任划分14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称(1)甲方:集团有限公司(2)乙方:工程监理有限公司1.2协议双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3协议双方联系方式2.项目概况2.1项目名称重点工程项目2.2项目地点市区2.3项目规模占地面积:10000平方米,建筑面积:50000平方米2.4项目合同金额人民币伍仟万元整3.延期原因及理由3.1延期原因由于原因,导致项目进度受到影响。3.2延期理由(1)甲方提供的施工图纸存在错误,导致施工进度延误。(2)乙方在施工过程中发现地下管线复杂,需要重新设计施工方案。3.3延期期限自原合同到期之日起,延期期限为6个月。4.延期后的服务内容4.1监理服务范围(1)对施工过程中的质量控制进行监督。(2)对施工进度进行跟踪与协调。(3)对施工安全进行监督检查。4.2监理服务标准(1)严格按照国家相关标准和规范进行监理。(2)确保工程质量、进度、安全符合合同要求。4.3监理服务期限自原合同到期之日起,至延期期限结束之日止。5.延期后的服务费用5.1费用计算方式按原合同金额的10%计算,即人民币伍佰万元整。5.2费用支付方式(1)甲方在签订本协议之日起3个工作日内支付50%的费用,即人民币二百五十万元整。(2)剩余50%的费用在延期期限结束之日起3个工作日内支付。5.3费用支付时间(1)首次支付时间:签订本协议之日起3个工作日内。(2)第二次支付时间:延期期限结束之日起3个工作日内。6.付款条件及违约责任6.1付款条件(1)甲方应按照本协议约定的付款时间和方式支付费用。(2)乙方应在收到甲方支付的费用后,及时履行监理服务义务。6.2违约责任(1)若甲方未按约定支付费用,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金为每日千分之五。(2)若乙方未按约定履行监理服务义务,应向甲方支付违约金,违约金为每日千分之五。8.质量要求8.1质量标准(1)施工质量应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业质量验收规范的要求。(2)材料、构配件和设备的质量应符合国家规定的质量标准。8.2质量检查(1)乙方应定期对施工现场进行质量检查,发现问题及时通知施工单位整改。(2)施工单位应按乙方要求提供质量检查记录和相关资料。8.3质量责任(1)施工单位对施工质量负责,乙方对监理过程中的质量问题承担监督责任。(2)如因施工单位原因导致工程质量不合格,施工单位应承担全部责任。9.保密条款9.1保密内容(1)项目的技术资料、图纸、设计方案等。(2)项目施工过程中的相关数据和信息。9.2保密期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。9.3违约责任(1)任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。(2)违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。10.违约责任及争议解决10.1违约责任(1)任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,向对方支付违约金。(2)违约金的计算标准按实际损失的一定比例确定。10.2争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同生效及终止11.1合同生效条件(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。(2)双方按约定履行合同义务。11.2合同终止条件(1)合同约定的监理服务期限届满。(2)因一方违约导致合同解除。(3)双方协商一致解除合同。12.合同变更及解除12.1合同变更条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)双方协商一致变更合同内容。12.2合同解除条件(1)一方违约,经对方催告后仍未履行。(2)合同约定的其他解除条件。13.合同解除后的处理13.1费用结算(1)合同解除后,双方应按约定结算已发生的费用。(2)未发生的费用不予结算。13.2责任划分(1)因一方违约导致合同解除,违约方应承担全部责任。(2)因不可抗力导致合同解除,双方互不承担责任。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意引入的,为提供专业服务、协助履行合同或解决争议的独立第三方。1.2第三方的类型包括但不限于:技术顾问中介机构争议解决机构专业评估机构2.第三方的引入程序2.1引入第三方前,甲乙双方应协商一致,并书面同意引入第三方的具体事项。2.2引入第三方时,甲乙双方应与第三方签订相应的服务协议或委托协议,明确第三方的工作范围、服务内容、费用及责任。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额应根据第三方服务协议或委托协议中的约定执行。第三方提供的技术咨询服务,责任限额不超过合同总金额的5%;第三方提供的中介服务,责任限额不超过中介服务费用的50%;第三方提供的争议解决服务,责任限额不超过争议金额的10%;第三方提供的专业评估服务,责任限额不超过评估报告价值的10%。4.第三方的责权利4.1责任:第三方应按照服务协议或委托协议的约定,履行其职责,并对因其过错造成的损失承担相应的责任。4.2权利:第三方有权根据服务协议或委托协议的要求,获取必要的信息和资料。第三方有权根据其专业判断,提出建议或解决方案。第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。4.3义务:第三方应保守甲乙双方的商业秘密和项目信息。第三方应按照约定的时间和标准完成工作。第三方应遵守国家法律法规和行业规范。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:第三方应向甲方提供其专业服务,甲方应支付第三方相应的服务费用。第三方对甲方负责,甲方对第三方的服务质量进行监督。5.2第三方与乙方的关系:第三方应向乙方提供其专业服务,乙方应支付第三方相应的服务费用。第三方对乙方负责,乙方对第三方的服务质量进行监督。5.3第三方与甲乙双方的关系:第三方应同时向甲乙双方提供服务,甲乙双方应共同监督第三方的服务质量。第三方的服务成果应满足甲乙双方的需求,甲乙双方对第三方的服务成果共同承担责任。6.第三方介入后的合同调整6.1合同中涉及第三方介入的条款,应按照本修正案进行调整。6.2合同中未涉及第三方介入的条款,甲乙双方应根据实际情况,在服务协议或委托协议中明确第三方介入的相关内容。6.3本修正案经甲乙双方签字盖章后生效,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:本合同协议书要求:双方签字盖章,一式两份,双方各执一份。说明:本合同的主要内容和双方的权利义务。2.附件二:项目概况说明书要求:详细描述项目名称、地点、规模、合同金额等基本信息。说明:为第三方提供项目背景信息。3.附件三:延期原因及理由说明要求:详细说明延期原因和理由,包括相关证据和文件。说明:为延期提供依据。4.附件四:延期后的服务内容明细要求:列出延期后的具体服务内容、标准、期限等。说明:明确第三方在延期后的服务范围。5.附件五:服务费用明细要求:详细列出延期后的服务费用计算方式、支付方式、时间等。说明:明确费用的支付细节。6.附件六:付款条件及违约责任说明要求:明确付款条件、违约责任及违约金的计算方式。说明:保障双方的权益。7.附件七:技术服务要求说明书要求:详细说明技术服务的内容、标准、期限等。说明:明确技术服务的要求。8.附件八:质量要求说明书要求:详细说明质量标准、检查方法、责任划分等。说明:确保工程质量。9.附件九:保密条款说明要求:明确保密内容、期限、违约责任等。说明:保护双方的商业秘密。10.附件十:违约责任及争议解决说明书要求:详细说明违约行为、责任认定标准、争议解决方式等。说明:明确违约行为的处理和争议解决途径。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定支付费用。乙方未按约定履行监理服务义务。第三方未按服务协议或委托协议履行职责。2.责任认定标准:甲方未按约定支付费用,每逾期一日,应向乙方支付千分之五的违约金。乙方未按约定履行监理服务义务,每逾期一日,应向甲方支付千分之五的违约金。第三方未按服务协议或委托协议履行职责,每逾期一日,应向甲乙双方分别支付千分之五的违约金。3.示例说明:甲方未按约定支付服务费用,逾期10天,应向乙方支付违约金:10天×1000元/天×5%=500元。乙方未按约定完成监理服务,逾期5天,应向甲方支付违约金:5天×1000元/天×5%=250元。第三方未按服务协议完成评估工作,逾期3天,应向甲乙双方分别支付违约金:3天×1000元/天×5%=150元。全文完。2024年度重点工程项目监理服务延期及补充协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.协议背景及目的2.1项目背景2.2协议目的3.延期原因及依据3.1延期原因3.2延期依据4.延期期限及范围4.1延期期限4.2延期范围5.延期期间的权利义务5.1双方权利5.2双方义务6.补充监理服务内容6.1补充服务项目6.2补充服务内容6.3补充服务标准7.补充监理服务费用7.1补充服务费用总额7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.付款方式及期限8.1付款方式8.2付款期限9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决方式11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.其他约定事项12.1保密条款12.2法律适用12.3通知方式12.4合同份数12.5合同生效13.合同附件13.1附件一:延期期限及范围明细13.2附件二:补充监理服务内容明细13.3附件三:补充监理服务费用明细14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方注册地址甲方注册地址:[甲方注册地址]乙方注册地址:[乙方注册地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话及电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话及电子邮箱]2.协议背景及目的2.1项目背景2.2协议目的鉴于本项目施工过程中出现不可预见的情况,导致工程进度受到影响,现经双方协商一致,达成本协议,旨在明确延期及补充监理服务的相关事宜。3.延期原因及依据3.1延期原因[列举延期原因,如:自然灾害、政策调整、不可抗力等]3.2延期依据[依据相关法律法规、政策文件或合同约定等]4.延期期限及范围4.1延期期限经双方协商一致,本项目延期期限为[延期月数]个月。4.2延期范围延期范围包括但不限于施工进度、监理服务期限等方面。5.延期期间的权利义务5.1双方权利5.1.1甲方有权要求乙方按照延期期限及范围提供监理服务。5.1.2乙方有权要求甲方按照协议约定支付延期期间的监理服务费用。5.2双方义务5.2.1甲方应按时支付延期期间的监理服务费用。5.2.2乙方应按照延期期限及范围,继续履行监理服务职责,确保工程质量和安全。6.补充监理服务内容6.1补充服务项目[列举补充服务项目,如:专项检查、技术指导、协调沟通等]6.2补充服务内容[详细说明补充服务内容,如:检查项目、指导内容、协调方式等]6.3补充服务标准[明确补充服务标准,如:检查频率、指导质量、协调效果等]7.补充监理服务费用7.1补充服务费用总额经双方协商一致,补充监理服务费用总额为[费用总额]元。7.2费用支付方式7.2.1甲方应按照协议约定,分[支付次数]期支付补充监理服务费用。7.2.2每期支付金额为[每期支付金额]元。7.2.3乙方应在收到甲方支付的费用后,按照协议约定提供相应的补充监理服务。7.3费用支付时间7.3.1第一期支付时间:[支付时间]7.3.2后续支付时间:[支付时间]8.付款方式及期限8.1付款方式8.1.1甲方应通过银行转账方式向乙方支付监理服务费用。8.1.2甲方应在协议约定的付款日前,将款项划入乙方指定的银行账户。8.2付款期限8.2.1甲方应在收到乙方开具的正式发票后[天数]日内支付相应的监理服务费用。8.2.2乙方应在提供服务后[天数]日内向甲方提供正式发票。9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1任何一方违反本协议的约定,经另一方书面通知后[天数]日内仍未纠正的;9.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行;9.1.3合同约定的其他解除条件。9.2合同终止条件9.2.1项目全部完工并验收合格;9.2.2双方协商一致,决定终止合同;9.2.3法律法规规定的其他终止条件。10.违约责任10.1违约情形10.1.1任何一方未按约定履行付款义务;10.1.2乙方未按约定提供监理服务;10.1.3甲方未按约定提供必要的条件和支持。10.2违约责任10.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金的计算方式为:[违约金计算方式]。11.争议解决方式11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议;11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方同意将争议提交至[仲裁机构名称]仲裁。12.其他约定事项12.1保密条款12.1.1双方对本协议内容及其履行情况负有保密义务。12.1.2未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容。12.2法律适用本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.3通知方式12.3.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至本协议约定的地址。12.3.2通知自送达对方之日起生效。12.4合同份数本协议一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。12.5合同生效本协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。13.合同附件13.1附件一:延期期限及范围明细13.2附件二:补充监理服务内容明细13.3附件三:补充监理服务费用明细14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期本协议于[签署日期]签署。14.2合同生效日期本协议自签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本协议中,“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、咨询机构、鉴定机构、仲裁机构等。15.2第三方介入情形15.2.1根据本协议约定,需要第三方提供专业服务或进行技术鉴定、仲裁等;15.2.2双方协商一致,决定引入第三方参与合同履行;15.2.3法律法规或政策要求必须引入第三方。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在本协议项下承担的责任,限于其提供服务或履行职责的范围,且不超出其专业领域和行业标准的合理范围。16.2责任限额16.2.1第三方对甲乙双方及项目本身的直接经济损失,其责任限额为本协议补充监理服务费用总额的[百分比]%。16.2.2第三方对因自身过错导致的合同违约,应承担相应的违约责任,但责任限额同上。17.第三方介入程序17.1第三方选择17.1.1第三方的选择由甲乙双方协商确定;17.1.2如双方无法达成一致,可由合同签订地人民法院指定。17.2第三方介入方式17.2.1第三方应以独立第三方的身份介入,独立履行其职责;17.2.2第三方应遵守本协议的约定,不得损害甲乙双方的合法权益。18.第三方权利义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息;18.1.2第三方有权根据本协议的约定,独立行使职责。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照本协议的约定,独立、客观、公正地履行职责;18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方与甲方之间的关系由本协议和第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB 47500-2026畜禽粪肥还田有害物质限量
- 汽车底盘构造课件 第六章 燃油车驱动桥与四轮驱动
- 400客服外包合同
- yy直播外包合同
- 下水清掏外包合同
- 二次消防外包合同
- 人保签劳务外包合同
- 会计师外包合同
- 信贷中心外包合同
- 光伏板外包合同
- 大学国家安全教育考试试题及答案
- 2025年广东省中考物理试题卷(含答案)
- 老年护理案例分析模板
- 总包与分包消防安全协议
- 《建筑工程施工安全》课件
- 艺人助理合同协议
- 陈皮厂家仓库管理制度
- GB/T 45355-2025无压埋地排污、排水用聚乙烯(PE)管道系统
- 人教五四 六年级 下册 语文 第五单元《中国有能力解决好吃饭问题 第一课时》课件
- 2025年民营医院工作总结及2025年工作计划
- DB64-266-2018:建筑工程资料管理规程-151-200
评论
0/150
提交评论