林业设施建设施工合同模板

林业设施建设施工合同模板合同编号：__________一、合同甲方：1.1名称：__________1.2地址：__________1.3联系人：__________1.4联系电话：__________1.5电子邮箱：__________二、合同乙方：2.1名称：__________2.2地址：__________2.3联系人：__________2.4联系电话：__________2.5电子邮箱：__________鉴于甲方为林业设施建设项目的业主，乙方为具有相关资质和经验的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国森林法》等法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建林业设施建设项目的事宜，达成如下协议：第一条工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：__________2.3合同价款支付方式：__________第三条合同工期3.1合同工期自______年______月______日起至______年______月______日止。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条乙方义务4.1乙方应按照合同约定的内容、质量标准、工期要求完成工程建设。4.2乙方应按照合同约定的价格支付合同价款。4.3乙方应保证工程建设过程中，不得侵犯甲方的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。4.4乙方应按照合同约定的时间向甲方提供完整的工程资料、验收报告等相关文件。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定的时间向乙方支付合同价款。5.2甲方应协助乙方办理工程建设过程中所需的相关手续，包括但不限于土地使用、规划许可、施工许可等。5.3甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电接入、交通保障等。5.4甲方应对乙方在工程建设过程中的合法权益给予保护，不得无故干预乙方的正常施工。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定的内容、质量标准、工期要求完成工程的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期违约金、质量违约金等。6.2甲方未按照合同约定的时间向乙方支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权根据实际情况暂停施工。6.3双方在履行合同过程中，如有其他违约行为，应按照法律法规和合同约定承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.林业设施建设项目的规划图纸2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.合同价的支付凭证5.工程验收报告6.工程变更通知书7.违约金计算公式及相关依据8.争议解决机构的相关证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的内容、质量标准、工期要求完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定的时间向乙方支付合同价款的，属于违约行为。3.甲方未协助乙方办理工程建设过程中所需的相关手续，属于违约行为。4.甲方未提供乙方施工所需的现场条件，属于违约行为。5.乙方侵犯甲方的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.林业设施建设项目：指在林业领域进行的各项基础设施建设，包括但不限于林道、护林站、木材加工厂等。2.合同价：指双方在合同中约定的完成工程所需支付的金额。3.工期：指双方在合同中约定的完成工程的时间。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，需向另一方支付的赔偿金。5.争议解决机构：指双方在合同中约定的解决争议的机构，如仲裁委员会、人民法院等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付合同价款。解决办法：乙方有权要求甲方支付违约金，并有权根据实际情况暂停施工。2.问题：乙方未按约定完成工程。解决办法：甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期违约金、质量违约金等。3.问题：甲方未协助乙方办理相关手续。解决办法：乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权根据实际情况暂停施工。4.问题：施工现场条件不符合要求。解决办法：甲方应尽快改善施工现场条件，确保工程正常进行。5.问题：发生争议。解决办法：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼