




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版光伏发电系统施工合同补充协议范本本合同目录一览1.协议签订依据1.1相关法律法规1.2相关政策文件1.3原合同内容2.协议适用范围2.1项目概况2.2适用项目范围2.3期限3.工程变更3.1变更程序3.2变更内容3.3变更价格3.4变更后的工期4.材料设备4.1材料设备供应4.2材料设备质量4.3材料设备验收4.4材料设备价格5.工程进度5.1工程进度计划5.2工程进度调整5.3工程进度验收6.工程质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件7.4付款方式变更8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力处理12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1知识产权13.2保密13.3法律适用13.4通知方式14.合同附件第一部分:合同如下:1.协议签订依据1.1相关法律法规1.2相关政策文件1.3原合同内容2.协议适用范围2.1项目概况2.2适用项目范围2.3期限3.工程变更3.1变更程序3.2变更内容3.3变更价格3.4变更后的工期4.材料设备4.1材料设备供应4.2材料设备质量4.3材料设备验收4.4材料设备价格5.工程进度5.1工程进度计划5.2工程进度调整5.3工程进度验收6.工程质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件7.4付款方式变更7.1付款比例7.1.1预付款比例:合同总价款的10%,在合同签订后5个工作日内支付。7.1.2进度款比例:根据工程进度支付,每月支付上月完成工程量的10%,每月一天前支付。7.1.3验收款比例:验收合格后支付合同总价款的80%,验收合格后30个工作日内支付。7.1.4留置金比例:合同总价款的10%,作为工程质量保证金,验收合格后无息退还。7.2付款时间7.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付。7.2.2进度款:每月一个工作日支付。7.2.3验收款:验收合格后30个工作日内支付。7.2.4留置金:验收合格后退还。7.3付款条件7.3.1付款条件应满足合同约定,包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。7.3.2付款条件应经双方确认,并在合同中明确约定。7.3.3付款条件应遵循公平、公正、合理原则。7.4付款方式变更7.4.1如遇特殊情况,双方协商一致后可对付款方式进行变更。7.4.2付款方式变更应书面通知对方,并经双方签字确认。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。8.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构为合同履行地的人民法院。8.3争议解决程序8.3.1争议双方应按照法定程序提起诉讼,提交相关证据材料。8.3.2诉讼过程中,双方应积极配合法院审理,不得采取妨碍诉讼的行为。9.违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方未按合同约定履行义务,均构成违约。9.1.2违约情形包括但不限于延误工期、质量不合格、拒绝支付款项等。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额应根据违约行为对对方造成的实际损失确定。9.3.2违约赔偿应在违约行为发生后10个工作日内支付。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行,双方均有权解除合同。10.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同应书面通知对方,并经双方签字确认。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程。10.3.2双方应按照合同约定处理已支付和未支付款项。11.不可抗力11.1不可抗力事件11.1.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。11.2不可抗力处理11.2.1发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并采取一切必要的措施减轻损失。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方均不承担责任。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后,双方应按照约定处理剩余工作和款项。12.3.2合同终止后,双方应相互出具合同终止证明。13.其他约定13.1知识产权13.1.1双方在合同履行过程中产生的技术成果、商业秘密等知识产权归各自所有。13.2保密13.2.1双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务。13.3法律适用13.3.1本合同适用中华人民共和国法律。13.4通知方式13.4.1除非另有约定,双方之间的通知应以书面形式发送至对方指定的地址。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1定义1.1.1本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他辅助服务的独立法人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问等。1.2第三方介入的目的1.2.1提高工程质量与安全1.2.2确保工程进度符合要求1.2.3优化合同管理,提高合同履行的效率2.第三方介入的流程2.1选择第三方2.1.1甲乙双方共同决定选择第三方,并签订相应的服务协议。2.1.2第三方应具备相应的资质和经验,能够满足合同要求。2.2第三方介入的方式2.2.1第三方应以独立第三方的身份介入,不偏袒任何一方。2.2.2第三方的工作应遵循客观、公正、专业的原则。3.第三方的责任与权利3.1责任3.1.1第三方应对其提供的服务负责,确保服务质量符合合同要求。3.1.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.2权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。3.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。4.第三方的责任限额4.1责任限额的确定4.1.1第三方的责任限额应根据其服务内容、合同金额及行业标准等因素确定。4.1.2责任限额应在服务协议中明确约定。4.2超过责任限额的处理4.2.1若第三方在履行职责过程中造成损失,且损失超过责任限额,超出部分由甲乙双方按合同约定承担。4.2.2双方应共同承担超过责任限额的损失,责任比例由双方另行协商确定。5.第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分5.1.1第三方负责对工程质量、进度、安全等进行监督和管理。5.1.2甲乙双方负责合同的履行,包括但不限于工程设计、施工、材料采购等。5.2权利划分5.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,但不得干涉甲乙双方的正常业务。5.2.2甲乙双方有权对第三方的服务提出意见和建议。5.3责任划分5.3.1第三方对其提供的服务负责,甲乙双方对其在合同履行中的行为负责。5.3.2若第三方在履行职责过程中出现过错,导致甲乙双方遭受损失,第三方应承担相应的责任。6.第三方介入的变更与终止6.1变更6.1.1如需变更第三方,甲乙双方应共同决定,并重新签订服务协议。6.1.2变更后的第三方应具备相应的资质和经验,能够满足合同要求。6.2终止6.2.1第三方介入的终止应书面通知甲乙双方,并经双方签字确认。6.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余工作和款项。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式7.1.1第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构7.2.1争议解决机构为合同履行地的人民法院。7.3争议解决程序7.3.1争议双方应按照法定程序提起诉讼,提交相关证据材料。7.3.2诉讼过程中,双方应积极配合法院审理,不得采取妨碍诉讼的行为。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目概况说明书详细描述项目的基本信息,包括项目名称、地点、规模、业主单位等。要求:清晰、准确、完整。2.施工图纸与技术规范包含工程所需的施工图纸、技术规范及设计要求。要求:符合国家相关标准和规范,易于理解。3.合同文本包括合同、附件、补充协议等。要求:文本清晰、完整,无歧义。4.材料设备清单列出工程所需的材料、设备名称、规格、数量、产地等信息。要求:详细、准确,便于核对。5.工程进度计划包含工程各个阶段的起止时间、关键节点等。要求:合理、可行,便于监控。6.质量检验报告包含材料、设备、工程质量的检验结果。要求:真实、客观,符合国家标准。7.付款凭证包含支付款项的金额、时间、方式等信息。要求:清晰、完整,便于核对。8.争议解决文件包含争议解决过程中的文件、协议等。要求:真实、有效,便于查阅。9.不可抗力事件证明包含不可抗力事件的证明材料。要求:合法、有效,便于核实。10.第三方服务协议包含第三方介入的服务内容、费用、责任等。要求:明确、具体,便于执行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲乙双方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程或提供材料设备。1.2甲乙双方未按合同约定支付款项。1.3第三方未按服务协议提供符合要求的服务。1.4甲乙双方未按合同约定履行保密义务。1.5任何一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定。2.3违约赔偿金额应根据违约行为对对方造成的实际损失确定。3.违约责任示例说明3.1甲乙双方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因延误工期造成的损失。3.2乙方未按合同约定支付进度款,甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金,并承担相应的利息损失。3.3第三方未按服务协议提供符合要求的服务,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并赔偿因第三方服务不符合要求造成的损失。全文完。2024版光伏发电系统施工合同补充协议范本1合同目录一、协议概述1.协议签订背景2.协议目的和意义3.协议适用范围二、协议当事人1.发电方信息2.施工方信息3.监理方信息三、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期四、施工内容1.施工范围2.施工方式3.施工材料4.施工技术要求五、工程进度及验收1.工程进度安排2.工程验收标准3.验收流程4.验收结果处理六、合同价款及支付方式1.合同价款2.支付方式3.支付时间4.付款条件七、工期延误及违约责任1.工期延误处理2.违约责任3.违约赔偿八、质量保证及售后服务1.质量保证期2.售后服务承诺3.质量问题处理九、知识产权及保密1.知识产权归属2.保密条款3.侵权责任十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除和终止后的处理十二、不可抗力及风险分担1.不可抗力定义2.不可抗力处理3.风险分担十三、其他约定1.合同生效条件2.合同附件3.合同变更4.合同解除和终止十四、附件1.项目技术规范2.项目设计图纸3.其他相关文件合同编号_________一、协议概述1.1协议签订背景1.2协议目的和意义1.3协议适用范围二、协议当事人2.1发电方信息2.2施工方信息2.3监理方信息三、项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期四、施工内容4.1施工范围4.2施工方式4.3施工材料4.4施工技术要求五、工程进度及验收5.1工程进度安排5.2工程验收标准5.3验收流程5.4验收结果处理六、合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3支付时间6.4付款条件七、工期延误及违约责任7.1工期延误处理7.2违约责任7.3违约赔偿八、质量保证及售后服务8.1质量保证期8.2售后服务承诺8.3质量问题处理九、知识产权及保密9.1知识产权归属9.2保密条款9.3侵权责任十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序十一、合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除和终止后的处理十二、不可抗力及风险分担12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理12.3风险分担十三、其他约定13.1合同生效条件13.2合同附件13.3合同变更13.4合同解除和终止十四、附件14.1项目技术规范14.2项目设计图纸14.3其他相关文件合同甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:合同乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:合同丙方(盖章):法定代表人(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方决策权说明:甲方作为项目主导方,对项目施工过程中的重大决策拥有最终决定权,包括但不限于施工方案、材料采购、进度调整等。1.2甲方监督权说明:甲方有权对施工过程进行监督,包括但不限于现场巡查、材料检查、施工质量检验等,以确保项目按合同约定执行。1.3甲方变更权说明:甲方在项目实施过程中,有权根据实际情况对施工内容、进度、质量等进行合理变更,乙方应予以配合。1.4甲方验收权说明:甲方有权对施工完成的工程进行验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工。1.5甲方支付条件说明:甲方在支付工程款时,有权根据乙方提交的进度款申请和验收报告,对支付条件进行审核,确保支付合理。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方施工管理权说明:乙方作为施工方,对施工过程中的日常管理拥有自主权,包括但不限于人员安排、施工计划、材料采购等。2.2乙方进度控制权说明:乙方有权根据合同约定和实际情况,对施工进度进行合理调整,确保项目按期完成。2.3乙方质量保证权说明:乙方在施工过程中,有权对施工质量进行自检,确保工程质量达到合同约定标准。2.4乙方材料采购权说明:乙方有权根据施工需求和市场价格,选择合适的材料供应商,确保材料质量。2.5乙方索赔权说明:若因甲方原因导致乙方遭受损失,乙方有权根据合同约定和实际情况,向甲方提出索赔。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构职责说明:第三方中介机构在项目实施过程中,负责协调甲方、乙方及监理方的沟通,确保项目顺利进行。3.2中介机构费用说明:中介机构的服务费用由甲方和乙方按照约定比例承担。3.3中介机构报告说明:中介机构应定期向甲方和乙方提交项目进展报告,包括但不限于施工进度、质量问题、合同执行情况等。3.4中介机构协调说明:中介机构应协调解决甲方、乙方及监理方在项目实施过程中产生的争议。3.5中介机构变更说明:若中介机构无法履行职责,经甲方、乙方和监理方协商一致,可更换中介机构。3.6中介机构保密说明:中介机构应遵守保密协议,对项目信息进行保密处理,不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目技术规范2.项目设计图纸3.合同甲方信息表4.合同乙方信息表5.合同丙方信息表6.知识产权归属证明7.保密协议8.中介机构服务协议9.施工进度计划10.材料采购清单11.质量验收报告12.工程款支付申请13.争议解决文件14.不可抗力事件证明15.其他相关文件二、违约行为及认定:2.1违约行为:a.乙方未按合同约定时间完成工程;b.乙方施工质量不符合合同约定标准;c.甲方未按合同约定支付工程款;d.任何一方未履行合同约定的保密义务;e.任何一方未履行合同约定的争议解决义务。2.2违约认定:a.违约行为的发生由合同双方或第三方中介机构进行认定;b.违约行为的认定需有相关证据支持;c.合同双方或第三方中介机构有权根据合同约定和实际情况进行违约认定。三、法律名词及解释:3.1知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产权利;3.2不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等;3.3保密义务:指合同双方在合同履行过程中对项目信息、商业秘密等负有保密责任;3.4争议解决:指合同双方在合同履行过程中因合同条款解释或履行发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:4.1问题:施工过程中遇到不可预见的技术难题;解决办法:及时与技术专家沟通,寻求解决方案,必要时可调整施工方案或延长工期。4.2问题:材料供应商无法按时交付材料;解决办法:提前与材料供应商沟通,确保材料供应充足,必要时可寻找替代供应商。4.3问题:施工过程中发生争议;解决办法:及时通过协商、调解等方式解决争议,避免争议升级。五、所有应用场景:5.1新建光伏发电系统施工项目;5.2光伏发电系统升级改造项目;5.3光伏发电系统运维服务项目;5.4光伏发电系统相关配套设施建设;5.5光伏发电系统项目投资合作。全文完。2024版光伏发电系统施工合同补充协议范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方(施工方):名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:(如有其他相关方,在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的本合同补充协议是在2024版光伏发电系统施工合同的基础上,为明确双方在光伏发电系统施工过程中的权利义务、履行方式、生效和终止条件等内容,特制定本补充协议。2.2合同依据本补充协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合2024版光伏发电系统施工合同的相关条款,共同制定。三、定义与解释3.1专业属于本补充协议中所涉及的专业属于光伏发电系统施工领域,包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆、接地系统等。3.2关键词解释1.光伏发电系统:指利用太阳能光伏电池将太阳光能转化为电能的发电系统。2.施工方:指具备光伏发电系统施工资质,负责光伏发电系统施工的企业或个人。3.委托方:指委托施工方进行光伏发电系统施工的单位或个人。4.合同履行:指双方按照合同约定,完成光伏发电系统施工过程中的各项义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成光伏发电系统施工。2.甲方应按照合同约定,向乙方支付光伏发电系统施工款项。3.甲方应提供必要的施工场地和条件,确保施工顺利进行。4.1乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,按时、按质、按量支付光伏发电系统施工款项。2.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成光伏发电系统施工。3.乙方应保证施工质量,确保光伏发电系统安全、稳定运行。五、履行条款5.1合同履行时间光伏发电系统施工时间自合同签订之日起,至光伏发电系统竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点光伏发电系统施工地点为:(填写施工地点)5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,在规定的时间内,完成光伏发电系统施工,并确保施工质量符合国家标准。六、合同的生效和终止6.1生效条件本补充协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕,光伏发电系统竣工验收合格。2.双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序1.双方协商一致,决定终止合同时,应书面通知对方。2.合同终止后,双方应按照约定,妥善处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果合同终止后,乙方应按照合同约定,退还甲方已支付的款项;甲方应按照合同约定,向乙方支付违约金。七、费用与支付7.1费用构成1.施工费用:包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、运输费、临时设施费等。2.设计费用:如甲方委托乙方进行光伏发电系统设计,则包括设计费。3.税费:包括但不限于增值税、城市建设维护税、教育费附加等。4.其他费用:包括合同约定外的其他费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。2.进度款:根据施工进度,甲方应按月支付相应比例的进度款。3.验收款:光伏发电系统竣工验收合格后,甲方应支付剩余合同金额的50%。4.保修金:光伏发电系统保修期满后,甲方应退还乙方保修金。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后10个工作日内。2.进度款支付时间:每月的一个工作日。3.验收款支付时间:竣工验收合格后30个工作日内。4.保修金退还时间:保修期满后30个工作日内。7.4支付条款1.甲方应按照约定的支付方式和时间,及时向乙方支付款项。2.乙方应提供合法的发票和收据,作为甲方支付款项的依据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金按每日千分之五计算。2.甲方未按约定提供施工场地和条件,导致施工延误,应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按时完成施工,应向甲方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。2.乙方施工质量不符合约定,应承担修复责任,修复费用由乙方承担。3.乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,赔偿守约方因此遭受的损失。赔偿金额以实际损失为准,赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复、更换等。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.合同内容及其履行情况。9.2保密期限自合同签订之日起,至合同终止后3年内。9.3保密履行方式1.双方应采取必要的保密措施,防止保密信息的泄露。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后,因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或履行成本增加,且双方无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风、山体滑坡等。2.政府行为:政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。2.双方应采取措施减轻不可抗力带来的损失。3.不可抗力事件导致合同履行不能或履行成本增加,双方可根据实际情况协商调整合同内容。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震导致光伏发电系统损坏。2.政府行为:政策调整导致光伏发电系统建设成本增加。3.社会异常事件:罢工导致施工进度延误。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中明确约定不得转让的情形。2.转让可能导致合同目的无法实现或违反法律法规的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对光伏发电系统设计、施工、运营等方面的最终决定权。2.乙方保留对光伏发电系统施工过程中技术问题的解决方案的最终决定权。13.2特殊权力保留1.双方在合同履行过程中,如遇重大技术难题,需经双方共同商议确定解决方案。2.任何一方违反合同约定,另一方有权采取法律手段维护自身权益。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方提出修改或补充合同内容的,应以书面形式通知对方。2.双方应在接到通知后30日内,就修改或补充的内容达成一致意见。14.2修改和补充效力1.经双方签字盖章的修改或补充协议,与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充协议的生效日期,以签字盖章的日期为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照合同约定,相互提供必要的协助与配合。2.双方应定期召开会议,讨论光伏发电系统施工、运营中的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过电话、邮件、书面等方式保持沟通,及时解决施工、运营中的问题。2.双方应共同制定应急预案,应对突发事件。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,除本合同另有约定外,不构成任何其他协议或承诺。16.3增减条款1.本合同条款的增减,需经双方协商一致,并以书面形式修改。2.任何未经双方书面同意的增减条款,均不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):日期:(填写签字日期)乙方(施工方):日期:(填写签字日期)见证人:日期:(填写签字日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.光伏发电系统施工图纸及技术规范。2.光伏发电系统施工合同。3.预付款支付凭证。4.进度款支付凭证。5.验收款支付凭证。6.保修金支付凭证。7.光伏发电系统竣工验收报告。8.双方协商一致签订的修改或补充协议。二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方未按时支付款项。b.乙方未按时完成施工。c.乙方施工质量不符合约定。d.双方未按照约定进行沟通和协商。2.违约行为的认定:a.甲方未按时支付款项,可由乙方提供支付凭证及逾期通知作为认定依据。b.乙方未按时完成施工,可由甲方提供施工进度记录及延期通知作为认定依据。c.乙方施工质量不符合约定,可由相关检测机构出具的检测报告作为认定依据。d.双方未按照约定进行沟通和协商,可由双方书面记录的沟通记录作为认定依据。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的基本法律规范,包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的规定。2.建筑法:调整建筑活动的基本法律规范,包括建筑许可、建筑施工、建筑质量管理等方面的规定。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。4.违约金:当事人一方违约时,根据法律规定或合同约定,向对方支付的一定金额的金钱。5.保密条款:约定双方对合同内容及其履行情况负有保密义务的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方应向甲方提供支付凭证及逾期通知,要求甲方按时支付款项。如甲方仍不支付,乙方可采取法律手段维护自身权益。2.问题:乙方未按时完成施工。解决办法:乙方应向甲方提供施工进
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 公共政策在道德与法律中的应用试题及答案
- 公共政策的社会影响评估试题及答案
- 2024年干气制乙苯催化剂项目投资申请报告代可行性研究报告
- 软考网络工程师真实案例试题及答案
- 网络工程师的行业前景展望试题及答案
- 软件设计师应考策略总结试题及答案
- 文化政策的实施与反响试题及答案
- 2025年常州市村党组织书记招聘镇事业单位招聘笔试试卷
- 深度学习软件设计师考试试题及答案
- 西方政治制度对少数群体权益的保障机制试题及答案
- 《泌尿系统疾病的超》课件
- 医院全面预算管理培训
- DB52T 1696-2022 口腔综合治疗台用水卫生管理规范
- 科室内停水停电应急演练预案
- 2024年部编版九年级语文上册电子课本(高清版)
- 绿化迁移施工方案
- 员工宿舍公约
- 2024年江西省高考地理真题(原卷版)
- 2024年山东省枣庄市中考地理试卷(含答案)
- 服装加工厂生产外包合同
- 2024-2030年全球及中国无线自组网模块市场营销格局及未来销售模式研究报告
评论
0/150
提交评论