2025年房地产众筹融资项目合同范本3篇_第1页
2025年房地产众筹融资项目合同范本3篇_第2页
2025年房地产众筹融资项目合同范本3篇_第3页
2025年房地产众筹融资项目合同范本3篇_第4页
2025年房地产众筹融资项目合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年房地产众筹融资项目合同范本本合同目录一览1.项目基本信息1.1项目名称1.2项目地点1.3项目开发商1.4项目投资总额1.5项目众筹金额1.6项目众筹期限2.众筹参与方2.1众筹发起人2.2众筹参与者2.3众筹平台3.众筹资金用途3.1资金用途概述3.2资金使用计划3.3资金使用监督4.众筹资金支付方式4.1众筹资金支付流程4.2众筹资金支付时间4.3众筹资金支付方式5.众筹收益分配5.1收益分配原则5.2收益分配方式5.3收益分配时间6.众筹风险承担6.1项目风险概述6.2众筹参与者风险承担6.3众筹发起人风险承担7.众筹合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除后果8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.合同生效及期限10.1合同生效条件10.2合同期限10.3合同续签11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更效力12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分:合同如下:第一条项目基本信息1.1项目名称:房地产开发项目1.2项目地点:市区街道1.3项目开发商:房地产开发有限公司1.4项目投资总额:人民币壹拾亿元整(¥100,000,000.00)1.5项目众筹金额:人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)1.6项目众筹期限:自2024年1月1日起至2024年12月31日止第二条众筹参与方2.1众筹发起人:房地产开发有限公司2.2众筹参与者:符合众筹条件的个人投资者2.3众筹平台:众筹平台有限公司第三条众筹资金用途3.1资金用途概述:本众筹资金用于房地产开发项目的土地购置、建设费用等。3.2资金使用计划:3.2.1土地购置:人民币壹亿元整(¥10,000,000.00)3.2.2建设费用:人民币捌亿元整(¥80,000,000.00)3.2.3其他费用:人民币壹亿元整(¥10,000,000.00)3.3资金使用监督:项目开发商将设立专门的项目资金使用监督小组,负责监督资金使用情况。第四条众筹资金支付方式4.1众筹资金支付流程:众筹参与者通过众筹平台支付众筹资金,众筹平台将资金划拨至项目开发商指定账户。4.2众筹资金支付时间:众筹资金支付时间为众筹项目成功后的五个工作日内。4.3众筹资金支付方式:众筹资金支付方式为银行转账。第五条众筹收益分配5.1收益分配原则:众筹参与者按照其投资金额比例享有项目收益。5.2收益分配方式:项目收益在扣除项目成本和开发商收益后,按照投资比例分配给众筹参与者。5.3收益分配时间:项目达到预期收益后,每年进行一次收益分配。第六条众筹风险承担6.1项目风险概述:包括市场风险、政策风险、建设风险等。6.2众筹参与者风险承担:众筹参与者应对项目风险有充分认识,自行承担投资风险。6.3众筹发起人风险承担:项目开发商对项目的合法合规性负责,对项目风险承担相应责任。第七条众筹合同解除7.1合同解除条件:7.1.1项目开发商无法按期完成项目建设;7.1.2项目开发商违反合同约定,严重损害众筹参与者利益;7.1.3众筹参与者违反合同约定,严重损害项目开发商利益。7.2合同解除程序:7.2.1双方协商一致,签订合同解除协议;7.2.2向众筹平台提出合同解除申请;7.2.3众筹平台审核后,确认合同解除。7.3合同解除后果:7.3.1众筹参与者已支付的众筹资金,扣除项目开发商合理费用后,由众筹平台退还;7.3.2项目开发商对众筹参与者已支付的众筹资金承担违约责任。第八条争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构:无8.3争议解决程序:双方应按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行诉讼。第九条违约责任9.1违约情形:9.1.1众筹发起人未按约定时间完成项目建设的;9.1.2众筹发起人未按约定分配收益的;9.1.3众筹参与者未按约定履行出资义务的;9.1.4任何一方违反保密条款的;9.1.5任何一方违反合同约定的其他违约行为。9.2违约责任承担:9.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金;9.2.2违约金数额根据违约情节和损失程度确定;9.2.3违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。9.3违约责任赔偿:9.3.1违约金和赔偿金的支付方式为银行转账;9.3.2违约金和赔偿金的支付期限为违约行为发生后十个工作日内。第十条合同生效及期限10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同期限:本合同有效期为众筹期限届满之日起五年。10.3合同续签:如需续签,双方应在本合同到期前三个月内协商一致,签订续签协议。第十一条合同变更11.1合同变更条件:因不可抗力、法律法规变动等原因,导致合同内容需要变更的。11.2合同变更程序:11.2.1双方协商一致,签订合同变更协议;11.2.2将合同变更协议作为本合同的附件。11.3合同变更效力:合同变更协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同解除12.1合同解除条件:12.1.2双方协商一致解除合同的;12.1.3出现合同约定的解除条件的。12.2合同解除程序:12.2.1双方协商一致,签订合同解除协议;12.2.2向众筹平台提出合同解除申请;12.2.3众筹平台审核后,确认合同解除。12.3合同解除后果:12.3.1众筹参与者已支付的众筹资金,扣除项目开发商合理费用后,由众筹平台退还;12.3.2项目开发商对众筹参与者已支付的众筹资金承担违约责任。第十三条保密条款13.1保密内容:本合同内容、项目商业秘密、众筹参与者的个人信息等。13.2保密期限:自合同签订之日起至合同解除后五年。13.3违约责任:任何一方违反保密条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。第十四条其他约定14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数:本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.3合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,因甲乙双方协商一致或法律法规规定,需要介入合同履行、提供专业服务或进行监督的独立第三方机构或个人。第二条第三方介入的范围2.1.1提供项目评估、审计、法律咨询等专业服务的第三方机构;2.1.2承担项目监督、监理职责的第三方机构或个人;2.1.3代理甲乙双方进行合同履行和权益维护的第三方机构;2.1.4其他经甲乙双方同意需要介入的第三方。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的违约责任或损害赔偿责任的上限。3.2第三方责任限额的确定方式如下:3.2.1双方协商确定,并在合同中明确;3.2.2参照行业标准和市场惯例确定;3.2.3由第三方自行承担,并在其服务协议中明确。第四条第三方责权利4.1第三方权利:4.1.1按照合同约定或法律法规规定,独立开展其职责范围内的活动;4.1.2要求甲乙双方提供必要的信息和协助;4.1.3在其职责范围内,对甲乙双方的行为进行监督和评估。4.2第三方义务:4.2.1按照合同约定或法律法规规定,履行其职责;4.2.2对其提供的专业服务或监督活动负责;4.2.3保护甲乙双方的商业秘密和隐私。4.3第三方责任:4.3.1因第三方自身原因导致的违约责任;4.3.2因第三方提供的服务或监督活动导致的损害赔偿责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方仅对甲方负责,甲方应向第三方提供必要的信息和协助;5.1.2甲方应监督第三方履行合同义务,确保第三方提供的服务符合合同要求。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方仅对乙方负责,乙方应向第三方提供必要的信息和协助;5.2.2乙方应监督第三方履行合同义务,确保第三方提供的服务符合合同要求。5.3第三方与甲乙双方的共同责任:5.3.1第三方在履行合同过程中,如因甲乙双方共同原因导致违约或损害,甲乙双方应承担连带责任;5.3.2第三方在履行合同过程中,如因甲乙双方各自原因导致违约或损害,甲乙双方各自承担相应责任。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入的程序如下:6.1.1双方协商确定第三方介入的事宜;6.1.2双方与第三方签订服务协议或合作协议;6.1.3第三方按照合同约定或法律法规规定,履行其职责。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件如下:7.1.1合同履行完毕;7.1.2双方协商一致解除第三方介入;7.1.3第三方因故无法继续履行职责。7.2第三方介入的终止程序如下:7.2.1双方与第三方协商确定终止事宜;7.2.2第三方按照合同约定或法律法规规定,完成其职责范围内的工作;7.2.3双方与第三方签订终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细阐述项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、风险分析等内容。说明:为项目决策提供依据。2.土地使用权证要求:土地所有权清晰,无争议。说明:证明项目用地合法合规。3.建设工程施工合同要求:明确工程范围、建设标准、工期、质量要求、造价等内容。说明:规范工程建设过程。4.项目资金使用计划要求:详细列出资金使用的时间节点、金额、用途等。说明:确保资金使用合理、透明。5.众筹平台合作协议要求:明确众筹平台的服务内容、费用、责任等内容。说明:规范众筹平台行为。6.第三方服务协议要求:详细规定第三方服务的范围、费用、责任等内容。说明:明确第三方职责。7.争议解决协议要求:明确争议解决的方式、机构、程序等内容。说明:确保争议能够及时、公正解决。8.合同变更协议要求:详细记录合同变更的内容、原因、生效日期等。说明:保障合同变更的合法性和有效性。9.合同解除协议要求:明确合同解除的原因、程序、后果等。说明:规范合同解除行为。10.第三方责任限额协议要求:明确第三方责任限额的数额、适用范围、计算方式等。说明:保障各方利益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定时间完成项目建设。甲方未按约定分配收益。乙方未按约定履行出资义务。第三方未按合同约定提供服务。任何一方违反保密条款。任何一方违反合同约定的其他违约行为。2.责任认定标准:违约行为的认定以合同约定或法律法规为准。违约责任的大小根据违约行为的严重程度、损失程度等因素确定。3.违约责任示例说明:甲方未按约定时间完成项目建设,导致工期延误,应向乙方支付违约金,违约金按每日项目总投资的万分之三计算。乙方未按约定履行出资义务,导致项目资金链断裂,应向甲方支付违约金,违约金按未出资部分的比例计算。第三方未按合同约定提供服务,导致项目进度受阻,应向甲乙双方支付违约金,违约金按合同约定或市场标准确定。全文完。2024年房地产众筹融资项目合同范本1本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方的基本信息1.2合同订立的时间、地点1.3合同的生效条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目投资总额2.6众筹融资额度2.7众筹融资期限3.众筹融资方式3.1众筹融资平台3.2众筹融资模式3.3众筹融资参与方式3.4众筹融资收益分配4.投资者权益4.1投资者身份确认4.2投资者投资额度4.3投资者投资回报4.4投资者退出机制4.5投资者风险承担5.项目运营管理5.1项目运营主体5.2项目运营团队5.3项目运营计划5.4项目运营风险控制5.5项目运营监管6.项目资金管理6.1资金筹集方式6.2资金使用计划6.3资金监管措施6.4资金结算方式7.合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更与解除程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.法律适用10.1合同签订地法律10.2合同适用法律10.3法律变更对合同的影响11.合同附件11.1附件一:项目详细资料11.2附件二:投资者权益说明11.3附件三:项目运营计划书12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员12.4签署方式13.合同生效13.1合同生效时间13.2合同生效条件14.其他约定14.1合同份数14.2合同效力14.3合同解释14.4合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同双方的基本信息甲方(投资者):名称:_________________________地址:_________________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________乙方(融资方):名称:_________________________地址:_________________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________1.2合同订立的时间、地点本合同于____年__月__日在____市____区签订。1.3合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。2.项目概况2.1项目名称项目名称:_________________________2.2项目地点项目地点:_________________________2.3项目规模项目规模:_________________________2.4项目性质项目性质:_________________________2.5项目投资总额项目投资总额:人民币____元整。2.6众筹融资额度众筹融资额度:人民币____元整。2.7众筹融资期限众筹融资期限:自____年__月__日至____年__月__日。3.众筹融资方式3.1众筹融资平台众筹融资平台:_________________________3.2众筹融资模式众筹融资模式:_________________________3.3众筹融资参与方式众筹融资参与方式:_________________________3.4众筹融资收益分配众筹融资收益分配:_________________________4.投资者权益4.1投资者身份确认投资者身份确认:_________________________4.2投资者投资额度投资者投资额度:人民币____元整。4.3投资者投资回报投资者投资回报:_________________________4.4投资者退出机制投资者退出机制:_________________________4.5投资者风险承担投资者风险承担:_________________________5.项目运营管理5.1项目运营主体项目运营主体:_________________________5.2项目运营团队项目运营团队:_________________________5.3项目运营计划项目运营计划:_________________________5.4项目运营风险控制项目运营风险控制:_________________________5.5项目运营监管项目运营监管:_________________________6.项目资金管理6.1资金筹集方式资金筹集方式:_________________________6.2资金使用计划资金使用计划:_________________________6.3资金监管措施资金监管措施:_________________________6.4资金结算方式资金结算方式:_________________________8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1任何一方提出合同变更的,应提前____个工作日书面通知对方。8.1.2变更内容应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。8.2合同解除条件8.2.1任何一方违约,对方有权解除合同。8.2.2项目无法按期完成或达到预期目标,经双方协商一致,可解除合同。8.3合同变更与解除程序8.3.1发生合同变更或解除情况时,双方应在____个工作日内书面通知对方。8.3.2双方应就变更或解除事宜进行协商,达成一致意见后,签订变更或解除协议。9.违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方未按合同约定履行义务的,视为违约。9.1.2任何一方违反合同约定造成损失的,应承担相应的赔偿责任。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金的具体数额由双方协商确定,最高不超过实际损失的____%。9.3违约赔偿方式9.3.1违约赔偿应以货币形式支付。9.3.2任何一方因违约导致合同解除的,应按照合同约定支付违约金。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1除非双方另有约定,争议解决机构为合同签订地人民法院。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和诉讼程序。11.法律适用11.1合同签订地法律本合同适用____法律。11.2合同适用法律本合同适用中国法律。11.3法律变更对合同的影响如法律发生变更,对本合同不产生溯及力,但双方应协商一致对合同进行相应调整。12.合同附件12.1附件一:项目详细资料12.1.1项目可行性研究报告12.1.2项目投资计划书12.1.3项目合作协议12.2附件二:投资者权益说明12.3附件三:项目运营计划书13.合同签署13.1签署时间本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点本合同在____市____区签署。13.3签署人员甲方代表:_____________________乙方代表:_____________________13.4签署方式本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。14.其他约定14.1合同份数本合同共____份,甲乙双方各执____份。14.2合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律约束力。14.3合同解释本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.4合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、审计方、法律顾问等。15.1.2第三方应具备相应的资质和执业许可,并承担相应的法律责任。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的目的是为了提高项目运营效率、保障项目质量、维护各方合法权益。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前,甲乙双方应明确第三方的职责、权限和责任。15.3.2第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方开展工作。16.甲乙双方责任16.1甲乙双方在第三方介入时,应保持沟通畅通,及时向第三方提供所需信息和资料。16.2甲乙双方应按照本合同约定履行各自义务,不得因第三方介入而免除或减轻其责任。17.第三方责任17.1第三方应按照合作协议和本合同约定履行职责,对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额为本合同标的额的____%。17.2.2第三方责任限额的计算方式如下:(1)以实际损失为计算基础;(2)实际损失超过责任限额的,第三方应承担超出部分的赔偿责任;(3)实际损失低于责任限额的,第三方只需承担实际损失。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方的关系18.1.1第三方与甲乙双方是合作关系,应共同维护项目的顺利进行。18.1.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和项目信息。18.2第三方与项目相关方的关系18.2.1第三方与项目相关方(如供应商、承包商等)的关系由合作协议另行约定。18.2.2第三方在履行职责过程中,应协调好与项目相关方的关系,确保项目顺利进行。19.第三方变更19.1第三方变更条件19.1.1第三方变更需经甲乙双方协商一致,并签订变更协议。19.1.2第三方变更不得影响本合同的履行。19.2第三方变更程序19.2.1第三方变更前,甲乙双方应书面通知对方。19.2.2第三方变更后,甲乙双方应按照变更协议履行各自义务。20.第三方退出20.1第三方退出条件20.1.1第三方退出需经甲乙双方协商一致,并签订退出协议。20.1.2第三方退出不得影响本合同的履行。20.2第三方退出程序20.2.1第三方退出前,甲乙双方应书面通知对方。20.2.2第三方退出后,甲乙双方应按照退出协议履行各自义务。21.第三方责任追究21.1第三方责任追究21.1.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成损失的,甲乙双方有权追究其责任。21.1.2第三方责任追究程序按照本合同争议解决方式执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目详细资料详细要求:a)项目可行性研究报告,包括市场分析、技术评估、经济效益分析等。b)项目投资计划书,包括投资规模、资金来源、投资回报预测等。c)项目合作协议,包括甲乙双方的权利义务、项目进度安排等。2.附件二:投资者权益说明详细要求:a)投资者身份确认文件,如身份证、营业执照等。b)投资者投资额度证明,如银行转账记录等。c)投资者投资回报预期说明,包括收益分配方式、风险提示等。3.附件三:项目运营计划书详细要求:a)项目运营团队组成及职责分工。b)项目运营进度安排,包括关键节点和预期完成时间。c)项目运营风险控制措施。4.附件四:第三方合作协议详细要求:a)第三方的基本信息,包括名称、地址、资质等。b)第三方的职责和权限。c)第三方的责任限额和赔偿方式。5.附件五:合同变更协议详细要求:a)变更内容的具体描述。b)变更后的合同条款。c)双方签字盖章。6.附件六:合同解除协议详细要求:a)解除原因的具体描述。b)解除后的合同终止事宜。c)双方签字盖章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)未按合同约定履行投资义务;b)未按合同约定提供项目资料;c)未按合同约定支付款项;d)未按合同约定履行项目运营管理职责;e)未经双方同意,擅自变更合同条款;f)未经双方同意,擅自解除合同。2.责任认定标准:a)违约行为的具体情节;b)违约行为对合同履行的影响程度;c)违约行为的故意或过失程度。3.违约责任认定示例:a)若投资者未按合同约定支付投资款项,视为违约行为。违约责任认定如下:投资者应向融资方支付违约金,违约金为未支付款项的____%;投资者应赔偿融资方因此造成的损失。b)若项目运营方未按合同约定履行项目运营管理职责,导致项目进度延误,视为违约行为。违约责任认定如下:项目运营方应向甲乙双方支付违约金,违约金为延误工期造成的直接经济损失的____%;项目运营方应赔偿甲乙双方因此造成的间接经济损失。全文完。2024年房地产众筹融资项目合同范本2本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目性质1.4项目规模1.5项目投资总额1.6众筹融资比例1.7众筹融资期限2.众筹参与条件2.1参与资格2.2参与方式2.3投资金额2.4投资回报2.5退出机制3.众筹资金管理3.1资金筹集3.2资金使用3.3资金监管3.4资金结算4.项目实施与管理4.1项目进度4.2项目管理4.3项目风险控制4.4项目验收5.众筹收益分配5.1收益来源5.2收益分配方式5.3收益分配时间5.4收益分配比例6.合同解除与终止6.1合同解除条件6.2合同终止条件6.3合同解除与终止程序6.4合同解除与终止后的处理7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同生效时间9.3合同终止条件9.4合同终止时间10.合同附件10.1附件一:项目可行性研究报告10.2附件二:项目投资协议10.3附件三:众筹参与协议10.4附件四:项目进度表10.5附件五:项目验收报告11.其他约定11.1法律适用11.2合同解释11.3合同修改11.4合同份数12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达时间13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人14.合同附件清单14.1附件一:项目可行性研究报告14.2附件二:项目投资协议14.3附件三:众筹参与协议14.4附件四:项目进度表14.5附件五:项目验收报告第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:房地产众筹融资项目1.2项目地点:市区街道1.3项目性质:住宅、商业综合体1.4项目规模:总建筑面积万平方米,住宅万平方米,商业万平方米1.5项目投资总额:人民币亿元1.6众筹融资比例:总投资额的20%1.7众筹融资期限:自合同签订之日起至2025年12月31日2.众筹参与条件2.1参与资格:具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织2.2参与方式:通过线上平台或线下指定地点进行众筹投资2.3投资金额:单笔投资金额不低于人民币万元,投资总额不超过人民币万元2.4投资回报:项目建成后,投资者可获得项目收益的20%作为投资回报2.5退出机制:投资者可选择在项目竣工后,以约定的价格转让所持股权,或等待项目分红3.众筹资金管理3.1资金筹集:通过众筹平台或线下指定地点收集投资者资金3.2资金使用:用于项目投资、建设及运营3.3资金监管:设立专项账户,由第三方机构进行监管3.4资金结算:项目竣工后,按照投资回报比例进行资金结算4.项目实施与管理4.1项目进度:严格按照项目可行性研究报告中的计划进行4.2项目管理:设立项目管理委员会,负责项目整体管理4.3项目风险控制:制定风险控制方案,确保项目安全、顺利进行4.4项目验收:项目竣工后,由相关部门进行验收5.众筹收益分配5.1收益来源:项目建成后,产生的租金、销售收入等5.2收益分配方式:按投资比例进行分红5.3收益分配时间:每年12月31日前5.4收益分配比例:投资者获得项目收益的20%6.合同解除与终止6.1合同解除条件:一方违约,另一方有权解除合同6.2合同终止条件:项目竣工、投资回报期届满或双方协商一致6.3合同解除与终止程序:提前30日书面通知对方,并按照合同约定办理相关手续6.4合同解除与终止后的处理:返还投资者已投资资金,扣除相关费用7.违约责任7.1违约情形:未按合同约定履行义务、泄露商业秘密、擅自变更合同等7.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等7.3违约赔偿:赔偿金额根据实际情况确定,最高不超过投资者已投资金额的%8.争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁8.2争议解决机构:仲裁委员会8.3争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则执行9.合同生效与终止9.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效9.2合同生效时间:自合同双方签字盖章之日起生效9.3合同终止条件:合同约定的终止条件成就或双方协商一致解除合同9.4合同终止时间:合同终止条件成就之日起或双方协商一致解除合同之日起10.合同附件10.1附件一:项目可行性研究报告10.2附件二:项目投资协议10.3附件三:众筹参与协议10.4附件四:项目进度表10.5附件五:项目验收报告11.其他约定11.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律11.2合同解释:本合同的解释权归合同双方共同拥有11.3合同修改:任何对本合同的修改必须以书面形式进行,并由双方签字盖章11.4合同份数:本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力12.通知与送达12.1通知方式:通过书面形式送达或以约定的电子通讯方式发送12.2送达地址:双方在合同中指定的地址12.3送达时间:自通知发出之日起个工作日内13.合同签署13.1签署时间:本合同自双方签字盖章之日起生效13.2签署地点:市区街道大厦13.3签署人:甲方:X乙方:X14.合同附件清单14.1附件一:项目可行性研究报告14.2附件二:项目投资协议14.3附件三:众筹参与协议14.4附件四:项目进度表14.5附件五:项目验收报告第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,“第三方”指除甲、乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、监理单位等。15.2.1项目融资需求;15.2.2项目风险评估;15.2.3项目管理监督;15.2.4项目法律事务;15.2.5项目审计与验收。15.3第三方选择与授权:15.3.1第三方的选择由甲、乙双方协商确定;15.3.2第三方应具备相应的资质和执业资格;15.3.3甲、乙双方应向第三方授权,明确其在本合同项下的权利和义务。15.4第三方责任限额:15.4.1第三方在本合同项下的责任,不得超过其根据合同约定或相关法律法规所承担的责任;15.4.2第三方的责任限额由甲、乙双方在合同中约定,或由第三方提供的专业服务合同中约定;15.4.3第三方的责任限额不得低于其服务费用的倍。16.第三方责任界定16.1第三方责任:16.1.1第三方应按照合同约定或相关法律法规履行其职责;16.1.2第三方因故意或重大过失导致甲、乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任;16.1.3第三方在执行职责过程中,如违反保密义务,应承担相应的法律责任。16.2第三方权利:16.2.1第三方有权要求甲、乙双方提供必要的信息和资料;16.2.2第三方有权根据合同约定或相关法律法规,对项目进行评估、审计、监督等;16.2.3第三方有权收取合同约定的服务费用。16.3第三方与其他各方的关系:1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论