2025年度施工合同担保人责任监督与责任追究协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度施工合同担保人责任监督与责任追究协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2专用名词2.合同双方2.1担保人2.2施工方3.合同目的与范围3.1合同目的3.2合同范围4.担保责任4.1担保范围4.2担保责任4.3担保方式5.责任监督5.1监督内容5.2监督方式5.3监督期限6.责任追究6.1追究条件6.2追究程序6.3追究方式7.合同期限7.1合同生效时间7.2合同终止条件8.保密条款8.1保密内容8.2保密义务9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期12.合同修改与补充12.1修改程序12.2补充内容13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序14.其他条款14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同份数14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同术语“担保人”指愿意为施工方履行合同义务提供担保的自然人、法人或其他组织。“施工方”指与担保人签订施工合同的一方，负责施工项目的实施。“合同”指本《2024年度施工合同担保人责任监督与责任追究协议》。1.2专用名词“施工项目”指施工方根据合同约定实施的具体工程项目。“工程款”指施工方按照合同约定应得的款项。“违约责任”指因一方违约行为导致的另一方损失，违约方应承担的责任。第二条合同双方2.1担保人担保人全称：_______法定代表人：_______联系电话：_______2.2施工方施工方全称：_______法定代表人：_______联系电话：_______第三条合同目的与范围3.1合同目的本合同旨在明确担保人对于施工方在施工过程中履行合同义务的担保责任，确保施工项目的顺利进行。3.2合同范围本合同适用于施工方在2024年度内承担的所有施工项目。第四条担保责任4.1担保范围担保人保证施工方在施工过程中按照合同约定履行义务，包括但不限于工程进度、工程质量、安全施工等方面。4.2担保责任若施工方因违约行为导致合同另一方损失，担保人应承担相应的赔偿责任。4.3担保方式担保人应向施工方提供相应的担保物或担保方式，具体形式由双方协商确定。第五条责任监督5.1监督内容担保人应对施工方在施工过程中的行为进行监督，确保其按照合同约定履行义务。5.2监督方式担保人可通过现场巡查、资料审查、报告审查等方式对施工方进行监督。5.3监督期限担保人应自合同签订之日起至施工项目完工之日止对施工方进行监督。第六条责任追究6.1追究条件若施工方违反合同约定，导致合同另一方损失，担保人应承担相应的责任。6.2追究程序一旦发生违约行为，合同另一方应向担保人发出书面通知，要求其履行担保责任。6.3追究方式担保人应按照合同约定的方式和期限履行赔偿责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第七条合同期限7.1合同生效时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2合同终止条件施工项目完工且合同双方无争议。双方协商一致解除合同。合同约定的其他终止条件成就。第八条保密条款8.1保密内容合同双方对本合同内容、相关技术秘密、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.2保密义务合同双方应采取必要措施，防止保密信息泄露。合同终止后，保密义务依然有效，双方仍需对保密信息予以保护。第九条违约责任9.1违约情形合同一方未按照合同约定履行义务。合同一方违反保密义务，导致对方利益受损。合同一方因自身原因导致合同无法履行。9.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金的具体数额由双方协商确定，或由合同约定。第十条争议解决10.1争议解决方式合同双方应友好协商解决合同争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构除非合同另有约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院。第十一条合同生效11.1合同生效条件合同双方签字（或盖章）并经法定代表人或授权代表签字（或盖章）。11.2合同生效日期合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十二条合同修改与补充12.1修改程序合同任何一方要求修改或补充合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，由双方签字（或盖章）确认。12.2补充内容合同的修改或补充内容与本合同具有同等法律效力。第十三条合同解除13.1解除条件合同双方协商一致解除合同。发生不可抗力，导致合同无法履行。合同约定的其他解除条件。13.2解除程序解除合同应书面通知对方，并说明解除原因。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达除非合同另有约定，通知应以书面形式进行，并送达至对方指定的地址。送达日期以寄出日期为准。14.3合同份数本合同一式______份，合同双方各执______份，具有同等法律效力。14.4合同附件本合同附件作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：__________________（附件内容根据实际情况填写）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、评估方、审计方等，其介入合同目的在于协助合同双方履行合同义务，保证合同的有效实施。15.2第三方介入方式协商引入：由合同双方共同决定引入第三方，并明确其介入的具体事项和职责。法定要求：根据法律、法规或政策要求，必须引入第三方参与合同履行。15.3第三方介入范围监督施工进度和质量。评估施工成本和进度。审计施工过程中的资金使用。提供专业技术支持。16.第三方责任与权利16.1第三方责任第三方应按照合同约定和职责范围，履行相应的监督、评估、审计等职责。第三方对因其过错导致的合同双方损失，应承担相应的赔偿责任。第三方在履行职责过程中，应保守合同双方的商业秘密。16.2第三方权利第三方有权根据合同约定，要求合同双方提供必要的信息和资料。第三方有权对施工项目进行现场检查和抽样检测。第三方有权根据合同约定，提出改进意见和建议。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与担保人的关系第三方应与担保人保持独立，不得受其影响。第三方在履行职责过程中，如发现担保人存在违约行为，应立即通知合同双方。17.2第三方与施工方的关系第三方应与施工方保持良好沟通，确保施工方了解其职责和期望。第三方有权要求施工方对施工过程中的问题进行整改。17.3第三方与合同双方的关系第三方应公平、公正地履行职责，维护合同双方的合法权益。第三方在履行职责过程中，如发现合同双方存在争议，应协助双方进行调解。18.第三方责任限额18.1责任限额的确定第三方责任限额由合同双方根据第三方介入的具体事项、职责范围以及可能产生的风险等因素协商确定。18.2责任限额的执行第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同双方损失，应在其责任限额内承担赔偿责任。超出责任限额的部分，由合同双方自行承担。18.3责任限额的调整如合同双方认为有必要，可协商调整第三方责任限额。19.第三方介入费用的承担19.1费用承担方式由合同双方共同承担。由合同一方承担。由第三方自行承担。19.2费用支付方式按月支付。按项目支付。按合同约定支付。20.第三方介入的终止20.1终止条件合同履行完毕。合同双方协商一致解除合同。第三方无法继续履行职责。20.2终止程序书面通知第三方终止介入。清理相关事宜，包括费用结算等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.第三方资质证明文件要求：第三方介入前，应提供其资质证明文件，包括但不限于营业执照、专业资格证书等。说明：资质证明文件用于证明第三方具备履行合同职责的能力。2.第三方服务协议要求：合同双方与第三方签订的服务协议，应详细规定第三方的职责、权利和义务。说明：服务协议是明确第三方在合同中的地位和作用的重要文件。3.施工项目进度计划要求：施工方应提供详细的施工项目进度计划，包括各阶段的时间节点、施工内容等。说明：进度计划用于监督施工方按照合同约定的时间节点完成施工任务。4.施工项目质量标准要求：施工方应提供施工项目质量标准，包括材料、工艺、验收标准等。说明：质量标准用于确保施工项目的质量符合合同约定。5.施工项目安全措施要求：施工方应提供施工项目安全措施，包括人员、设备、环境等方面的安全防护措施。说明：安全措施用于保障施工过程中的安全。6.第三方监督报告要求：第三方应定期向合同双方提交监督报告，报告内容包括但不限于施工进度、质量、安全等方面的情况。说明：监督报告用于评估施工项目的实施情况。7.第三方评估报告要求：第三方应提供施工项目评估报告，包括成本、进度、质量等方面的评估结果。说明：评估报告用于对施工项目的实施效果进行综合评价。8.第三方审计报告要求：第三方应提供施工项目审计报告，包括资金使用、成本控制等方面的审计结果。说明：审计报告用于确保施工项目的资金使用合理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工方未按照合同约定的进度完成施工任务。施工方施工质量不符合合同约定的标准。施工方未采取有效措施保障施工安全。担保人未按照合同约定履行担保责任。2.责任认定标准：施工方未按期完成施工任务的，每逾期一天，应向合同另一方支付_____%的违约金。施工方施工质量不符合合同约定标准的，应承担修复费用，并支付_____%的违约金。施工方未采取有效措施保障施工安全的，应承担由此造成的损失，并支付_____%的违约金。担保人未履行担保责任的，应承担相应的赔偿责任。3.示例说明：若施工方因自身原因导致施工进度滞后，经合同双方确认，施工方应支付逾期违约金。若施工方在施工过程中使用不合格材料，导致工程质量不合格，施工方应承担修复费用，并支付违约金。全文完。2024年度施工合同担保人责任监督与责任追究协议1本合同目录一览1.协议双方的基本信息1.1担保人基本信息1.2施工单位基本信息1.3监督机构基本信息2.协议目的和原则2.1协议目的2.2协议原则3.担保人责任3.1担保责任范围3.2担保责任期限3.3担保责任履行4.监督机构职责4.1监督机构职责范围4.2监督机构工作流程4.3监督机构工作标准5.责任追究5.1违约责任追究5.2违法责任追究5.3违规责任追究6.担保金管理6.1担保金缴纳6.2担保金使用6.3担保金退还7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决地点8.协议生效与终止8.1协议生效条件8.2协议终止条件8.3协议解除条件9.协议变更与补充9.1协议变更程序9.2协议补充程序10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达方式11.其他约定11.1知识产权保护11.2保密条款11.3法律适用与争议解决12.合同附件12.1附件一：担保人承诺书12.2附件二：监督机构工作细则12.3附件三：争议解决规则13.合同签署与生效日期13.1签署日期13.2生效日期14.合同份数与保存14.1合同份数14.2合同保存期限第一部分：合同如下：第一条协议双方的基本信息1.1担保人基本信息1.1.1担保人名称：____________________1.1.2担保人法定代表人：____________________1.1.3担保人住所地：____________________1.1.4担保人联系电话：____________________1.1.5担保人电子邮箱：____________________1.2施工单位基本信息1.2.1施工单位名称：____________________1.2.2施工单位法定代表人：____________________1.2.3施工单位住所地：____________________1.2.4施工单位联系电话：____________________1.2.5施工单位电子邮箱：____________________1.3监督机构基本信息1.3.1监督机构名称：____________________1.3.2监督机构负责人：____________________1.3.3监督机构住所地：____________________1.3.4监督机构联系电话：____________________1.3.5监督机构电子邮箱：____________________第二条协议目的和原则2.1协议目的本协议旨在明确担保人在2024年度施工合同中的责任，确保施工项目的顺利进行，保障各方的合法权益。2.2协议原则2.2.1公平、公正原则2.2.2诚信、守约原则2.2.3依法、合规原则第三条担保人责任3.1担保责任范围3.1.1担保人应对施工单位在施工过程中因违约行为所造成的损失承担连带赔偿责任。3.1.2担保责任范围包括但不限于：工程质量问题、工程进度延误、工程安全责任事故等。3.2担保责任期限3.2.1担保责任期限自合同签订之日起至施工项目竣工验收合格之日止。3.3担保责任履行3.3.1担保人应在接到监督机构的通知后，在规定的时间内履行担保责任。第四条监督机构职责4.1监督机构职责范围4.1.1对施工单位进行工程质量、进度、安全等方面的监督检查。4.1.2对施工单位违约行为进行记录、通报，并采取相应措施。4.2监督机构工作流程4.2.1监督机构应制定详细的工作计划，明确工作流程和时限。4.3监督机构工作标准4.3.1监督机构应按照国家有关法律法规和行业规范，制定工作标准。第五条责任追究5.1违约责任追究5.1.1施工单位在施工过程中发生违约行为，监督机构应予以记录、通报，并要求施工单位改正。5.1.2施工单位未在规定时间内改正违约行为的，监督机构应通知担保人履行担保责任。5.2违法责任追究5.2.1施工单位在施工过程中发生违法行为，监督机构应依法予以查处。5.3违规责任追究5.3.1施工单位在施工过程中发生违规行为，监督机构应予以警告，并要求施工单位改正。第六条担保金管理6.1担保金缴纳6.1.1担保人应在合同签订之日起五日内向监督机构缴纳担保金。6.1.2担保金数额由双方协商确定，原则上不超过合同总额的10%。6.2担保金使用6.2.1担保金用于赔偿因施工单位违约行为所造成的损失。6.2.2担保金使用情况由监督机构负责记录，并向双方报告。6.3担保金退还6.3.1施工项目竣工验收合格后，担保金应退还给担保人。6.3.2担保金退还前，应由监督机构核实施工单位是否履行了合同义务。第七条争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方应通过友好协商解决争议。7.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序7.2.1提起诉讼前，双方应书面通知对方，要求在规定时间内协商解决。7.2.2协商不成后，任何一方均可向人民法院提起诉讼。7.3争议解决地点7.3.1争议解决地点为合同签订地。第八条协议生效与终止8.1协议生效条件8.1.1双方签署本协议，且协议内容符合法律法规要求。8.1.2协议签署后，双方应在三个工作日内完成协议的登记和备案手续。8.2协议终止条件8.2.1施工项目竣工验收合格，且施工单位无违约行为。8.2.2双方协商一致，决定终止协议。8.3协议解除条件8.3.1一方严重违约，另一方有权解除协议。8.3.2因不可抗力导致协议无法履行，双方协商一致解除协议。第九条协议变更与补充9.1协议变更程序9.1.1变更协议应经双方协商一致，并以书面形式作出。9.1.2变更后的协议作为本协议的补充部分，与本协议具有同等法律效力。9.2协议补充程序9.2.1补充协议的内容应与本协议主题相关，并由双方共同签署。9.2.2补充协议的签署不应改变本协议的原有条款和约定。第十条通知与送达10.1通知方式10.1.1通知应以书面形式发送，包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等方式。10.1.2通知应在送达对方后生效。10.2送达地址10.2.1双方的送达地址应在协议中明确约定。10.2.2如一方地址变更，应提前通知对方。10.3送达方式10.3.1送达方式应以双方约定的最快捷、最有效的方式执行。第十一条其他约定11.1知识产权保护11.1.1双方在本协议项下所拥有的知识产权受法律保护。11.1.2未经对方同意，任何一方不得擅自使用对方的知识产权。11.2保密条款11.2.1双方对本协议内容及项目信息负有保密义务。11.2.2保密期限自协议生效之日起至项目完成之日止。11.3法律适用与争议解决11.3.1本协议适用中华人民共和国法律。11.3.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应提交合同签订地人民法院解决。第十二条合同附件12.1附件一：担保人承诺书12.1.1担保人承诺书应详细列明担保人的责任和义务。12.2附件二：监督机构工作细则12.2.1监督机构工作细则应明确监督机构的具体工作内容和流程。12.3附件三：争议解决规则12.3.1争议解决规则应详细说明争议解决的具体程序和规则。第十三条合同签署与生效日期13.1签署日期13.1.1双方应在协议上签署日期，协议自签署之日起生效。13.2生效日期13.2.1本协议自双方签署之日起生效。第十四条合同份数与保存14.1合同份数14.1.1本协议一式两份，双方各执一份。14.2合同保存期限14.2.1双方应妥善保存本协议及其附件，保存期限不少于十年。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念和范围15.1第三方介入15.1.1本协议所称第三方，是指除协议双方外的任何个人、组织或机构，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。15.1.2第三方介入的范围包括但不限于项目监督、质量检测、争议解决、技术支持等。第十六条第三方介入的条件和程序16.1第三方介入的条件16.1.1双方协商一致，认为有必要引入第三方介入。16.1.2第三方具备相应的资质和能力，能够胜任介入工作。16.2第三方介入的程序16.2.1双方应共同确定第三方的选择标准和介入方式。16.2.2双方应与第三方签订相应的合作协议或服务合同。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额应根据第三方的资质、能力、服务内容等因素确定。17.1.2第三方责任限额应在合作协议或服务合同中明确约定。17.2第三方责任限额的调整17.2.1如第三方责任限额不符合实际情况，双方可协商调整。17.2.2调整后的责任限额应以书面形式通知对方。第十八条第三方的责权利18.1第三方的责任18.1.1第三方应按照合作协议或服务合同的约定履行职责。18.1.2第三方对因自身原因造成的损失承担相应的责任。18.2第三方的权利18.2.1第三方有权获得约定的报酬和服务费用。18.2.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和配合。18.3第三方的义务18.3.1第三方应保守项目秘密，不得泄露给任何第三方。18.3.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方对甲方负责，应按照合作协议或服务合同的约定履行职责。19.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和条件，确保第三方工作的顺利进行。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方对乙方负责，应按照合作协议或服务合同的约定履行职责。19.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和条件，确保第三方工作的顺利进行。19.3第三方与双方的关系19.3.1第三方在介入过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。19.3.2双方应共同监督第三方的履职情况，确保第三方工作的公正性和有效性。第二十条第三方介入的争议解决20.1第三方介入引起的争议20.1.1因第三方介入引起的争议，应由第三方与协议双方协商解决。20.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2第三方介入的终止20.2.1如第三方未能履行职责或违反合作协议或服务合同，双方有权终止第三方的介入。20.2.2第三方介入终止后，双方应根据实际情况处理相关事宜。第二十一条第三方介入的协议变更21.1第三方介入的协议变更21.1.1如第三方介入的协议需要变更，双方应协商一致，并以书面形式作出变更。21.1.2变更后的协议作为原协议的补充部分，与本协议具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：担保人承诺书详细要求：担保人承诺书应包含担保人对施工单位违约责任的承诺，包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面的责任。说明：担保人承诺书应由担保人签字或盖章，并附上担保人的法定代表人签字或盖章。2.附件二：监督机构工作细则详细要求：监督机构工作细则应详细列出监督机构的工作职责、工作流程、工作标准、工作记录等。说明：监督机构工作细则应由监督机构制定，并经双方同意后执行。3.附件三：争议解决规则详细要求：争议解决规则应明确争议解决的方式、程序、地点、期限等。说明：争议解决规则应由双方共同制定，并作为本合同的附件。4.附件四：第三方合作协议详细要求：第三方合作协议应详细列明第三方介入的项目内容、工作范围、责任限额、费用支付等。说明：第三方合作协议应由第三方与协议双方签订，并作为本合同的附件。5.附件五：项目验收报告详细要求：项目验收报告应详细记录项目验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明：项目验收报告应由验收小组或第三方编制，并作为本合同的附件。6.附件六：违约行为记录详细要求：违约行为记录应详细记录违约行为的日期、时间、地点、当事人、违约事实等。说明：违约行为记录应由监督机构或双方共同编制，并作为本合同的附件。7.附件七：担保金缴纳凭证详细要求：担保金缴纳凭证应包含缴纳日期、金额、缴纳方式等。说明：担保金缴纳凭证应由担保人提供，并作为本合同的附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定的时间完成工程进度。施工单位施工过程中出现质量问题，未按约定进行整改。施工单位在施工过程中造成安全事故。施工单位未按合同约定支付工程款项。担保人未按约定履行担保责任。2.责任认定标准：违约行为的认定应以合同约定为准。违约行为的责任认定应根据违约行为的性质、程度、影响等因素综合考虑。3.违约责任示例说明：若施工单位未按合同约定的时间完成工程进度，造成工期延误，则施工单位应向甲方支付违约金，违约金按每日延误工期总金额的1%计算。若施工单位施工过程中出现质量问题，经检测认定需进行整改，则施工单位应承担整改费用，并赔偿由此造成的损失。若施工单位在施工过程中造成安全事故，则施工单位应承担相应的法律责任，并赔偿受害者损失。全文完。2024年度施工合同担保人责任监督与责任追究协议2本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议适用范围2.担保人责任2.1担保人定义2.2担保人责任范围2.3担保人责任期限2.4担保人责任履行方式3.责任监督3.1监督机构3.2监督内容3.3监督方式3.4监督结果处理4.责任追究4.1追究条件4.2追究程序4.3追究方式4.4追究时效5.争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决机构5.3争议解决程序6.合同生效与终止6.1合同生效条件6.2合同终止条件6.3合同终止程序7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约责任赔偿8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密义务9.法律适用与争议管辖9.1法律适用9.2争议管辖10.合同附件10.1附件一：担保人责任清单10.2附件二：责任监督记录表10.3附件三：责任追究记录表11.其他约定11.1协议变更11.2协议解除11.3协议终止12.协议签署12.1签署主体12.2签署时间12.3签署地点13.协议份数14.协议生效日期第一部分：合同如下：第一条协议概述1.2协议目的：为明确2024年度施工合同中担保人的责任，确保工程顺利进行，双方特订立本协议。1.3协议适用范围：本协议适用于2024年度施工合同项下，担保人应承担的责任监督与责任追究。第二条担保人责任2.1担保人定义：担保人系指根据2024年度施工合同约定，为保证施工方履行合同义务，向施工方提供担保的第三方。2.2担保人责任范围：担保人应对施工方在施工过程中因违约行为造成的损失承担赔偿责任，包括但不限于工程质量、工期延误、安全事故等。2.3担保人责任期限：担保人责任期限自施工合同签订之日起至工程验收合格之日止。2.4担保人责任履行方式：担保人应按照本协议约定，在发生违约情形时，及时履行赔偿责任。第三条责任监督3.1监督机构：责任监督工作由施工合同双方共同指定的监督机构负责。3.2监督内容：监督机构应监督担保人履行合同义务的情况，包括但不限于工程质量、工期、安全等。3.3监督方式：监督机构可通过现场检查、查阅资料、召开会议等方式进行监督。3.4监督结果处理：监督机构应将监督结果记录在案，并及时向双方报告。如发现担保人存在违约行为，应要求担保人限期整改。第四条责任追究4.1.1担保人未按约定履行赔偿责任；4.1.2担保人故意隐瞒、篡改、伪造相关资料；4.1.3担保人违反保密条款。4.2追究程序：责任追究程序如下：4.2.1施工合同双方共同向担保人发出违约通知；4.2.2担保人收到通知后，应在规定期限内采取整改措施；4.2.3如担保人未在规定期限内采取整改措施，施工合同双方可向人民法院提起诉讼。4.3.1赔偿损失；4.3.2按照法律规定支付违约金；4.3.3承担其他法律责任。4.4追究时效：追究时效自违约行为发生之日起计算，最长不超过两年。第五条争议解决5.1争议解决方式：本协议项下的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2争议解决机构：无5.3争议解决程序：如双方通过协商无法解决争议，可按照第五条第一款约定，向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条合同生效与终止6.1合同生效条件：本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2.1施工合同终止；6.2.2双方协商一致解除本协议；6.2.3法律法规规定或本协议约定的其他终止情形。6.3合同终止程序：合同终止前，双方应就终止后的相关事宜进行协商，并达成一致意见。第七条违约责任7.1.1担保人未按约定履行赔偿责任；7.1.2担保人故意隐瞒、篡改、伪造相关资料；7.1.3担保人违反保密条款。7.2.1赔偿损失；7.2.2按照法律规定支付违约金；7.2.3承担其他法律责任。第八条保密条款8.1保密内容：本协议内容及双方在履行协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务秘密等信息均属保密信息。8.2保密期限：保密期限自本协议生效之日起至协议终止后三年止。8.3保密义务：双方对本协议内容和保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或用于任何非协议目的。第九条法律适用与争议管辖9.1法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行、变更、终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议管辖：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同附件10.1附件一：担保人责任清单10.2附件二：责任监督记录表10.3附件三：责任追究记录表第十一条其他约定11.1协议变更：本协议的任何变更，必须以书面形式经双方协商一致后签署，并作为本协议的组成部分。11.2.1双方协商一致解除本协议；11.2.2一方违约，另一方给予的宽限期届满后，违约方仍未履行义务；11.2.3出现法律法规规定的其他解除情形。11.3协议终止：本协议终止后，双方应按照法律法规和本协议的约定处理未了事项。第十二条协议签署12.1.1施工方：[施工方全称]12.1.2担保人：[担保人全称]12.2签署时间：[签署日期]12.3签署地点：[签署地点]第十三条协议份数本协议一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。第十四条协议生效日期本协议自双方签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：在本协议中，第三方是指除甲乙双方以外的，因协议履行需要介入的任何个人、组织或机构，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、调解机构、仲裁机构、法律顾问等。第二条第三方介入的适用范围2.1.1协议履行过程中，需要第三方提供专业意见或服务的；2.1.2协议履行过程中，发生争议需要第三方进行调解或仲裁的；2.1.3协议履行过程中，需要第三方进行工程质量、安全、进度等方面的监督和检测的。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应根据本协议的约定和自身职责，提供专业、客观、公正的服务；3.1.2第三方在履行职责过程中，应遵守相关法律法规，保护甲乙双方的合法权益；3.1.3第三方因自身原因导致服务不符合协议约定的，应承担相应的违约责任。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；3.2.2第三方有权根据协议约定，对甲乙双方的行为进行监督和检查；3.2.3第三方有权根据协议约定，对甲乙双方的争议进行调解或仲裁。第四条第三方的责任限额4.1.1协议约定：如协议中已明确第三方责任限额，则以协议约定为准；4.1.2法定责任：如协议未约定，则以相关法律法规规定的责任限额为准；4.1.3实际损失：如法律法规未规定或规定不明确，则以第三方因违约行为给甲乙双方造成的实际损失为限。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方对甲方提供的服务，甲方应支付相应费用；5.1.2第三方在履行职责过程中，甲方应提供必要的协助和便利；5.1.3第三方因甲方原因导致的服务不符合协议约定，甲方应承担相应的责任。5.2第三方与乙方的划分：