2024年版基础设施建设项目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版基础设施建设项目施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同履行地第二条合同项目内容2.1项目概述2.2施工范围2.3施工标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1工期规定4.2工期延误4.3提前完工奖励第五条施工质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量异议及处理第六条材料设备供应6.1材料设备要求6.2材料设备供应时间6.3材料设备质量保证第七条施工安全7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任认定及计算10.3违约金支付第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的变更、解除与终止12.1合同变更12.2合同解除12.3合同终止第十三条其他条款13.1合同的生效、修改和解除13.2不可抗力13.3合同的转让第十四条附录14.1附件列表14.2附件内容说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.1本合同甲方为（甲方全称），乙方为（乙方全称），甲方委托乙方进行基础设施建设项目施工。1.1.2甲方指定项目负责人为（甲方项目负责人），乙方指定项目负责人为（乙方项目负责人）。1.2合同标的1.2.1乙方根据本合同的约定，负责完成甲方委托的基础设施建设项目施工任务，具体施工内容详见附件一。1.2.2施工项目包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等，具体施工范围详见附件二。1.3合同履行地1.3.1本合同履行地为（项目所在地）。1.3.2乙方应按照合同约定，按时到履行地开展施工工作。第二条合同项目内容2.1项目概述2.1.1项目名称为（项目名称），项目地点为（项目地点）。2.1.2项目规模为（项目规模），工程量为（工程量）。2.2施工范围2.2.1乙方应按照附件二的约定，完成施工范围内的所有施工任务。2.2.2乙方不得擅自改变施工范围，如因特殊情况需要调整，应与甲方协商一致。2.3施工标准2.3.1乙方应按照国家标准、行业标准以及甲方提供的技术要求进行施工。2.3.2乙方应保证施工质量，确保项目顺利通过验收。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1本合同总价为基础总价，具体金额为（大写金额）。3.1.2合同总价不包括税金、手续费等额外费用，具体费用按照附件三的约定执行。3.2价格调整3.2.1合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致施工成本发生变化，双方可协商调整合同价格。3.2.2价格调整的具体办法详见附件四。3.3支付方式3.3.1甲方按照乙方实际完成的施工进度，支付相应的工程款。3.3.2支付方式为银行转账，账户信息详见附件五。第四条施工期限4.1工期规定4.1.1本项目施工期限为（施工期限），自乙方入场之日起计算。4.1.2乙方应按照施工进度计划，确保项目按时完工。4.2工期延误4.2.1乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。4.2.2甲方如因特殊情况导致工期延误，应与乙方协商一致，并承担相应责任。4.3提前完工奖励4.3.1乙方如提前完成施工任务，甲方按照合同约定给予提前完工奖励。4.3.2提前完工奖励的具体金额和计算方式详见附件六。第五条施工质量5.1质量标准5.1.1乙方应按照国家标准、行业标准以及甲方提供的技术要求进行施工，确保项目质量。5.1.2项目验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。5.2质量监督5.2.1甲方有权对乙方施工过程进行质量监督，确保项目质量。5.2.2乙方应配合甲方进行质量监督，并提供必要的工作便利。5.3质量异议及处理5.3.1甲方如对乙方施工质量有异议，应在验收过程中提出，并提供具体证据。5.3.2乙方对甲方提出的质量异议，应认真整改，确保项目质量。第六条材料设备供应6.1材料设备要求6.1.1乙方应按照甲方提供的材料设备清单，采购符合合同约定的材料设备。6.1.2乙方应保证材料设备的质量，并提供相关质量证明文件。6.2材料设备供应时间6.2.1乙方应按照施工进度计划，提前将材料设备供应到施工现场。6.2.2乙方如因特殊情况导致材料设备供应延误，应与甲方协商一致，并承担相应责任。6.3材料设备质量保证6.3.1乙方应对供应的材料设备质量承担责任，确保项目顺利进行。6.3.2项目验收不合格的，乙方应负责修复或更换相关材料设备。第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.1.1乙方施工过程中所创作的包括但不限于设计、施工方法、工艺等成果，其知识产权归甲方所有。8.1.2乙方应协助甲方办理相关知识产权的申请和登记手续。8.2侵权责任8.2.1乙方如在施工过程中侵犯第三方知识产权，甲方有权要求乙方停止侵权行为，并承担相应法律责任。8.2.2乙方应赔偿甲方因此造成的损失，包括但不限于赔偿金、诉讼费用等。第九条保密条款9.1保密内容9.1.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。9.1.2保密信息包括但不仅限于项目计划、运营数据、客户信息等。9.2保密期限9.2.1乙方的保密义务自合同签署之日起生效，至合同终止后五年内继续有效。9.2.2如保密信息涉及专利申请或其他法律规定的保密期限，乙方应遵守相关法律规定。9.3违约责任9.3.1如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。9.3.2乙方应按照甲方损失的大小，支付违约金，违约金最高不超过合同总价的10%。第十条违约责任10.1违约行为10.1.1乙方如未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方在规定时间内整改或采取补救措施。10.1.2甲方如未按照约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。10.2违约责任认定及计算10.2.1违约责任的认定和计算，应遵循合同约定和国家相关法律法规。10.2.2双方因违约产生的损失，应由违约方承担。10.3违约金支付10.3.1违约方应按照甲方实际损失的大小，支付违约金。10.3.2违约金支付方式为银行转账，账户信息详见附件五。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1如通过诉讼解决争议，双方同意由项目所在地人民法院管辖。11.2.2双方均应遵守法院的判决结果，并在规定时间内履行。第十二条合同的变更、解除与终止12.1合同变更12.1.1合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，双方可协商一致，并以书面形式进行变更。12.1.2合同变更后的内容取代原合同相应内容。12.2合同解除12.2.1任何一方如因不可抗力导致无法履行合同，可与对方协商解除合同。12.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。12.3合同终止12.3.1合同到期，双方未续约的，合同自然终止。12.3.2合同终止后，乙方应按照甲方要求，办理相关手续，确保项目顺利移交。第十三条其他条款13.1合同的生效、修改和解除13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2合同的修改和解除，应经双方协商一致，并以书面形式进行。13.2不可抗力13.2.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2.2遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.3合同的转让13.3.1未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。13.3.2合同转让应经双方协商一致，并以书面形式进行。第十四条附录14.1附件列表14.1.1附件一：项目概述14.1.2附件二：施工范围14.1.3附件三：合同第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所述第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同项目具有利害关系的企业、个体或其他组织。1.2第三方包括但不限于材料设备供应商、施工分包商、监理机构、咨询服务单位等。第二条第三方介入情形2.1.1甲方指定或乙方选定的材料设备供应商未能按约定时间提供材料设备。2.1.2施工分包商未能按约定标准完成分内工作。2.1.3监理机构对施工过程进行监督，并提出整改意见。2.1.4咨询服务单位提供的咨询服务未能满足甲方要求。第三条第三方责任限额3.1第三方应承担其行为产生的责任，但责任限额应符合国家相关法律法规的规定。3.2甲方和乙方均有权要求第三方承担违约责任，第三方应在规定时间内履行违约责任。3.3第三方如因故意或重大过失导致甲方或乙方损失，甲方和乙方有权要求第三方支付违约金，违约金最高不超过实际损失的30%。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同履行。4.2第三方如未能履行其对甲方或乙方的合同义务，甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任。4.3甲方和乙方均有权就第三方介入事宜与第三方进行沟通，以保证项目顺利进行。第五条第三方介入后的合同变更5.1如第三方介入导致合同内容发生变化，甲方和乙方应协商一致，并以书面形式进行合同变更。5.2合同变更后的内容取代原合同相应内容。第六条第三方介入后的争议解决6.1甲方、乙方与第三方之间如发生争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。第七条第三方介入后的保密义务7.1第三方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。7.2保密信息包括但不仅限于项目计划、运营数据、客户信息等。第八条第三方介入后的违约责任8.1第三方如未按照合同约定履行义务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。8.2第三方应按照甲方、乙方实际损失的大小，支付违约金。第九条第三方介入后的权益保护9.1甲方和乙方均有权对第三方的违约行为采取法律手段进行权益保护。9.2甲方和乙方应协助对方处理与第三方的纠纷，以保证项目顺利进行。第十条附件10.1附件一：第三方名单及责任限额10.2附件二：第三方合同及其变更、解除和终止事宜说明第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目概述详细说明项目的名称、地点、规模、工程量等信息，以便双方对项目有清晰的认识。附件二：施工范围详细列出乙方施工范围内的所有工作内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。附件三：合同总价及支付方式明确合同总价、支付方式、支付时间等支付相关的详细信息。附件四：价格调整办法详细说明价格调整的条件、计算方式、支付流程等。附件五：银行转账账户信息提供甲乙双方的银行转账账户信息，以便双方按时支付工程款。附件六：提前完工奖励办法详细说明提前完工奖励的金额、计算方式、支付时间等。附件七：施工质量标准明确施工质量的标准和要求，包括国家标准、行业标准以及甲方提供的技术要求。附件八：材料设备清单详细列出乙方应提供的材料设备名称、数量、规格等信息。附件九：第三方名单及责任限额列出所有第三方名单，并明确各第三方的责任限额。附件十：第三方合同及其变更、解除和终止事宜说明详细说明与第三方签订的合同内容，以及合同的变更、解除和终止事宜。说明二：违约行为及责任认定：2.1乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方在规定时间内整改或采取补救措施。示例：乙方因自身原因导致工期延误，属于违约行为。2.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。示例：甲方未按时支付工程款，属于违约行为。2.3第三方如未按照合同约定履行义务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。示例：材料设备供应商未能按时提供材料设备，属于违约行为。违约责任认定标准：3.1违约责任的认定和计算，应遵循合同约定和国家相关法律法规。示例：根据合同约定，乙方未按期完成施工任务，应支付违约金。3.2双方因违约产生的损失，应由违约方承