2024版小型建设工程项目施工合同书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版小型建设工程项目施工合同书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工期第二条合同标的及范围2.1工程内容2.2工程量2.3工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工进度与工期4.1施工计划4.2工期延误4.3提前完工奖励第五条施工质量与验收5.1质量控制5.2验收程序5.3质量保修第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备安装6.3质量要求第七条安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求第八条变更与解除合同8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁费用第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力通知第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄露后果第十四条其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工期本工程的施工期为自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止，工期共计X天。第二条合同标的及范围2.1工程内容本合同约定的工程内容包括：X、X、X等。2.2工程量工程量清单作为本合同的附件，乙方应按照工程量清单进行施工。2.3工程质量标准本工程的施工质量标准应符合国家及行业相关规范和标准，具体质量要求详见附件。第三条合同价格3.1合同总价本合同的工程总价款为人民币（大写）：X元整（小写）：X元。3.2价格调整合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式甲方按照乙方进度完成情况，分阶段支付工程款。具体支付方式和时间详见附件。第四条施工进度与工期4.1施工计划乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按期完成。4.2工期延误如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3提前完工奖励如乙方提前完成工程，甲方按照约定给予提前完工奖励。第五条施工质量与验收5.1质量控制乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同约定。5.2验收程序工程完成后，双方按照约定的验收程序进行验收。5.3质量保修工程交付后，乙方应承担一年的质量保修责任。第六条材料与设备6.1材料供应乙方负责采购本工程所需的材料，并保证材料质量符合合同约定。6.2设备安装乙方负责本工程设备的安装、调试及验收。6.3质量要求乙方应确保提供的材料和设备质量符合国家及行业相关标准。第七条安全生产与环保7.1安全生产责任乙方应严格按照国家及地方的安全生产规定，加强施工现场安全管理。7.2安全防护措施乙方应采取有效措施，确保施工现场的安全防护设施完善。7.3环保要求乙方应遵守国家及地方的环保法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。第八条变更与解除合同8.1合同变更合同履行过程中，如因客观原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致后签订补充协议，作为本合同的组成部分。8.2合同解除在合同履行过程中，如一方严重违约，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。解除合同后，双方应按照约定承担相应的违约责任。第九条违约责任9.1发包方违约如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的%。9.2承包方违约如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价款的%。9.3违约赔偿除违约金外，违约方还应赔偿因其违约给守约方造成的其他损失。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为（填写仲裁地点）。10.3仲裁费用仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）以及政府行为（如政策调整、法规变化等）。11.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。11.3不可抗力通知一方因不可抗力事件导致无法履行合同的，应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。12.2合同变更程序合同变更应采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。12.3合同终止条件本合同在工程竣工交付且乙方完成工程保修责任后终止。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限保密期限为合同终止后年。13.3泄露后果如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担相应的赔偿责任。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。14.3合同附件本合同附件包括：工程量清单、材料设备供应清单、施工图纸等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本工程的所有工程量，包括工程名称、工程量、单位、工程总价等。附件二：材料设备供应清单详细列出本工程所需的所有材料和设备，包括材料名称、规格、数量、单价、总价等。附件三：施工图纸包含本工程的详细施工图纸，包括建筑布局、结构、水电安装等。附件四：质量保修条款详细列出质量保修的内容、期限以及保修责任的承担等。附件五：安全防护措施方案详细列出施工过程中的安全防护措施，包括施工现场安全、材料设备安全、人员安全等。附件六：环保措施方案详细列出施工过程中的环保措施，包括废水、废气、噪音处理等。附件七：施工进度计划详细列出本工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件八：支付方式及时间表详细列出工程款的支付方式、支付时间、支付比例等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款。2.乙方未按约定时间完成工程。3.乙方提供的材料和设备不符合合同约定质量标准。4.乙方未按约定采取安全生产措施，导致安全事故。5.乙方未按约定采取环保措施，导致环境污染。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同总价款的%计算。2.赔偿损失：根据违约行为导致的实际损失计算。示例说明：若乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按合同约定要求乙方支付违约金；若乙方提供的材料和设备不符合合同约定质量标准，甲方有权要求乙方更换或修复，并承担相应费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件、政府行为等。2.合同履行：指合同各方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的违约赔偿金。4.质量保修：指乙方在工程交付后，按照约定对工程质量承担一定的保修责任。5.环保措施：指施工过程中采取的措施，以降低对环境的影响。1.不可抗力：适用于本合同第十一条，规定因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行