




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智慧消防系统安装工程分包合同模板本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式第二条合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模第三条工程进度及验收3.1工程进度安排3.2工程验收标准3.3工程验收程序第四条合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间第五条工程材料及设备5.1材料及设备供应商5.2材料及设备质量要求5.3材料及设备验收标准第六条工程施工及管理6.1施工组织6.2施工人员6.3施工安全6.4施工质量管理第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3保密责任第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同终止条件11.4合同终止时间第十二条合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:合同签订文件第十三条其他约定事项13.1合同变更13.2合同补充13.3合同解释第十四条合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方:[分包方全称]1.1.2总包方:[总包方全称]1.2合同双方地址1.2.1分包方地址:[分包方详细地址]1.2.2总包方地址:[总包方详细地址]1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系人:[分包方联系人姓名]1.3.2分包方联系电话:[分包方联系电话]1.3.3总包方联系人:[总包方联系人姓名]1.3.4总包方联系电话:[总包方联系电话]第二条合同标的及范围2.1工程名称:2024年度智慧消防系统安装工程2.2工程地点:[具体工程地点]2.3工程内容:2.3.1智慧消防系统设备采购2.3.2系统安装2.3.3系统调试2.3.4系统验收2.4工程规模:[工程规模描述]第三条工程进度及验收3.1工程进度安排:3.1.1设备采购:[预计完成时间]3.1.2系统安装:[预计完成时间]3.1.3系统调试:[预计完成时间]3.1.4系统验收:[预计完成时间]3.2工程验收标准:3.2.1符合国家及行业相关标准3.2.2系统运行稳定,功能完善3.2.3文档资料齐全3.3工程验收程序:3.3.1由总包方组织验收3.3.2分包方提供验收所需资料3.3.3验收合格后签署验收报告第四条合同价款及支付方式4.1合同价款:[合同总价款]4.2付款方式:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价款的[预付款比例]%,即[预付款金额]4.2.2进度款:根据工程进度支付,每月支付[进度款比例]%,即[进度款金额]4.2.3结算款:工程验收合格后支付合同总价款的[结算款比例]%,即[结算款金额]4.3付款时间:4.3.1预付款:合同签订后5个工作日内4.3.2进度款:每月的[具体日期]4.3.3结算款:验收合格后30个工作日内第五条工程材料及设备5.1材料及设备供应商:[材料及设备供应商名称]5.2材料及设备质量要求:5.2.1符合国家及行业相关标准5.2.2具有合格证明文件5.2.3供应商提供质量保证5.3材料及设备验收标准:5.3.1按照供应商提供的合格证明文件进行验收5.3.2检查设备完整性及功能5.3.3验收合格后方可使用第六条工程施工及管理6.1施工组织:6.1.1分包方负责组织施工6.1.2指定项目负责人及施工队伍6.1.3确保施工质量、安全和进度6.2施工人员:6.2.1施工人员具备相关资质6.2.2施工人员遵守施工现场规定6.3施工安全:6.3.1严格执行安全生产责任制6.3.2施工现场设置安全警示标志6.3.3定期进行安全检查6.4施工质量管理:6.4.1严格按照施工图纸及规范进行施工6.4.2定期进行质量检查6.4.3发现质量问题及时整改第七条保密条款7.1保密内容:7.1.1合同内容7.1.2工程技术资料7.1.3财务数据7.1.4其他涉及商业秘密的信息7.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年7.3保密责任:7.3.1双方对本合同内容及保密内容负有保密义务7.3.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容7.3.3违反保密义务,应承担相应的法律责任第八条违约责任8.1违约情形:8.1.1分包方未按合同约定的时间完成工程8.1.2分包方提供的材料或设备不符合约定质量标准8.1.3分包方在施工过程中发生安全事故8.1.4分包方未按合同约定支付工程款8.1.5总包方未按合同约定支付进度款或结算款8.2违约责任:8.2.1分包方违约,应向总包方支付违约金,违约金为合同总价款的[违约金比例]%。8.2.2总包方违约,应向分包方支付违约金,违约金为未付款项的[违约金比例]%。8.3违约赔偿:8.3.1分包方违约导致工程延误,应赔偿总包方因此遭受的损失。8.3.2总包方违约导致分包方遭受损失,应赔偿分包方因此遭受的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式:9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构:9.2.1若双方协商不成,争议提交[争议解决机构名称]仲裁。9.3争议解决期限:9.3.1自争议发生之日起[解决期限]日内解决。第十条合同解除10.1合同解除条件:10.1.1分包方严重违约,经总包方催告后仍未改正。10.1.2总包方严重违约,经分包方催告后仍未改正。10.2合同解除程序:10.2.1一方提出解除合同,应以书面形式通知对方。10.2.2收到解除合同通知的一方应在[通知期限]日内答复。10.3合同解除后果:10.3.1合同解除后,双方应立即停止履行合同义务。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件:11.1.1双方签字盖章。11.1.2合同经双方代表签字并加盖公章后生效。11.2合同生效时间:11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.3合同终止条件:11.3.1合同约定的工程内容完成。11.3.2双方协商一致解除合同。11.4合同终止时间:11.4.1合同约定的工程内容完成后,合同自然终止。第十二条合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:合同签订文件12.4附件四:质量保证书12.5附件五:安全责任书第十三条其他约定事项13.1合同变更:13.1.1合同内容如有变更,需经双方书面同意。13.1.2变更后的合同作为原合同的补充部分。13.2合同补充:13.2.1双方可就合同内容进行补充,补充内容具有同等法律效力。13.3合同解释:13.3.1合同条款如有歧义,以有利于维护非违约方权益的原则进行解释。第十四条合同签署14.1合同签署日期:14.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.2合同签署地点:14.2.1合同签署地为[签署地点]。14.3合同签署人员:14.3.1分包方代表:[分包方代表姓名]14.3.2总包方代表:[总包方代表姓名]第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中所称的“第三方”是指除合同双方(甲乙双方)以外的,根据合同约定参与合同执行或提供相关服务的任何个人、企业或其他组织。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:2.1.1提供工程监理服务2.1.2提供项目管理服务2.1.3提供技术支持服务2.1.4提供资金担保服务2.1.5提供保险服务2.1.6其他经甲乙双方同意的第三方服务第三条第三方责任限额3.1第三方在履行其职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额不得超过其服务费用总额的[责任限额比例]%。3.2若第三方因自身原因造成甲乙双方的损失超过责任限额,超出部分由第三方承担无限责任。第四条第三方责任划分4.1第三方在合同执行过程中的责任如下:4.1.1第三方应遵守合同约定,履行其服务职责。4.1.2第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的责任。4.1.3第三方应保证其提供的服务不侵犯他人的知识产权。第五条第三方权利5.1第三方在合同执行过程中的权利如下:5.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持,以确保其能够履行服务职责。5.1.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。5.1.3第三方有权要求甲乙双方对服务过程中出现的问题进行及时沟通和解决。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系为服务提供方与接受方的关系。6.2第三方不参与甲乙双方的合同主体权利义务,其服务内容仅限于合同约定的范围内。6.3第三方与甲乙双方之间不存在直接的法律关系,其责任和义务由合同约定。第七条第三方介入后的额外条款7.1.1第三方的服务内容和标准。7.1.2第三方的服务费用及支付方式。7.1.3第三方的责任范围和责任限额。7.1.4第三方的服务期限。7.1.5第三方的变更和解除合同的条件及程序。第八条第三方介入的变更程序8.1若需引入新的第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。8.2第三方介入的变更程序如下:8.2.1甲乙双方与第三方签订服务协议。8.2.2甲乙双方将服务协议作为合同附件。8.2.3第三方根据服务协议履行其职责。第九条第三方介入的合同终止9.1第三方介入的合同终止条件如下:9.1.1第三方完成其服务职责。9.1.2第三方因自身原因无法继续履行服务职责。9.1.3甲乙双方协商一致解除第三方介入的合同。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议解决方式如下:10.1.1第三方与甲乙双方之间的争议,应通过协商解决。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.1.3第三方与甲乙双方之间的争议,不影响甲乙双方之间的合同关系。第十一条第三方介入的保密条款11.1第三方在履行服务过程中,应遵守保密条款,不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。第十二条第三方介入的合同生效12.1第三方介入的合同自双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含工程项目的整体布局、设备布置、电气线路等详细信息。说明:工程图纸是施工的重要依据,需清晰、准确。2.附件二:工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明:工程量清单是工程款支付和结算的依据。3.附件三:合同签订文件详细要求:包括合同正本、合同副本、合同附件等。说明:合同签订文件是合同生效的法律凭证。4.附件四:质量保证书详细要求:包括产品质量保证期限、质量保证措施等。说明:质量保证书是保证工程质量的重要文件。5.附件五:安全责任书详细要求:包括施工安全责任、安全管理制度等。说明:安全责任书是确保施工安全的重要文件。6.附件六:第三方服务协议详细要求:包括第三方服务内容、费用、责任等。说明:第三方服务协议是第三方提供服务的法律依据。7.附件七:验收报告详细要求:包括工程验收时间、验收结果、验收人等。说明:验收报告是工程验收合格的证明。8.附件八:工程变更单详细要求:包括变更原因、变更内容、变更金额等。说明:工程变更单是工程变更的记录。9.附件九:付款凭证详细要求:包括付款时间、付款金额、付款方式等。说明:付款凭证是工程款支付的证明。10.附件十:其他相关文件说明:包括但不限于设计变更通知、施工记录、检验报告等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约情形:分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延误一天,分包方应向总包方支付[违约金比例]%的违约金。示例:若合同约定工程竣工时间为120天,实际竣工时间为150天,则分包方需支付[违约金比例]%的违约金。2.违约行为:违约情形:分包方提供的材料或设备不符合约定质量标准。责任认定标准:分包方应承担修复费用,并赔偿由此给总包方造成的损失。示例:若分包方提供的消防设备不符合国家标准,导致工程无法验收,分包方需承担修复费用及赔偿损失。3.违约行为:违约情形:分包方在施工过程中发生安全事故。责任认定标准:分包方应承担事故的全部责任,并赔偿由此造成的损失。示例:若分包方施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡,分包方需承担赔偿责任。4.违约行为:违约情形:分包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:分包方应向总包方支付[违约金比例]%的违约金。示例:若分包方未按时支付工程款,则需支付[违约金比例]%的违约金。5.违约行为:违约情形:总包方未按合同约定支付进度款或结算款。责任认定标准:总包方应向分包方支付[违约金比例]%的违约金。示例:若总包方未按时支付进度款,则需支付[违约金比例]%的违约金。全文完。2024年度智慧消防系统安装工程分包合同模板1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方5.合同有效期6.合同背景7.合同目的8.合同范围二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度6.工程质量7.工程安全三、分包内容1.分包范围2.分包方式3.分包工程量4.分包工程进度5.分包工程质量6.分包工程安全四、分包价格1.分包总价2.分包单价3.分包付款方式4.分包付款节点5.分包价格调整五、合同履行1.工程开工2.工程进度3.工程验收4.工程变更5.工程延期6.工程索赔六、质量保证1.质量标准2.质量检测3.质量责任4.质量整改七、安全责任1.安全生产2.安全防护3.安全责任4.安全事故处理八、知识产权1.知识产权归属2.知识产权保护3.知识产权侵权九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约解除十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的责任十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的责任十三、附件1.技术规范2.设计图纸3.人员资质4.机械设备十四、其他约定1.通知方式2.合同份数3.合同附件4.合同附件份数合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024年度智慧消防系统安装工程分包合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:____年____月____日4.合同双方:甲方(承包方):_________________乙方(分包方):_________________5.合同有效期:自____年____月____日起至____年____月____日止6.合同背景:根据甲方需求,乙方同意承包智慧消防系统安装工程。7.合同目的:明确双方在智慧消防系统安装工程中的权利和义务,确保工程顺利进行。8.合同范围:包括智慧消防系统的设计、设备采购、安装、调试及售后服务。二、工程概况1.工程名称:智慧消防系统安装工程2.工程地点:_________________3.工程规模:_________________4.工程内容:a.设备采购b.系统设计c.系统安装d.系统调试e.售后服务5.工程进度:按照甲方要求的时间节点完成各阶段工作。6.工程质量:符合国家标准及甲方要求。7.工程安全:遵守国家安全生产法规,确保施工安全。三、分包内容1.分包范围:智慧消防系统安装工程的全部内容。2.分包方式:乙方负责全部施工内容。3.分包工程量:根据甲方提供的工程量清单确定。4.分包工程进度:按照合同约定的时间节点完成。5.分包工程质量:符合国家标准及甲方要求。6.分包工程安全:遵守国家安全生产法规,确保施工安全。四、分包价格1.分包总价:根据工程量及市场行情确定,具体金额为人民币____元整。2.分包单价:按照工程量清单中的单价执行。3.分包付款方式:a.预付款:合同签订后____日内支付总额的____%。b.进度款:按工程进度支付,每月支付总额的____%。c.验收合格后支付剩余款项。4.分包付款节点:根据工程进度确定。5.分包价格调整:因市场行情变化,价格调整需经双方协商一致。五、合同履行1.工程开工:在合同签订后____日内开工。2.工程进度:按照合同约定的进度节点完成工程。3.工程验收:验收合格后,甲方支付验收合格款项。4.工程变更:因甲方原因导致工程变更,需经双方协商一致。5.工程延期:因乙方原因导致工程延期,乙方需承担相应责任。6.工程索赔:因不可抗力等因素导致工程损失,双方协商解决。六、质量保证1.质量标准:符合国家标准及甲方要求。2.质量检测:按照国家标准及甲方要求进行检测。3.质量责任:乙方对工程的质量承担全部责任。4.质量整改:对不合格项,乙方负责整改直至合格。七、安全责任1.安全生产:遵守国家安全生产法规,确保施工安全。2.安全防护:采取有效措施,防止安全事故发生。3.安全责任:乙方对施工期间的安全事故承担全部责任。4.安全事故处理:按照国家相关规定,及时报告并处理安全事故。八、知识产权1.知识产权归属:本合同中涉及的技术图纸、设计文件、软件程序等知识产权归甲方所有。2.知识产权保护:乙方应采取有效措施保护甲方知识产权,未经甲方许可,不得擅自复制、泄露或转让。3.知识产权侵权:如发生知识产权侵权行为,乙方应承担相应法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。九、违约责任1.违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、安全事故等。2.违约责任:乙方应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿:违约赔偿金额根据实际情况及双方协商确定。4.违约解除:甲方有权在乙方违约的情况下解除合同。十、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构:选择____市仲裁委员会作为争议解决机构。3.争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。十一、合同解除1.合同解除条件:包括但不限于甲方违约、不可抗力等。2.合同解除程序:合同解除需经双方协商一致,并签订书面解除协议。3.合同解除后的责任:双方应根据合同约定及实际情况承担相应责任。十二、合同终止1.合同终止条件:包括但不限于合同履行完毕、合同解除等。2.合同终止程序:合同终止需签订书面终止协议。3.合同终止后的责任:双方应根据合同约定及实际情况承担相应责任。十三、附件1.技术规范2.设计图纸3.人员资质4.机械设备十四、其他约定1.通知方式:双方通过书面形式进行通知,以送达对方为准。2.合同份数:本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。3.合同附件:合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。4.合同附件份数:同合同份数。甲方(签字):_________________乙方(签字):_________________日期:____年____月____日附件:1.智慧消防系统安装工程量清单2.智慧消防系统安装工程进度计划3.智慧消防系统安装工程质量标准4.智慧消防系统安装工程安全措施5.其他相关文件多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款:1.1甲方有权对分包工程的施工方案、进度计划、质量标准进行审核和调整。1.2甲方应提供必要的施工条件,包括施工图纸、技术资料、施工场地等。1.3甲方应负责协调与施工相关的各项工作,包括与政府部门的沟通、协调周边居民关系等。2.甲方主导说明:2.1由于甲方在项目中处于主导地位,对项目的整体进度和质量负有主要责任,因此需要明确甲方在项目中的主导权利和责任。2.2甲方提供的施工图纸和技术资料应确保准确无误,避免因图纸错误导致的施工延误和质量问题。2.3甲方在协调与施工相关的工作时,应积极与乙方沟通,确保施工顺利进行。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款:1.1乙方有权根据施工实际情况调整施工方案,并报甲方审批。1.2乙方应负责施工现场的管理,包括人员调配、材料采购、设备维护等。1.3乙方应确保施工进度、质量和安全,并对因自身原因导致的延误、质量问题承担责任。2.乙方主导说明:2.1由于乙方在项目中承担主要施工任务,对项目的具体实施负有直接责任,因此需要明确乙方在项目中的主导权利和责任。2.2乙方在调整施工方案时,应充分考虑施工条件、技术要求等因素,确保方案的科学性和可行性。2.3乙方在施工现场的管理中,应建立健全各项管理制度,确保施工质量和安全。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介条款:1.1合同中引入第三方中介,负责对施工过程中的技术、质量、进度等方面进行监督和评估。1.2第三方中介有权对分包工程进行定期或不定期的检查,并提出整改意见。1.3第三方中介的检查结果作为甲方支付工程款的重要依据。2.第三方中介说明:2.1引入第三方中介可以提高施工过程的透明度,确保工程质量,降低合同风险。2.2第三方中介的监督和评估应遵循客观、公正、专业的原则,确保检查结果的准确性。2.3第三方中介的检查结果应及时通知甲方和乙方,双方应积极配合整改,确保工程顺利进行。3.第三方中介费用:3.1第三方中介费用由甲方承担,具体金额在合同中约定。3.2第三方中介费用应包括检查费用、评估费用、报告费用等。4.第三方中介更换:4.1如第三方中介无法履行职责或出现严重失误,双方可协商更换第三方中介。4.2更换第三方中介的,双方应提前通知对方,并签订新的合作协议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.智慧消防系统安装工程量清单2.智慧消防系统安装工程进度计划3.智慧消防系统安装工程质量标准4.智慧消防系统安装工程安全措施5.第三方中介资质证明6.人员资质证书7.机械设备清单8.甲方提供的施工图纸和技术资料9.合同附件:包括但不限于变更协议、补充协议等10.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按时完成工程或工程进度不符合合同约定。b.乙方提供的工程质量不符合国家标准及甲方要求。c.乙方未采取有效措施保证施工安全,导致安全事故发生。d.乙方擅自变更施工方案,未经过甲方同意。e.乙方违反合同约定的知识产权保护义务。2.违约行为的认定:a.甲方根据合同约定及第三方中介的检查报告,认定乙方存在违约行为。b.乙方承认违约行为,并愿意承担相应责任。c.第三方中介的检查结果作为认定违约行为的重要依据。三、法律名词及解释:1.知识产权:指受法律保护的创造性成果,包括专利、商标、著作权等。2.违约责任:指合同当事人违反合同约定,应当承担的法律责任。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.仲裁:指由仲裁机构对合同纠纷进行裁决的争议解决方式。5.仲裁委员会:依法设立的,由仲裁员组成的处理合同纠纷的机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工程进度延误。解决办法:及时与甲方沟通,按照变更协议调整工程进度计划。2.问题:乙方人员资质不符合要求,影响工程质量。解决办法:对乙方人员进行培训,确保其符合资质要求。3.问题:施工过程中出现安全事故。解决办法:立即停止施工,进行事故调查,采取整改措施,防止类似事故再次发生。4.问题:第三方中介的检查结果与实际情况不符。解决办法:与第三方中介沟通,要求重新检查或提供更详细的检查报告。五、所有应用场景:1.智慧消防系统安装工程分包。2.甲方为主导的工程项目。3.乙方为主导的工程项目。4.引入第三方中介进行项目监督和评估。5.合同变更和补充协议。6.合同违约处理和争议解决。全文完。2024年度智慧消防系统安装工程分包合同模板2合同编号_________一、合同主体1.甲方(分包方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(总包方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:本合同背景为2024年度智慧消防系统安装工程,甲方为该工程的总包方,乙方为分包方,双方经友好协商,本着平等互利、诚实信用的原则,特订立本合同。2.2目的:本合同目的在于明确双方在智慧消防系统安装工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保障工程质量和安全。三、定义与解释3.1专业术语:1.智慧消防系统:指利用现代信息技术,对消防设施进行智能化管理,实现火灾自动报警、自动灭火、安全疏散等功能的一体化系统。2.安装工程:指对智慧消防系统设备进行安装、调试、验收等工作。3.2关键词解释:1.分包方:指承担智慧消防系统安装工程的乙方。2.总包方:指负责智慧消防系统安装工程的总承包方,即甲方。3.工程进度:指智慧消防系统安装工程的施工进度。4.质量标准:指智慧消防系统安装工程的质量要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成智慧消防系统安装工程。2.甲方有义务为乙方提供必要的施工条件,包括但不限于图纸、设备、材料等。3.甲方有义务对乙方在施工过程中遇到的问题给予指导和协助。4.2乙方的权利和义务:1.乙方有权要求甲方按照合同约定,及时提供施工所需的图纸、设备、材料等。2.乙方有义务按照合同约定,按时、按质、按量完成智慧消防系统安装工程。3.乙方有义务在施工过程中,确保工程质量和安全,严格遵守国家相关法律法规。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至智慧消防系统安装工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:智慧消防系统安装工程的具体施工地点为____________________。5.3合同履行方式:1.乙方根据甲方提供的图纸、设备、材料等,按照合同约定进行施工。2.乙方在施工过程中,应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行操作。3.乙方应确保工程质量和安全,对施工过程中出现的问题及时处理。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.智慧消防系统安装工程竣工验收合格。2.双方协商一致,决定终止合同。3.发生不可抗力因素,导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订终止合同协议。2.乙方完成剩余工程,甲方验收合格。3.双方办理合同终止手续。6.4终止后果:1.双方按照合同约定,办理合同终止手续。2.乙方退还甲方已支付的工程款项。3.双方互不追究违约责任。七、费用与支付7.1费用构成:1.材料费:包括但不限于消防设备、配件、管材、线缆等所需材料的费用。2.人工费:包括施工人员工资、现场管理人员工资及福利等。3.施工机械使用费:包括施工过程中使用到的各类机械设备的租赁或购买费用。4.设计费:包括智慧消防系统设计所需的费用。5.管理费:包括工程项目的日常管理费用。6.其他费用:包括合同中约定的其他相关费用。7.2支付方式:1.预付款:合同签订后,乙方应向甲方提交预付款申请,甲方应在收到申请后五个工作日内支付预付款,预付款金额为合同总金额的30%。2.进度款:智慧消防系统安装工程按进度分段验收,每段验收合格后,乙方应向甲方提交进度款申请,甲方应在收到申请后五个工作日内支付进度款,进度款支付比例根据工程进度确定。3.结算款:智慧消防系统安装工程竣工验收合格后,乙方应向甲方提交结算款申请,甲方应在收到申请后十五个工作日内支付结算款,结算款金额为合同总金额的70%。4.保修金:合同签订后,甲方应向乙方支付保修金,保修金金额为合同总金额的5%,保修期满后无质量问题,甲方应无息退还保修金。7.3支付时间:1.预付款支付时间:合同签订后五个工作日内。2.进度款支付时间:每段工程验收合格后五个工作日内。3.结算款支付时间:竣工验收合格后十五个工作日内。4.保修金支付时间:合同签订后五个工作日内。7.4支付章件:1.预付款:甲方应在收到乙方提交的预付款申请和相关证明材料后五个工作日内支付预付款。2.进度款:甲方应在收到乙方提交的进度款申请、工程进度报告和相关证明材料后五个工作日内支付进度款。3.结算款:甲方应在收到乙方提交的结算款申请、竣工验收报告和相关证明材料后十五个工作日内支付结算款。4.保修金:甲方应在收到乙方提交的保修金申请和相关证明材料后五个工作日内支付保修金。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的1%计算,每日累积。2.甲方未按合同约定提供施工条件,导致工程延期,应承担相应的延期责任。8.2乙方违约:1.乙方未按合同约定按时、按质、按量完成工程,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.乙方在施工过程中造成工程质量问题,应负责修复,并承担修复费用。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照合同约定,向守约方支付赔偿金额,赔偿金额包括但不限于违约金、修复费用、损失赔偿等。赔偿方式可以包括货币支付、实物修复等。九、保密条款9.1保密内容:本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、商务信息等均为保密内容。9.2保密期限:保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式:1.双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。2.双方不得以任何形式泄露、传播保密内容。3.双方对保密内容的保密义务不因合同终止而失效。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:地震、洪水、台风、海啸等。2.政府行为:战争、封锁、禁运、政府政策调整等。3.社会异常事件:罢工、骚乱、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解决,尽量减少损失。3.不可抗力事件导致合同无法履行,双方均不承担违约责任。10.4不可抗力实例:1.地震导致施工中断。2.政府政策调整导致材料价格波动。3.罢工导致施工人员短缺。十一、争议解决11.1协商解决:双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:1.协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方同意提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。12.2不得转让的情形:1.本合同涉及的国家秘密、商业秘密等。2.本合同约定不得转让的权利、义务。3.法律、行政法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对智慧消防系统安装工程的最终验收权。2.乙方保留对智慧消防系统安装工程的技术改进权。13.2特殊权力保留:1.甲方保留在紧急情况下,对工程进度和质量的调整权。2.乙方保留在施工过程中,对施工方案的调整权,但需提前通知甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.任何对本合同的修改或补充,必须以书面形式进行。2.修改或补充的书面文件经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力:1.本合同的修改或补充文件与本合同具有同等法律效力。2.任何修改或补充不得变更本合同的核心条款。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行。2.双方应就工程进度、质量、安全等问题进行定期沟通。15.2协作与配合方式:1.双方应通过会议、电话、书面等形式进行沟通。2.双方应按照合同约定的时间、地点参加相关会议。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间就智慧消防系统安装工程分包的完整协议,任何与本合同不一致的口头协议或先前的协议均无效。16.3增减条款:任何对本合同的增减条款,必须经双方协商一致,并以书面形式确定。十七、签字、日期、盖章甲方(分包方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(总包方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________见证人:签字:____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.智慧消防系统安装工程分包合同。2.智慧消防系统设计图纸及技术规范。3.施工方案及施工组织设计。4.材料清单及设备清单。5.预付款、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- T/CPFIA 0003-2022含矿物源黄腐酸钾磷酸一铵
- T/CHES 117-2023城市河湖底泥污染状况调查评价技术导则
- T/CI 317-2024药食同源及药膳配方食品生产加工技术规范
- T/ZSX 4-2024社区社会组织培育发展导则
- 贷款延期还款协议书5篇
- 软件园楼房改造vrv空调设备安装合同4篇
- 05-12-27交通指示制作合同3篇
- 公司股权质押解除合同6篇
- 餐饮行业员工用工合同5篇
- 饮食店合同5篇
- 《装备测试性工作要求GJB 2547B-2024》知识培训
- 形势与政策(2025春)超星尔雅学习通答案满分章节测试
- 外科学-上肢骨、关节损伤
- 单片机原理及应用知到智慧树章节测试课后答案2024年秋温州医科大学
- 《宁静住宅评价标准》
- 科目一考试英文题
- 2025新人教版七年级下册英语Unit7知识点梳理及语法讲义(教师版)
- 临时活动咖啡机租赁合同
- 都江堰课件教学课件
- 《吉他自学入门教程》课件
- 【MOOC】电磁场-山东大学 中国大学慕课MOOC答案
评论
0/150
提交评论