2024水电站施工临时道路及桥梁建设合同范本3篇_第1页
2024水电站施工临时道路及桥梁建设合同范本3篇_第2页
2024水电站施工临时道路及桥梁建设合同范本3篇_第3页
2024水电站施工临时道路及桥梁建设合同范本3篇_第4页
2024水电站施工临时道路及桥梁建设合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩76页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024水电站施工临时道路及桥梁建设合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2工程定义1.3术语解释2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息2.3甲方代表2.4乙方代表3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.施工内容4.1道路建设4.2桥梁建设4.3其他附属设施5.工程设计5.1设计要求5.2设计文件提交5.3设计变更6.施工准备6.1施工场地准备6.2施工设备准备6.3施工人员准备6.4安全生产7.施工进度7.1施工计划7.2进度控制7.3进度调整8.质量管理8.1质量标准8.2质量检测8.3质量保证9.验收与交付9.1验收条件9.2验收程序9.3交付标准10.支付与结算10.1支付方式10.2结算程序10.3预付款10.4进度款10.5验收款10.6结算争议11.保险11.1甲方责任保险11.2乙方责任保险11.3第三者责任保险12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.其他约定14.1合同争议解决14.2合同生效14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“甲方”指委托建设水电站施工临时道路及桥梁的单位或个人。1.1.2“乙方”指承担水电站施工临时道路及桥梁建设任务的施工单位或个人。1.1.3“工程”指水电站施工临时道路及桥梁的建设工程。1.1.4“设计文件”指乙方提供的包括图纸、说明书、施工图等在内的全部设计资料。1.1.5“施工图”指乙方提供的详细施工图纸。1.1.6“施工组织设计”指乙方编制的施工组织方案。1.2工程定义1.2.1工程包括道路、桥梁及其附属设施的建设。1.2.2道路包括路基、路面、排水设施等。1.2.3桥梁包括桥墩、桥台、桥面等。1.3术语解释1.3.1“开工日期”指乙方根据合同要求正式开始施工的日期。1.3.2“完工日期”指乙方按照合同规定的期限完成全部工程并经甲方验收合格的日期。2.合同双方2.1甲方信息2.1.1甲方名称:________2.1.2甲方地址:________2.1.3甲方联系人:________2.1.4甲方联系电话:________2.2乙方信息2.2.1乙方名称:________2.2.2乙方地址:________2.2.3乙方联系人:________2.2.4乙方联系电话:________2.3甲方代表2.3.1甲方代表姓名:________2.3.2甲方代表职务:________2.4乙方代表2.4.1乙方代表姓名:________2.4.2乙方代表职务:________3.工程概况3.1工程名称工程名称:水电站施工临时道路及桥梁建设工程3.2工程地点工程地点:________3.3工程规模工程规模:________3.4工程期限工程期限:自合同签订之日起________日内完成。4.施工内容4.1道路建设4.1.1道路长度:________4.1.2道路宽度:________4.1.3道路等级:________4.2桥梁建设4.2.1桥梁长度:________4.2.2桥梁宽度:________4.2.3桥梁类型:________4.3其他附属设施4.3.1沿线排水设施4.3.2沿线防护设施4.3.3沿线交通标志5.工程设计5.1设计要求5.1.1设计应符合国家相关规范和标准。5.1.2设计应满足工程功能和施工要求。5.2设计文件提交5.2.1乙方应在合同签订后________日内提交完整的设计文件。5.3设计变更5.3.1任何设计变更需经甲方同意,并由乙方提出书面变更申请。6.施工准备6.1施工场地准备6.1.1乙方应在开工前完成施工场地的平整、排水等准备工作。6.2施工设备准备6.2.1乙方应按合同要求提供足够的施工设备。6.3施工人员准备6.3.1乙方应按合同要求配备合格的技术人员和施工人员。6.4安全生产6.4.1乙方应严格执行安全生产规章制度,确保施工安全。8.质量管理8.1质量标准8.1.1工程质量应符合国家相关质量标准和规范要求。8.1.2乙方应按照合同要求,确保工程质量达到甲方验收标准。8.2质量检测8.2.1乙方应定期进行自检,确保工程质量。8.2.2甲方有权对工程质量进行监督检查。8.3质量保证8.3.1乙方应在工程完工后,对工程质量进行保修,保修期不少于____年。9.验收与交付9.1验收条件9.1.1工程按合同规定完成,且质量符合要求。9.1.2乙方提交完整的验收资料。9.2验收程序9.2.1甲方应在收到乙方提交的验收资料后____日内进行验收。9.3交付标准9.3.1工程交付时应达到设计文件和施工合同规定的质量标准。10.支付与结算10.1支付方式10.1.1支付方式为银行转账。10.1.2甲方应在验收合格后____日内支付乙方款项。10.2结算程序10.2.1乙方应在工程完工后,提交结算报告。10.2.2甲方应在收到结算报告后____日内进行审核并支付款项。10.3预付款10.3.1合同签订后____日内,甲方支付乙方____%的预付款。10.4进度款10.4.1按照工程进度,甲方每月支付乙方____%的进度款。10.5验收款10.5.1验收合格后,甲方支付乙方____%的验收款。10.6结算争议10.6.1若发生结算争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.保险11.1甲方责任保险11.1.1甲方应为其责任范围内的风险投保相应的责任保险。11.2乙方责任保险11.2.1乙方应为其责任范围内的风险投保相应的责任保险。11.3第三者责任保险11.3.1双方应共同投保第三者责任保险,以保障第三方利益。12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同规定完成工程或提供不合格的工程。12.1.2甲方未按合同规定支付款项。12.2违约责任12.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额根据实际情况和双方协商确定。13.合同解除13.1解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。13.2解除程序13.2.1提出解除合同的一方应提前____日书面通知对方。13.3解除后果14.其他约定14.1合同争议解决14.1.1双方因合同产生的争议,应通过协商解决。14.1.2协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于:工程图纸、技术规范、工程量清单等。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1“第三方”指在本合同执行过程中,经甲方或乙方邀请或授权,参与本合同相关活动或提供服务的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、技术支持等。2.第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了保证本合同的顺利履行,提高工程质量和效率,确保工程安全,以及维护甲乙双方的合法权益。3.第三方介入方式3.1.1监理:对工程进度、质量、安全等进行监督管理。3.1.2检测:对工程材料、产品、过程等进行检测,确保符合标准。3.1.3咨询顾问:提供专业意见和技术支持。3.1.4技术支持:提供必要的技术设备或技术指导。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容和性质确定。4.2第三方的责任限额应在合同中明确,并在提供服务的协议中予以确认。4.3第三方的责任限额应包括但不限于:4.3.1直接损失赔偿;4.3.2因第三方原因导致的工程延误赔偿;4.3.3因第三方原因导致的工程质量问题赔偿。5.第三方责任划分5.1.1明确第三方的责任范围和界限;5.1.2第三方应在其责任范围内承担责任;5.1.3第三方责任与甲方、乙方责任相区别。6.第三方介入程序6.1第三方介入程序如下:6.1.2第三方接受邀请或授权后,与甲方或乙方签订协议;6.1.3第三方按照协议规定履行职责。7.第三方权利和义务7.1第三方的权利包括:7.1.1根据协议要求,获得甲方或乙方的必要资料和协助;7.1.2在其职责范围内,对工程进行监督、检测、咨询或技术支持;7.1.3要求甲方或乙方支付服务费用。7.2第三方的义务包括:7.2.1按照协议规定,履行其职责;7.2.2对其提供的服务质量负责;7.2.3保守甲方或乙方的商业秘密;7.2.4按时提交服务报告和资料。8.第三方变更8.1如需更换第三方,甲方或乙方应书面通知对方,并经对方同意。8.2变更后的第三方应继续履行原协议中的义务和责任。9.第三方责任免除9.1.1不可抗力;9.1.2因甲方或乙方的过错导致的第三方责任;9.1.3第三方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.第三方介入费用10.1第三方介入费用由甲方或乙方承担,具体费用在协议中明确。10.2甲方或乙方有权根据第三方提供的服务质量和效果,对费用进行调整。11.第三方介入争议解决11.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。11.2协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼。12.第三方介入合同的终止12.1.1本合同终止;12.1.2第三方完成其服务;12.1.3双方协商一致解除。13.第三方介入协议的附件13.1第三方介入协议的附件包括但不限于:13.1.1第三方资质证明;13.1.2第三方服务内容和标准;13.1.3第三方费用明细;13.1.4第三方责任限额。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包括图纸、说明书、施工图等在内的全部设计资料,必须符合国家相关规范和标准。附件说明:设计文件是工程建设的核心依据,必须保证其准确性和可靠性。2.施工组织设计详细要求:施工组织设计应详细描述施工计划、施工方案、施工技术措施等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,必须确保其科学性和合理性。3.施工图纸详细要求:施工图纸应详细标注工程结构、材料、尺寸等信息。附件说明:施工图纸是施工人员施工的直接依据,必须确保其准确无误。4.工程量清单详细要求:工程量清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价等。附件说明:工程量清单是工程结算的重要依据,必须保证其准确性和完整性。5.验收报告详细要求:验收报告应详细记录工程验收的过程、结果和结论。附件说明:验收报告是工程验收的正式文件,必须确保其真实性和权威性。6.付款申请单详细要求:付款申请单应详细列明付款原因、金额、时间等信息。附件说明:付款申请单是工程款项支付的依据,必须保证其准确性和合法性。7.工程进度报告详细要求:工程进度报告应详细记录工程进度、完成情况、存在问题等信息。附件说明:工程进度报告是工程进度管理的依据,必须保证其及时性和准确性。8.工程变更单详细要求:工程变更单应详细记录变更原因、变更内容、变更后的工程量和费用等信息。附件说明:工程变更单是工程变更管理的依据,必须保证其及时性和准确性。9.工程结算报告详细要求:工程结算报告应详细记录工程结算的过程、结果和结论。附件说明:工程结算报告是工程结算的正式文件,必须保证其真实性和权威性。10.第三方介入协议详细要求:第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。附件说明:第三方介入协议是第三方介入的依据,必须保证其合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为包括但不限于:1.1乙方未按合同规定完成工程或提供不合格的工程;1.2甲方未按合同规定支付款项;1.3第三方未能履行其协议中的义务;2.责任认定标准责任认定标准包括但不限于:2.1乙方未按合同规定完成工程或提供不合格的工程,乙方应承担修复或重新施工的责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。2.2甲方未按合同规定支付款项,甲方应向乙方支付逾期付款利息,并赔偿由此给乙方造成的损失。2.3第三方未能履行其协议中的义务,第三方应承担违约责任,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。3.违约责任示例示例:3.1乙方未按合同规定在约定的时间内完成道路建设,导致工程延误。乙方应承担工期延误的违约责任,并支付甲方相应的违约金。3.2甲方未按合同规定在约定的时间内支付进度款,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并赔偿由此给乙方造成的损失。3.3第三方在监理过程中未能履行其职责,导致工程质量出现问题。第三方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。全文完。2024水电站施工临时道路及桥梁建设合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工范围及要求3.1施工范围3.2施工要求3.3施工质量标准3.4施工进度要求4.工程量及计量4.1工程量清单4.2计量方法4.3计量周期5.合同工期及延期5.1合同工期5.2工期延期处理5.3延期赔偿6.设计变更及费用调整6.1设计变更6.2费用调整7.材料供应及验收7.1材料供应7.2材料验收7.3材料质量要求8.施工安全及环保8.1施工安全8.2环保要求8.3安全事故处理9.质量保证及保修9.1质量保证9.2保修期限9.3保修责任10.付款方式及进度10.1付款方式10.2付款进度10.3付款条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除或终止后的处理13.违约责任13.1违约责任承担13.2违约责任赔偿14.其他约定14.1合同附件14.2合同生效14.3合同份数及保管14.4合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称:水电开发有限公司甲方地址:省市区路号甲方法定代表人:1.2乙方基本信息乙方名称:道路桥梁建设有限公司乙方地址:省市区路号乙方法定代表人:2.项目概述2.1项目名称2024年水电站施工临时道路及桥梁建设项目2.2项目地点省市县水电站2.3项目规模临时道路全长公里,桥梁全长米2.4项目内容临时道路及桥梁的建设,包括路基、路面、桥梁主体结构、桥面铺装等3.施工范围及要求3.1施工范围本合同约定的施工范围为临时道路及桥梁的全部施工内容3.2施工要求施工过程中,乙方应严格按照国家有关法律法规、行业标准和设计图纸要求进行施工,确保工程质量和安全3.3施工质量标准工程质量应达到国家规定的合格标准,具体要求详见设计图纸及相关技术规范4.工程量及计量4.1工程量清单详见附件1:《2024年水电站施工临时道路及桥梁建设项目工程量清单》4.2计量方法工程量按设计图纸及相关技术规范进行计量,计量单位以平方米、立方米、米等为准4.3计量周期工程量计量周期为每月一次,甲方应在每月结束后5日内向乙方提供计量报告5.合同工期及延期5.1合同工期本合同工期为自合同签订之日起至2024年12月31日止,共计12个月5.2工期延期处理因甲方原因导致工期延误,乙方应提前5日向甲方提出书面延期申请,甲方应在接到申请后3日内予以答复5.3延期赔偿因甲方原因导致工期延误,甲方应按每日工程总价的1‰向乙方支付违约金6.设计变更及费用调整6.1设计变更在施工过程中,如因设计不合理或现场实际情况发生变化,需进行设计变更的,由甲方提出变更方案,经乙方同意后实施6.2费用调整设计变更产生的费用,按实际发生费用进行调整,并计入工程结算7.材料供应及验收7.1材料供应乙方负责提供施工所需材料,材料质量应符合国家相关标准和设计要求7.2材料验收材料进场前,乙方应向甲方提供产品合格证明文件,甲方应在材料进场后3日内进行验收7.3材料质量要求材料质量应符合国家相关标准和设计要求,具体要求详见设计图纸及相关技术规范8.施工安全及环保8.1施工安全乙方应建立健全施工现场安全管理制度,确保施工安全。施工过程中,乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,对施工现场实行安全监督和检查。8.2环保要求乙方应遵守国家环保法律法规,采取措施减少施工对环境的影响。具体环保措施包括噪声控制、粉尘治理、废水处理等。8.3安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取应急措施,并按照国家有关规定及时报告甲方和相关部门。事故调查处理结果应作为合同履行的一部分。9.质量保证及保修9.1质量保证乙方应保证施工质量符合国家规定的标准和设计要求。在施工过程中,乙方应进行自检、互检和专检,确保工程质量。9.2保修期限工程完工后,乙方应提供不少于1年的质量保修服务。在保修期内,因施工质量问题导致的损坏,乙方应负责修复或赔偿。9.3保修责任保修期内,若因乙方施工质量问题导致甲方财产损失或人员伤亡,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。10.付款方式及进度10.1付款方式工程款支付采用分期付款方式,具体付款节点和比例如下:预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的10%进度款:按工程进度分阶段支付,每次支付至上一阶段工程完成且经甲方验收合格后结算款:工程完工并经甲方验收合格后30个工作日内支付合同总额的80%保修金:在保修期满后无质量问题发生,甲方在收到乙方提交的保修金退还申请后30个工作日内退还剩余的10%10.2付款进度付款进度根据工程进度和验收结果确定,甲方应在约定的时间内完成付款。10.3付款条件付款条件包括但不限于:工程进度达到约定节点、工程验收合格、相关文件齐全等。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构争议解决机构为合同履行地的人民法院。11.3争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规执行。12.合同解除及终止12.1合同解除条件乙方严重违约,经甲方催告后仍未改正甲方严重违约,经乙方催告后仍未改正因不可抗力导致合同无法履行12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。12.3解除或终止后的处理13.违约责任13.1违约责任承担任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.2违约责任赔偿违约责任赔偿的具体金额由双方根据实际情况协商确定,也可参照合同约定或法律规定。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、技术规范等。14.2合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.3合同份数及保管本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。合同原件由甲方保管。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、施工方、材料供应商、保险公司等。15.2第三方介入情形1.工程质量监督与验收2.工程设计变更与技术咨询3.工程进度控制与协调4.材料采购与供应商选择5.保险理赔与风险评估6.其他经甲乙双方同意的情形15.3第三方责权利划分15.3.1第三方责任第三方应按照合同约定和相关规定,履行其职责,对因其原因导致的任何损失或损害承担相应责任。15.3.2第三方权利1.第三方有权获得合同约定的报酬和费用。2.第三方有权获得合同执行过程中产生的相关信息。3.第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利。15.3.3第三方义务1.第三方应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。2.第三方应确保其提供的服务符合甲乙双方的要求。3.第三方应保守合同执行过程中的商业秘密。16.甲乙方额外条款16.1第三方选择甲乙双方应根据工程需要,共同选择合适的第三方。选择过程中,应充分考虑第三方的资质、信誉、专业能力等因素。16.2第三方合同第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或合同,明确各方的权利、义务和责任。16.3第三方责任限额16.3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同义务过程中发生损失或损害,对甲乙双方应承担的最高赔偿责任。16.3.2第三方责任限额确定1.第三方的业务规模和财务状况。2.第三方提供服务的性质和风险。3.合同约定或行业标准。16.3.3第三方责任限额条款在第三方合同中,应明确约定第三方责任限额,并在必要时由第三方提供相应的担保或保险。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方第三方与甲方之间的关系应基于甲乙双方签订的合作协议或合同,第三方应向甲方提供符合合同要求的服务。17.2第三方与乙方第三方与乙方之间的关系应基于甲乙双方签订的合作协议或合同,第三方应向乙方提供符合合同要求的服务。17.3第三方与其他第三方若存在多个第三方介入同一项目,各第三方之间应相互协作,共同确保项目顺利实施。各第三方之间应明确各自的职责范围和责任界限。17.4第三方与甲乙双方第三方应与甲乙双方保持沟通,及时汇报工作进展,解决合同执行过程中出现的问题。甲乙双方应积极配合第三方工作,提供必要的支持和协助。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《2024年水电站施工临时道路及桥梁建设项目工程量清单》详细要求:列出项目所有分项工程及计量单位,包括路基、路面、桥梁主体结构、桥面铺装等。附件说明:作为合同附件,用于明确工程量及计量方法。2.《设计图纸及技术规范》详细要求:包括项目所有设计图纸及适用的技术规范,确保施工过程中的设计要求。附件说明:作为合同附件,用于指导施工过程中的设计和施工活动。3.《施工组织设计》详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。附件说明:作为合同附件,用于指导施工过程中的组织和管理。4.《施工安全管理制度》详细要求:包括安全责任制、安全教育培训、安全检查等。附件说明:作为合同附件,用于确保施工现场的安全管理。5.《环境保护措施及方案》详细要求:包括噪声控制、粉尘治理、废水处理等环保措施。附件说明:作为合同附件,用于指导施工现场的环保工作。6.《合同履行记录》详细要求:记录合同执行过程中的重要事件、变更、验收等。附件说明:作为合同附件,用于证明合同履行情况。7.《付款凭证》详细要求:包括预付款、进度款、结算款等付款凭证。附件说明:作为合同附件,用于证明付款情况。8.《第三方合作协议》详细要求:明确第三方介入的具体事项、权利、义务和责任。附件说明:作为合同附件,用于规范第三方与甲乙双方之间的关系。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程进度责任认定标准:根据合同约定的工期,若乙方未按时完成工程进度,每延误一日,应支付合同总价的0.5%作为违约金。示例说明:若合同工期为12个月,乙方未按时完成一个月的工程进度,则应支付合同总价的0.5%作为违约金。2.违约行为:乙方施工质量不符合要求责任认定标准:若乙方施工质量不符合国家规定的合格标准,每发现一处不合格,乙方应修复或赔偿,并支付修复或赔偿费用的20%作为违约金。示例说明:若在工程验收中发现三处不合格,乙方应修复或赔偿,并支付相当于修复或赔偿费用60%的违约金。3.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定标准:若甲方未按时支付工程款,每延误一日,应向乙方支付相当于未付款项0.1%的违约金。示例说明:若甲方应支付100万元工程款,但未按时支付,每延误一日,乙方有权要求甲方支付1000元的违约金。4.违约行为:第三方未履行合同义务责任认定标准:若第三方未履行合同义务,应承担相应的违约责任,赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例说明:若第三方未能按约定提供设计服务,导致工程延误,应赔偿由此造成的损失,并支付相应的违约金。全文完。2024水电站施工临时道路及桥梁建设合同范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释1.3定义与解释的变更2.合同双方2.1施工方2.2业主方2.3合同双方的责任与义务3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度3.5工程质量标准4.工程范围4.1施工内容4.2施工期限4.3施工要求4.4施工变更5.临时道路建设5.1道路设计要求5.2道路建设标准5.3道路施工进度5.4道路施工质量5.5道路验收6.桥梁建设6.1桥梁设计要求6.2桥梁建设标准6.3桥梁施工进度6.4桥梁施工质量6.5桥梁验收7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件7.4付款变更8.保险责任8.1保险种类8.2保险范围8.3保险费用8.4保险变更9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿9.4违约变更10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决变更11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序12.4合同终止后果13.附件13.1设计图纸13.2施工图纸13.3其他附件14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效日期14.3合同生效条件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024水电站施工临时道路及桥梁建设合同》。1.1.2“施工方”指承担本合同临时道路及桥梁建设任务的乙方。1.1.3“业主方”指委托施工方进行临时道路及桥梁建设的甲方。1.1.4“工程”指本合同约定的临时道路及桥梁建设项目。1.1.5“施工期限”指本合同约定的工程开始至竣工的期限。1.1.6“临时道路”指为满足施工运输需要而建设的临时性道路。1.1.7“桥梁”指连接临时道路两端或跨越障碍物的工程结构。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语,按照行业惯例或相关法律法规进行解释。2.合同双方2.1施工方2.1.1施工方名称、地址、联系人及联系方式。2.1.2施工方资质及证书。2.1.3施工方承诺遵守国家法律法规和行业标准。2.2业主方2.2.1业主方名称、地址、联系人及联系方式。2.2.2业主方委托代理人的授权书。3.工程概况3.1工程名称3.1.1“2024水电站施工临时道路及桥梁建设项目”。3.2工程地点3.2.1水电站施工区域。3.3工程规模3.3.1临时道路长度、桥梁数量及跨度等。3.4工程进度3.4.1工程分阶段进度计划。3.5工程质量标准3.5.1符合国家相关工程质量标准。4.工程范围4.1施工内容4.1.1临时道路及桥梁的设计、施工、验收等。4.2施工期限4.2.1合同工期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。4.3施工要求4.3.1按照设计图纸和施工规范进行施工。4.4施工变更4.4.1合同履行过程中,如需变更施工内容或进度,需经双方协商一致,并签订变更协议。5.临时道路建设5.1道路设计要求5.1.1道路设计应符合国家相关规范和标准。5.2道路建设标准5.2.1道路建设质量应达到国家相关质量标准。5.3道路施工进度5.3.1按照施工进度计划进行施工。5.4道路施工质量5.4.1严格把控施工质量,确保工程质量。5.5道路验收5.5.1道路竣工后,由双方组织验收。6.桥梁建设6.1桥梁设计要求6.1.1桥梁设计应符合国家相关规范和标准。6.2桥梁建设标准6.2.1桥梁建设质量应达到国家相关质量标准。6.3桥梁施工进度6.3.1按照施工进度计划进行施工。6.4桥梁施工质量6.4.1严格把控施工质量,确保工程质量。6.5桥梁验收6.5.1桥梁竣工后,由双方组织验收。7.付款方式7.1付款比例7.1.1首付款:合同签订后5个工作日内支付工程合同价的10%。7.1.2进度款:按月进度支付工程合同价的80%,每月支付一次。7.1.3结算款:工程竣工验收合格后30日内支付工程合同价的5%。7.1.4保修金:工程竣工验收合格后,按工程合同价的5%支付保修金,保修期满无问题后无息退还。8.保险责任8.1保险种类8.1.1工程一切险,覆盖施工过程中可能发生的意外损失。8.1.2第三者责任险,保障施工过程中可能对第三方造成的损害。8.2保险范围8.2.1保险范围应包括施工方提供的材料和设备,以及业主方提供的材料和设备。8.2.2保险范围应涵盖施工方和业主方的员工在施工过程中的人身安全。8.3保险费用8.3.1保险费用由施工方承担,并在合同签订时一次性支付。8.3.2保险费用应按年度计算,并随工程进度进行调整。8.4保险变更8.4.1如合同执行过程中发生保险范围变更,双方应协商一致并签订补充协议。9.违约责任9.1违约行为9.1.1施工方未按合同约定的时间完成工程。9.1.2施工方施工质量不符合合同约定。9.1.3业主方未按合同约定支付款项。9.2违约责任9.2.1施工方违约,应向业主方支付违约金,违约金为合同总价款的1%。9.2.2业主方违约,应向施工方支付违约金,违约金为应付款项的1%。9.3违约赔偿9.3.1违约方应承担因其违约行为给对方造成的实际损失。9.4违约变更9.4.1合同双方应协商一致,对违约责任进行变更。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规。10.4争议解决变更10.4.1合同双方不得单方面变更争议解决方式。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1施工方严重违约,经业主方催告后仍未改正。11.1.2业主方严重违约,经施工方催告后仍未改正。11.2合同解除程序11.2.1合同一方提出解除合同,应书面通知对方。11.2.2合同解除后,双方应按照合同约定办理结算和移交手续。11.3合同解除后果11.3.1合同解除后,双方应按照合同约定承担相应的责任。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1合同双方签字盖章。12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工验收合格。12.2.2合同约定的终止条件成就。12.3合同终止程序12.3.1合同终止后,双方应按照合同约定办理结算和移交手续。12.4合同终止后果12.4.1合同终止后,双方应按照合同约定承担相应的责任。13.附件13.1设计图纸13.1.1设计图纸应包含工程平面图、立面图、剖面图等。13.2施工图纸13.2.1施工图纸应包含施工详图、材料清单、施工组织设计等。13.3其他附件13.3.1合同签订时双方确认的其他文件。14.合同签署与生效14.1合同签署14.1.1合同应由双方法定代表人或授权代表签署。14.2合同生效日期14.2.1合同自双方签署之日起生效。14.3合同生效条件14.3.1合同经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同执行过程中,因特定目的而介入合同关系的独立实体。15.1.2第三方可以是但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、金融机构或其他任何形式的合作方。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程管理效率。15.2.2确保工程质量符合国家标准。15.2.3协助合同双方解决合同执行中的争议。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方由业主方或施工方根据项目需求选择。15.3.2业主方或施工方应与第三方签订服务协议,明确双方的权利和义务。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照合同约定提供专业服务。15.4.2第三方对提供的服务质量负责。15.4.3第三方不得泄露合同双方的商业秘密。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和经验。16.1.2甲方应与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用和期限。16.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定执行。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的信息和协助。16.2.2乙方应接受第三方的监督和检查,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论