2024建设工程施工合同小型文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工合同小型文本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4施工合同第二条合同标的及范围2.1工程量清单2.2工程质量标准2.3工程进度要求2.4施工材料及设备第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式及时间第四条合同履行及工期4.1施工准备4.2施工组织设计4.3工期延误4.4工期提前第五条工程质量及验收5.1质量控制体系5.2隐蔽工程验收5.3分部分项工程验收5.4竣工验收第六条安全生产及环保6.1安全生产措施6.2安全生产责任6.3环保要求及措施第七条违约责任及赔偿7.1违约行为7.2违约责任7.3赔偿金额计算第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律诉讼第九条合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十条合同的转让与继承10.1合同转让10.2合同继承第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密责任第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同生效12.2合同终止12.3合同失效第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3争议解决13.4附件第十四条合同的签字盖章14.1合同签字14.2合同盖章14.3签字盖章地点及日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4施工合同第二条合同标的及范围2.1工程量清单本合同附件一提供了详细的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量等，甲方应按照工程量清单的内容进行施工。2.2工程质量标准本合同附件二提供了详细的工程质量标准，包括工程质量的要求、检测方法、验收标准等，乙方应按照工程质量标准进行施工。2.3工程进度要求本合同附件三提供了详细的工程进度计划，包括工程项目的开始时间、结束时间、关键节点等，乙方应按照工程进度计划进行施工。2.4施工材料及设备本合同附件四提供了详细的施工材料及设备清单，包括材料的名称、规格、数量、品牌等，乙方应按照施工材料及设备清单进行施工。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同的合同总价为本合同附件五中注明的金额，即乙方完成本合同约定的工程量清单所列各项工作的总价。3.2预付款甲方应在合同签订后的七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例在本合同附件五中注明。3.3进度付款乙方按照工程进度计划完成相应工程后，甲方应按照本合同附件五中约定的比例支付进度款，具体比例在本合同附件五中注明。3.4竣工结算工程竣工后，乙方应按照本合同约定的工程质量、工程量等要求，向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到竣工结算报告后的一个月内进行审核，确认无误后支付剩余款项。3.5支付方式及时间本合同的支付方式为银行转账，具体支付时间及账户信息在本合同附件五中注明。第四条合同履行及工期4.1施工准备乙方应按照本合同约定的时间，完成施工前的准备工作，包括施工场地平整、施工临时设施搭建等。4.2施工组织设计乙方应根据本合同约定的工程内容，制定施工组织设计，包括施工方案、施工工艺、施工安全措施等，并提交甲方审核。4.3工期延误因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。4.4工期提前因乙方原因导致工程进度提前的，乙方应提前通知甲方，并按照本合同约定的工程质量、工程量等要求进行施工。第五条工程质量及验收5.1质量控制体系乙方应建立完善的质量控制体系，确保工程质量满足本合同约定的质量标准。5.2隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程完成后，通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后的七个工作日内进行验收。5.3分部分项工程验收乙方应在分部分项工程完成后，通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后的七个工作日内进行验收。5.4竣工验收工程竣工后，乙方应组织甲方进行竣工验收，甲方应在收到竣工验收报告后的一个月内进行审核，确认无误后办理竣工验收手续。第六条安全生产及环保6.1安全生产措施乙方应制定完善的安全生产措施，并严格按照本合同约定的安全生产要求进行施工。6.2安全生产责任乙方应明确安全生产责任，加强对施工现场的安全管理，确保施工现场的安全生产。6.3环保要求及措施乙方应按照本合同约定的环保要求进行施工，采取有效措施防止环境污染。第八条争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决本合同履行过程中的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2调解解决双方可以约定由合同签订地的仲裁机构进行调解。调解不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3仲裁解决双方可以约定由合同签订地的仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.4法律诉讼如双方未在本合同中约定仲裁，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与解除9.1合同变更本合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更合同的内容。变更内容应签订书面协议，作为本合同的附件。9.2合同解除双方同意解除本合同的，应签订书面解除协议，明确解除的时间、条件等事项。解除协议经双方签字盖章后生效。第十条合同的转让与继承10.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。10.2合同继承本合同的有效期届满或者解除后，本合同的权利义务依法继承。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限为本合同签订之日起至本合同解除或终止之日起两年。11.3违约保密责任违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止本合同履行完毕或者双方协商一致解除的，本合同终止。12.3合同失效本合同的解除、终止或者被撤销，不影响本合同中独立存在的有关争议解决条款的效力。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行或者部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3争议解决如本合同中其他条款与争议解决条款冲突，以争议解决条款为准。13.4附件本合同的附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签字盖章14.1合同签字本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字代表同意本合同的内容。14.2合同盖章本合同签字后，双方应按照约定盖章，以证明合同的法律效力。14.3签字盖章地点及日期本合同的签字盖章地点为合同签订地，签字盖章日期为本合同签订之日起。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、工程量等信息，作为合同履行过程中计量和支付的依据。附件二：工程质量标准详细列出工程质量的要求、检测方法、验收标准等信息，作为乙方施工的依据。附件三：工程进度计划详细列出工程项目的开始时间、结束时间、关键节点等信息，作为乙方施工进度的依据。附件四：施工材料及设备清单详细列出材料的名称、规格、数量、品牌等信息，作为乙方采购和使用的依据。附件五：合同总价及支付条款详细列出合同总价、预付款、进度付款、竣工结算的金额和支付时间等信息。附件六：施工组织设计详细列出施工方案、施工工艺、施工安全措施等信息，作为乙方施工的依据。附件七：安全生产及环保措施详细列出安全生产措施、环保要求及措施等信息，作为乙方施工的依据。附件八：争议解决方式详细列出协商解决、调解解决、仲裁解决和法律诉讼的程序和要求。附件九：合同变更与解除协议详细列出合同变更与解除的条件、程序和双方的权利义务。附件十：保密协议详细列出保密内容、保密期限和违约保密责任的条款。附件十一：不可抗力证明文件提供不可抗力的证明文件，用于确认不可抗力事件对合同履行影响的情况。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照工程量清单、工程质量标准、工程进度计划等进行施工，导致工程质量、进度不符合合同约定。2.乙方未按照施工材料及设备清单使用材料和设备，导致工程质量、安全问题。3.乙方未按照安全生产及环保措施进行施工，导致安全事故、环境污染等问题的发生。4.乙方未按照合同约定的时间、金额等进行支付，导致合同无法正常履行。违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定违约责任的大小。2.违约行为导致合同无法履行或者造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。3.违约方应按照合同约定或者双方协商的方式，承担违约责任。示例说明：如果乙方未按照工程量清单进行施工，导致工程量不足，甲方有权要求乙方按照实际完成的工作量进行赔偿。如果乙方未按照安全生产及环保措施进行施工，导致安全事故发生，乙方应承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利义务。4.赔偿责任：指违约方因违约行为给守约方造成损失时，应承担的赔偿责任。5.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议的解决方式。6.合同转让：指合同一方将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。7.保密义务：指合同双方在合同履行过程中对对方的商业秘密