二零二五年度生态宜居开发商购房服务协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度生态宜居开发商购房服务协议合同编号_________一、合同主体1.甲方（开发商）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（购房者）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：随着我国经济社会的快速发展，人们对居住环境的要求日益提高。为了满足人民群众对美好生活的向往，实现生态宜居的目标，甲方作为开发商，决定在_________地区开发建设生态宜居住宅项目。2.2目的：本协议旨在明确甲乙双方在生态宜居住宅项目中的权利、义务及责任，确保项目顺利进行，实现双方利益的最大化。三、定义与解释3.1专业术语：1.生态宜居住宅：指在满足居住功能的同时，注重生态环境保护和可持续发展，实现人与自然和谐共生的住宅。2.绿色建筑：指在建筑全生命周期内，采用节地、节能、节水、节材、环保等绿色技术，实现资源综合利用、降低污染排放的建筑。3.住宅品质：指住宅在建筑结构、设备设施、室内环境、物业管理等方面的综合性能。3.2关键词解释：1.本合同中“生态宜居”一词，系指住宅项目在满足居住功能的基础上，注重生态环境保护和可持续发展。2.“绿色建筑”一词，系指采用绿色技术、实现资源综合利用、降低污染排放的建筑。3.“住宅品质”一词，系指住宅在建筑结构、设备设施、室内环境、物业管理等方面的综合性能。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权根据国家相关法律法规和政策，对住宅项目进行规划、设计、建设、销售和物业管理。2.甲方应确保住宅项目符合国家有关绿色建筑、节能环保等方面的标准和要求。3.甲方应按时交付符合合同约定的住宅项目，并负责解决购房者在购房过程中遇到的问题。4.1乙方的权利和义务：1.乙方有权在合同约定的范围内，购买、使用、处分和继承住宅项目。2.乙方应按照合同约定支付购房款，并按时参加住宅项目的竣工验收。3.乙方应遵守住宅项目的管理规定，维护住宅项目的公共秩序和环境卫生。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同履行期限为_________年。5.2合同履行地点：本合同履行地点为_________地区。5.3合同履行方式：1.甲方负责住宅项目的开发、建设和销售。2.乙方负责购买、使用和物业管理。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字（或盖章）后，自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2终止条件：1.本合同因不可抗力等原因无法履行时，经双方协商一致，可终止本合同。2.本合同约定的期限届满，合同自动终止。6.3终止程序：1.发生终止合同的情形时，一方应及时通知另一方。2.双方应协商确定终止合同的具体事宜。6.4终止后果：1.本合同终止后，甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务。2.本合同终止后，双方应相互返还因履行合同而产生的费用。3.本合同终止后，双方不再承担本合同约定的权利义务。七、费用与支付7.1费用构成：1.房屋总价：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本合同房屋总价为人民币_________元。2.首付款：乙方应在本合同签订之日起_________日内，向甲方支付房屋总价_________%的首付款，即人民币_________元。3.尾款支付：乙方应按照合同约定的分期付款计划，在房屋交付前支付剩余款项。4.附加费用：包括但不限于物业管理费、契税、印花税、维修基金等，具体费用根据国家相关规定及实际情况确定。7.2支付方式：1.首付款及尾款支付方式：乙方可以选择银行转账、现金支付或其他双方约定的支付方式。2.附加费用支付方式：乙方应根据甲方提供的缴费通知，按照规定的方式支付相关费用。7.3支付时间：1.首付款支付时间：乙方应在本合同签订之日起_________日内支付首付款。2.尾款支付时间：具体支付时间按照合同约定的分期付款计划执行。7.4支付条款：1.乙方应确保支付款项的真实性、合法性，并承担因支付方式错误或延迟造成的损失。2.甲方收到乙方支付的款项后，应及时出具收款凭证，并妥善保管。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未能按照合同约定的时间交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价_________%。2.甲方交付的房屋存在质量问题，应承担相应的修复责任，修复费用由甲方承担。8.2乙方违约：1.乙方未按时支付首付款或尾款，应向甲方支付违约金，违约金为逾期付款金额_________%。2.乙方违反合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式：1.违约金及赔偿金额的具体计算方法，双方可根据实际情况协商确定。2.赔偿方式包括但不限于现金支付、银行转账等。九、保密条款9.1保密内容：1.本合同的条款、内容、履行情况等商业秘密。2.双方在合作过程中了解到的对方商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限：本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后_________年。9.3保密履行方式：1.双方应严格履行保密义务，不得向任何第三方泄露保密内容。2.双方在履行保密义务过程中，应采取必要的安全措施，防止保密内容泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.战争：如战争、军事冲突等。3.政府行为：如政府政策、法律法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取必要措施减轻损失。2.不可抗力事件发生后，双方应根据实际情况协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例：1.自然灾害：如地震导致房屋损坏。2.战争：如战争导致施工停滞。3.政府行为：如政府政策变更导致项目停工。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：1.若协商不成，双方可向有关调解机构申请调解。2.若调解不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：1.未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。2.双方同意转让合同的，应书面通知对方，并经对方同意。12.2不得转让的情形：1.乙方为自然人的情况下，合同不得转让。2.合同涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息的情况下，合同不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留在合同履行过程中，对住宅项目的规划、设计、建设等事项进行调整的权利。2.乙方保留在合同履行过程中，对住宅项目的使用、维护等事项进行调整的权利。13.2特殊权力保留：1.甲方保留在住宅项目达到国家相关绿色建筑、节能环保标准的情况下，对住宅项目进行宣传推广的权利。2.乙方保留在住宅项目交付使用后，对住宅项目的物业管理提出合理意见和建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：1.合同的修改和补充，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.未经双方同意，任何一方不得擅自修改或补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.甲乙双方应相互配合，共同推进住宅项目的开发、建设和销售。2.乙方应按照甲方的要求，配合完成购房过程中的各项手续。15.2协作与配合方式：1.甲乙双方应通过定期召开会议、书面通知等方式进行沟通和协调。2.双方应指定专人负责合同履行过程中的沟通和协调工作。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国法律的管辖。16.2合同的完整性和独立性：本合同为本合同的完整文件，任何与本合同相抵触的文件或协议均无效。16.3增减条款：本合同如有增减条款，应以书面形式签订，并经甲乙双方签字（或盖章）。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方（签字）：乙方（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.本合同书面文本。2.住宅项目规划许可证。3.住宅项目施工许可证。4.住宅项目竣工验收报告。5.住宅项目物业管理规定。6.首付款支付凭证。7.尾款支付凭证。8.附加费用支付凭证。9.不可抗力事件证明文件。10.协商解决争议的记录。11.争议调解、仲裁或诉讼的裁决书。12.合同修改和补充协议。二、违约行为及认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按合同约定时间交付房屋，或交付的房屋存在质量问题。（2）乙方违约：未按合同约定支付首付款或尾款，或违反合同约定造成甲方损失。2.违约行为的认定：（1）甲方违约的认定：以甲方未交付房屋或房屋存在质量问题的实际证据为准。（2）乙方违约的认定：以乙方未支付款项或违反合同约定的实际行为为准。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.绿色建筑：指在建筑全生命周期内，采用节地、节能、节水、节材、环保等绿色技术，实现资源综合利用、降低污染排放的建筑。3.住宅品质：指住宅在建筑结构、设备设施、室内环境、物业管理等方面的综合性能。4.保密条款：指双方在合同中约定的对某些信息保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：支付款项时发生错误或延迟。解决办法：及时沟通，确认款项到账情况，并采取措施纠正错误。2.问题：房屋交付时发现质量问题。解决办法：及时通知甲方，要求修复或赔偿损失。3.问题：物业管理与服务不达标。解决办法：向物业管理方提出意见和建议，若问题无法解决，可向甲方投诉或申请仲裁。4.问题：合同修改和补充过程中的争议。解决办法：协商一致，以书面形式签订补充协议。5.问题：合同履行过程中的沟通不畅。解决办法：指定专人负责沟通协调，定期召开会议，保持信息畅通。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：（1）第三方名称：_________（2）第三方地址：_________（3）第三方联系人：_________（4）第三方联系电话：_________2.第三方的责任：（1）第三方应按照合同约定，为甲方提供专业的物业管理服务。（2）第三方应确保住宅项目的公共设施、设备正常运行，并及时维修。3.第三方的权利：（1）第三方有权根据合同约定，收取物业管理费。（2）第三方有权对住宅项目的公共区域进行合理管理。4.第三方的义务：（1）第三方应遵守国家相关法律法规，确保物业管理服务的合法性。（2）第三方应维护住宅项目的公共秩序，保障业主的合法权益。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供符合国家相关标准的住宅项目。（2）乙方有权在房屋交付前，对住宅项目进行验收。（3）乙方有权要求甲方在房屋交付后，对房屋质量问题进行修复。2.乙方的利益条款：（1）乙方在购房过程中，享受优惠的贷款利率。（2）乙方在房屋交付后，享受免费的物业管理服务。（3）乙方在住宅项目内，享有优先购买其他住宅的权利。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按合同约定交付房屋，应向乙方支付违约金。（2）甲方在房屋交付前，未提供符合国家相关标准的住宅项目，应承担相应的赔偿责任。（3）甲方不得擅自变更住宅项目的规划、设计等事项。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：（1）甲方有权根据市场情况，调整住宅项目的销售价格。（2）甲方有权对住宅项目的规划、设计等事项进行调整。（3）甲方有权对乙方提出的合理意见进行回复。2.甲方的利益条款：（1）甲方在合同履行过程中，享有优先选择物业管理公司的权利。（2）甲方在房屋交付后，享有对住宅项目的长期经营管理权。（3）甲方在住宅项目内，享有优先购买其他住宅的权利。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按合同约定支付购房款，应向甲方支付违约金。（2）乙方在购房过程中，不得擅自变更购房合同。（3）乙方在房屋交付后，不得擅自改变住宅项目的规划、设计等事项。全文完。二零二五年度生态宜居开发商购房服务协议1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议双方1.3协议目的1.4协议期限二、定义与解释2.1专业术语2.2术语解释三、开发商责任3.1项目介绍3.2项目规划3.3质量保证3.4工程进度3.5配套设施四、购房服务4.1购房流程4.2购房政策4.3购房优惠4.4购房指导五、付款方式5.1付款方式5.2付款时间5.3付款条件六、房屋交付6.1房屋交付条件6.2房屋交付时间6.3房屋验收七、售后服务7.1售后服务内容7.2售后服务期限7.3售后服务费用八、违约责任8.1开发商违约责任8.2购房者违约责任九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构十、法律适用10.1适用法律10.2争议管辖十一、协议变更与解除11.1协议变更11.2协议解除十二、其他约定12.1通知方式12.2不可抗力12.3附件十三、协议附件13.1项目规划图13.2配套设施清单13.3付款计划表十四、签署与生效14.1签署日期14.2生效日期合同编号202501一、协议概述1.1协议名称：二零二五年度生态宜居开发商购房服务协议1.2协议双方：1.2.1开发商名称：__________1.2.2购房者姓名：__________1.3协议目的：为明确双方在2025年度生态宜居房地产开发项目中的权利和义务，达成购房服务协议。1.4协议期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日止。二、定义与解释2.2术语解释：对协议中专业术语的具体含义进行详细说明。三、开发商责任3.1项目介绍：开发商应对购房者在购房前提供完整的项目介绍，包括项目位置、规模、配套设施等。3.2项目规划：开发商应确保项目规划符合相关法律法规，并及时向购房者公开。3.3质量保证：开发商承诺项目施工质量符合国家及行业相关标准。3.4工程进度：开发商应按合同约定的时间节点完成工程建设。3.5配套设施：开发商应确保项目配套设施齐全，并符合购房者的合理需求。四、购房服务4.1购房流程：购房者需按照开发商提供的购房流程进行操作。4.2购房政策：开发商应向购房者明示购房政策，包括优惠条件、限购政策等。4.3购房优惠：购房者可享受开发商提供的购房优惠，具体优惠条件以合同约定为准。4.4购房指导：开发商应提供购房指导服务，包括合同解读、付款方式等。五、付款方式5.1付款方式：购房者应按照合同约定的付款方式进行付款。5.2付款时间：购房者应在合同约定的时间内完成付款。5.3付款条件：付款条件包括首付款比例、分期付款时间等。六、房屋交付6.1房屋交付条件：房屋交付时，应符合合同约定的交付条件。6.2房屋交付时间：房屋交付时间应按合同约定执行。6.3房屋验收：购房者应在规定的时间内对房屋进行验收。七、售后服务7.1售后服务内容：开发商应提供完善的售后服务，包括保修、维修、投诉处理等。7.2售后服务期限：售后服务期限自房屋交付之日起计算。7.3售后服务费用：售后服务费用按合同约定执行。八、违约责任8.1开发商违约责任：8.1.1若开发商未按约定时间交付房屋，应向购房者支付违约金。8.1.2若开发商提供的房屋质量不符合约定标准，应负责修复或赔偿购房者损失。8.1.3若开发商未能提供约定的配套设施，应承担相应的违约责任。8.2购房者违约责任：8.2.1若购房者未按约定时间付款，应向开发商支付违约金。8.2.2若购房者单方面解除合同，应承担相应的违约责任。九、争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。9.2争议解决机构：争议解决机构为__________仲裁委员会。十、法律适用10.1适用法律：本协议适用中华人民共和国法律。10.2争议管辖：本协议的争议管辖地为__________市__________区人民法院。十一、协议变更与解除11.1协议变更：任何一方不得擅自变更本协议内容，变更需经双方书面同意。11.2协议解除：在下列情况下，任何一方有权解除本协议：11.2.1双方协商一致；11.2.2出现不可抗力；11.2.3一方严重违约。十二、其他约定12.1通知方式：双方的通知应以书面形式进行，并送达对方指定的地址。12.2不可抗力：本协议所指的不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。12.3附件：本协议附件包括但不限于项目规划图、配套设施清单、付款计划表等。十三、协议附件13.1项目规划图13.2配套设施清单13.3付款计划表十四、签署与生效14.1签署日期：本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期：____年____月____日。__________开发商（盖章）：__________代表人（签字）：__________日期：____年____月____日__________购房者（签字）：__________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方（开发商）为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目进度调整权说明：甲方有权根据项目实际情况调整工程进度，但须提前通知乙方，并给予乙方合理的调整时间。1.2质量监督权说明：甲方应设立质量监督部门，对施工过程进行全程监督，确保工程质量符合合同约定。1.3配套设施调整权说明：甲方有权根据市场情况调整项目配套设施，但不得降低原定标准，并需通知乙方。1.4购房者信息保护说明：甲方应对乙方提供的个人信息进行保密，未经乙方同意不得向任何第三方泄露。二、当乙方（购房者）为主导时，增加的多项条款及说明：2.1自主选择权说明：乙方有权在合同约定的范围内，自主选择购房户型、面积等。2.2验收标准说明：乙方有权根据合同约定的验收标准对房屋进行验收，验收不合格有权要求甲方进行整改。2.3退房条款说明：如因甲方原因导致房屋无法交付或房屋存在严重质量问题，乙方有权要求退房并要求甲方承担相应责任。2.4价格调整机制说明：如市场行情波动较大，双方可协商调整购房价格，但不得损害对方合法权益。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介费用说明：中介费用由甲方支付，具体金额由双方协商确定。3.2中介责任说明：中介应在合同签订前向双方提供真实、完整的信息，并保证所提供的服务符合法律规定。3.3中介保密义务说明：中介在提供服务过程中，应对双方的信息进行保密，未经双方同意不得向任何第三方泄露。3.4中介佣金支付说明：中介佣金在合同签订后、房屋交付前支付，具体支付方式和时间由双方协商确定。3.5中介纠纷处理说明：若中介在服务过程中出现纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的可依法向人民法院起诉。3.6中介责任限制说明：中介在提供服务过程中因自身原因造成一方损失的，应承担相应的赔偿责任，但不超过中介费用总额。3.7中介服务期限说明：中介服务期限自合同签订之日起至房屋交付之日止。3.8中介解除合同说明：中介在服务过程中，如违反本协议约定或因自身原因无法继续履行职责，有权解除合同，但应提前通知双方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目规划图2.配套设施清单3.付款计划表4.购房政策说明5.房屋交付条件说明6.售后服务指南7.中介服务协议8.争议解决机制说明二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按约定时间交付房屋，房屋质量不符合约定标准，未能提供约定的配套设施。乙方违约：未按约定时间付款，单方面解除合同，未按照约定验收房屋。2.违约行为的认定：违约行为的认定依据合同约定和法律规定，双方可协商解决，协商不成的可提交仲裁或诉讼。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.仲裁：指双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决，仲裁裁决具有法律效力。3.诉讼：指一方当事人将争议提交人民法院，由人民法院进行审判。4.保密义务：指一方当事人对另一方当事人的信息负有保密责任，未经对方同意不得泄露。5.佣金：指中介在提供服务过程中所得的报酬。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：开发商未能按期交付房屋。解决办法：购房者可要求开发商支付违约金，并要求开发商按照约定时间交付房屋。2.问题：购房者发现房屋存在质量问题。解决办法：购房者可要求开发商进行修复或赔偿损失，开发商应在合理期限内处理。3.问题：购房者与开发商就合同条款产生争议。解决办法：双方可友好协商解决，协商不成的可提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.适用于2025年度生态宜居房地产开发项目的购房服务。2.适用于购房者与开发商之间的购房合同关系。3.适用于有第三方中介参与购房服务的交易。4.适用于需要明确双方权利和义务的购房合同。全文完。二零二五年度生态宜居开发商购房服务协议2本合同目录一览1.定义和解释1.1合同双方1.2术语定义2.协议目的3.服务内容3.1开发商提供的购房服务3.2购房者享受的服务4.服务期限5.服务费用及支付方式5.1费用构成5.2支付时间5.3逾期付款的违约责任6.服务质量保障6.1质量标准6.2质量监督6.3质量投诉处理7.隐私保护8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.合同变更和解除9.1变更条件9.2解除条件9.3解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.法律适用12.通知和送达13.合同附件14.其他第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1合同双方1.1.1本合同所称“开发商”是指在中国境内依法注册成立，具备房地产开发资质的企业。1.1.2本合同所称“购房者”是指与开发商签订本合同的，购买开发商开发的生态宜居住宅项目的自然人。1.1.3本合同所称“生态宜居住宅项目”是指开发商开发的，符合国家关于生态宜居住宅标准的项目。1.2术语定义1.2.1“购房服务”是指开发商在购房者购买生态宜居住宅项目过程中提供的一系列服务，包括但不限于售前咨询、合同签订、房屋交付、售后服务等。1.2.2“服务期限”是指本合同生效之日起至购房者完成购房手续并取得房屋所有权证书之日止。2.协议目的本协议旨在明确开发商与购房者之间的权利义务关系，确保购房者能够享受到开发商提供的购房服务，同时保障开发商的合法权益。3.服务内容3.1开发商提供的购房服务3.1.1售前咨询：开发商应向购房者提供项目介绍、价格信息、政策法规等相关咨询服务。3.1.2合同签订：开发商应与购房者签订正式的购房合同，明确双方的权利义务。3.1.3房屋交付：开发商应按照合同约定的时间、质量标准交付房屋。3.1.4售后服务：开发商应提供房屋维修、物业服务等售后服务。3.2购房者享受的服务3.2.1购房者享有购房优惠、优先选房等权益。3.2.2购房者享有开发商提供的售前、售中、售后服务。4.服务期限4.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至购房者完成购房手续并取得房屋所有权证书之日止。5.服务费用及支付方式5.1费用构成5.1.1购房服务费：包括售前咨询费、合同签订费、房屋交付费、售后服务费等。5.1.2其他费用：根据实际情况，双方另行约定。5.2支付时间5.2.1购房服务费应在合同签订之日起支付。5.2.2其他费用按照双方约定的时间支付。5.3逾期付款的违约责任5.3.1购房者逾期付款的，应向开发商支付逾期付款违约金。5.3.2违约金计算方式：按逾期付款金额的每日万分之五计算。6.服务质量保障6.1质量标准6.1.1开发商提供的购房服务应符合国家相关法律法规和行业标准。6.1.2开发商应保证房屋质量符合合同约定。6.2质量监督6.2.1购房者有权对开发商提供的购房服务进行监督。6.2.2开发商应接受购房者对购房服务的监督，并及时处理购房者提出的质量问题。6.3质量投诉处理6.3.1购房者对购房服务有投诉的，应向开发商提出。6.3.2开发商应在接到投诉之日起五个工作日内对投诉进行处理，并将处理结果告知购房者。8.隐私保护8.1开发商承诺对购房者在购房过程中提供的个人信息进行严格保密，不得向任何第三方泄露。8.2购房者授权开发商在法律允许的范围内，使用其个人信息进行购房服务的提供和后续的沟通联系。8.3购房者有权要求开发商更正或删除其个人信息，开发商应在收到请求后及时处理。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决本合同项下的争议。9.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应立即停止一切可能导致争议扩大的行为。9.2.2双方应在争议发生后十个工作日内，书面通知对方要求协商解决争议。10.合同变更和解除10.1变更条件10.1.1双方协商一致，可对本合同进行变更。10.1.2变更内容应以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。10.2解除条件10.2.1如一方违约，守约方有权解除本合同。10.2.2如发生不可抗力，致使本合同无法履行，双方均可解除本合同。10.3解除程序10.3.1解除合同应以书面形式通知对方，并说明解除原因。10.3.2解除通知送达对方后，本合同自通知到达对方之日起解除。11.法律适用本合同适用中华人民共和国法律，并受其管辖。12.通知和送达12.1通知方式12.1.1通知应以书面形式进行，包括但不限于信函、传真、电子邮件等。12.1.2通知应按照双方约定的地址或双方实际地址进行送达。12.2送达方式12.2.1通知送达后，视为已送达对方。12.2.2如因特殊情况导致通知无法送达，以邮件或快递回执日期为准。13.合同附件13.1本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。13.2附件内容包括但不限于购房合同、服务协议、付款凭证等。14.其他14.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称“第三方”是指除合同双方之外的，参与本合同履行或与合同履行有直接关联的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构等。15.2第三方介入的情形15.2.1在本合同履行过程中，如需第三方提供专业服务或协助，双方可同意第三方介入。15.2.2第三方介入应事先经合同双方书面同意，并签订相应的服务协议。15.3第三方责权利15.3.1第三方应按照合同双方的要求，提供专业、高效的服务。15.3.2第三方在提供服务过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。15.3.3第三方有权根据服务协议收取相应的服务费用。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方作为独立的服务提供者，其责任、权利和义务独立于合同双方。15.4.2第三方与开发商、购房者之间的关系由各自签订的服务协议约定。15.4.3第三方在提供服务过程中，如违反相关法律法规或服务协议，应承担相应的法律责任。16.第三方责任限额16.1第三方在履行服务过程中，因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.2第三方责任限额的确定16.2.1第三方责任限额应根据服务协议的具体内容、第三方提供服务的内容和风险程度确定