大型学校建设围挡施工协议范本

大型学校建设围挡施工协议范本合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为进行大型学校建设项目，需要乙方提供围挡施工服务，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本协议，以共同遵守。第一条施工内容1.1本协议所述施工内容为大型学校建设项目围挡施工，包括但不限于围挡的设计、制作、运输、安装、拆除及清理等工作。1.2乙方应按照甲方的要求，提供符合国家相关标准和规范的围挡施工服务。第二条施工期限2.1本协议约定的施工期限为______年______月______日至______年______月______日。2.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三条施工质量3.1乙方应保证施工质量，确保围挡的安全、稳定、美观和使用寿命。3.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工材料，并确保施工过程中的安全防护措施到位。第四条施工费用4.1本协议约定的施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。4.2乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方支付预付款人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____，剩余款项在工程验收合格后支付。4.3甲方应按照本协议约定及时支付乙方施工费用，如甲方逾期支付，应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×日利率（日利率为____‰）。第五条合同的解除和终止5.1在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除本协议。5.2本协议履行完成后自行终止。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期天数×日违约金金额（日违约金金额为人民币____元）。6.2甲方未按照约定时间支付施工费用的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。第七条争议解决7.1本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.围挡施工设计方案2.围挡施工材料清单3.围挡施工安全防护措施方案4.施工进度计划表5.施工质量验收标准6.付款凭证7.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定或国家标准，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付施工费用，视为违约。4.甲方擅自解除或终止合同，视为违约。5.双方未履行协商义务，导致合同无法履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指大型学校建设项目的业主或授权代表。2.乙方：指提供围挡施工服务的承包商。3.施工期限：指合同约定的乙方完成施工的时间段。4.施工质量：指乙方施工过程中应保证的工程质量标准。5.违约金：指违约方应支付给守约方的经济赔偿。6.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，必要时甲方可要求乙方支付违约金。2.施工质量问题：立即停工，乙方负责整改并承担整改费用，直至符合质量要求。3.付款争议：查看付款凭证，核实应付款项，及时支付施工费用。4.合同解除或终止：依法办理合同解除或终止手续，双方互相退还已收款项。5.法律纠纷：聘请专业律师处理，必要时提交法院审理。五、所有应用场景：1.大型学校建设项目施工现场围挡施工。2.围挡施工服务采购及相关合