




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年自然灾害修复电力工程合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.项目背景及目的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目背景2.4项目目的3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量及计算方法4.工程进度及节点4.1工程进度计划4.2工程节点时间安排4.3工程进度调整机制5.工程质量标准5.1质量要求5.2质量检验标准5.3质量保证措施6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.2工程费用预算6.3工程费用支付方式6.4付款时间节点7.合同工期7.1工期安排7.2工期延误责任7.3工期调整程序8.保险及安全8.1保险责任8.2保险种类及费用8.3安全生产责任9.风险管理9.1风险识别9.2风险评估9.3风险应对措施10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任及争议解决11.1违约情形11.2违约责任11.3争议解决方式12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任13.合同生效及终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同修改14.4合同份数及效力第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:__________(自然灾害修复电力工程业主单位名称)乙方:__________(自然灾害修复电力工程施工单位名称)1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:__________(姓名)乙方法定代表人:__________(姓名)1.3合同双方联系方式甲方联系方式:电话:__________;邮箱:__________;地址:__________乙方联系方式:电话:__________;邮箱:__________;地址:__________1.4合同双方注册地址甲方注册地址:__________乙方注册地址:__________第二条项目背景及目的2.1项目名称“2024年自然灾害修复电力工程”2.2项目地点__________(具体地点)2.3项目背景因__________(具体自然灾害原因),导致__________(受影响电力设施情况),需进行修复。2.4项目目的确保受影响电力设施恢复正常运行,保障供电安全可靠。第三条工程范围及内容3.1工程范围包括但不限于:线路、变压器、配电柜、电缆、杆塔等设施的修复工作。3.2工程内容具体工程内容详见附件一:《自然灾害修复电力工程详细工程内容清单》。3.3工程量及计算方法工程量按国家现行定额标准及实际情况计算。第四条工程进度及节点4.1工程进度计划详见附件二:《自然灾害修复电力工程进度计划表》。4.2工程节点时间安排详见附件二:《自然灾害修复电力工程进度计划表》。4.3工程进度调整机制如遇不可抗力等因素导致进度延误,双方应协商调整工程进度计划。第五条工程质量标准5.1质量要求工程应达到国家现行电力行业质量标准。5.2质量检验标准详见附件三:《自然灾害修复电力工程质量检验标准》。5.3质量保证措施乙方应采取有效措施确保工程质量,包括但不限于:选用合格材料、加强施工管理等。第六条工程费用及支付方式6.1工程费用构成包括但不限于:材料费、人工费、机械费、施工管理费等。6.2工程费用预算详见附件四:《自然灾害修复电力工程费用预算表》。6.3工程费用支付方式甲方按乙方提交的工程进度报告及验收报告分期支付工程款。第七条合同工期7.1工期安排详见附件二:《自然灾害修复电力工程进度计划表》。7.2工期延误责任因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。7.3工期调整程序如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期,并书面确认。第八条保险及安全8.1保险责任甲方应为其所有财产投保相应的财产保险,乙方应为其工作人员投保意外伤害保险。8.2保险种类及费用保险种类及费用详见附件五:《保险条款及费用明细》。8.3安全生产责任双方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。第九条风险管理9.1风险识别双方应共同识别项目实施过程中可能出现的风险,包括但不限于:自然灾害、技术风险、市场风险等。9.2风险评估对识别出的风险进行评估,确定风险等级,并制定相应的风险应对措施。9.3风险应对措施针对不同风险等级,制定具体的风险应对措施,包括预防措施和应急响应措施。第十条保密条款10.1保密内容包括但不限于:技术资料、商务信息、商业秘密等。10.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年内。10.3违约责任任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于:赔偿损失、停止侵权行为等。第十一条违约责任及争议解决11.1违约情形包括但不限于:未按时完成工程、工程质量不符合标准、未按约定支付款项等。11.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。11.3争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。第十二条合同解除12.1解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。12.2解除程序一方提出解除合同,应提前__________日书面通知对方,经双方协商一致后解除。12.3解除后的责任解除合同后,双方应按约定承担相应的责任,包括但不限于:返还预付款、赔偿损失等。第十三条合同生效及终止13.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效日期__________年__________月__________日。13.3终止条件包括但不限于:合同约定的工程完成、合同解除、合同到期等。13.4终止程序合同终止前,双方应进行工程结算和财务清算。第十四条其他约定事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方应减轻或免除责任。14.2合同附件本合同附件包括但不限于:工程进度计划表、工程费用预算表、保险条款及费用明细等。14.3合同修改本合同经双方协商一致,可以修改。修改内容与本合同具有同等法律效力。14.4合同份数及效力本合同一式__________份,甲乙双方各执__________份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的,根据合同约定或双方协商一致,参与本合同履行的任何自然人、法人或其他组织。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于:监理、设计、咨询、检测、鉴定、评估、保险经纪、法律顾问等。第二条第三方介入的引入与程序2.1引入甲乙双方可协商一致引入第三方参与本合同的履行,引入第三方前应书面通知对方。2.2程序1.双方共同协商确定第三方介入的具体事项和范围;2.双方与第三方签订相应的合作协议或委托合同;3.第三方应具备相应的资质和能力,并取得甲乙双方的认可;4.双方将第三方介入的相关信息纳入本合同附件。第三条第三方的责任与权利3.1责任第三方应根据其合作协议或委托合同,对本合同履行过程中的相关工作承担相应的责任,包括但不限于:1.完成约定的服务内容;2.保证服务质量符合国家相关标准;3.对其工作过程中的违法行为承担责任。3.2权利1.获得约定的报酬;2.要求甲乙双方提供必要的资料和信息;3.对甲乙双方违反合同约定或合作协议的行为提出异议。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1甲乙双方的责任甲乙双方应按照本合同约定,各自履行合同义务,承担相应的责任。4.2第三方的责任第三方应按照合作协议或委托合同,对其工作范围内的责任承担责任。4.3责任界定若第三方在履行职责过程中,因甲乙双方的原因导致第三方承担责任,甲乙双方应承担相应的连带责任。第五条第三方的责任限额5.1限额确定第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议或委托合同中约定,并在本合同附件中明确。5.2限额调整若第三方在履行职责过程中,因不可抗力或特殊情况导致责任限额不足,甲乙双方可协商调整责任限额。第六条第三方介入的合同变更6.1变更程序1.双方共同协商确定变更内容;2.双方将变更内容书面通知对方;3.变更内容经双方签字盖章后生效。6.2变更效力第三方介入导致的合同变更,与本合同具有同等法律效力。第七条第三方介入的合同解除7.1解除条件第三方介入导致合同无法履行或履行困难的,可按照本合同解除条款进行解除。7.2解除程序解除合同前,双方应书面通知对方,并协商解除事宜。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入引起的争议,应按照本合同约定的争议解决方式进行解决。8.2争议解决费用第三方介入引起的争议解决费用,由责任方承担。第九条第三方介入的合同终止9.1终止条件第三方介入的合同终止条件,应按照合作协议或委托合同中的约定执行。9.2终止程序合同终止前,双方应进行必要的清算工作,包括但不限于:费用结算、资料交接等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《自然灾害修复电力工程详细工程内容清单》详细列出工程的具体项目、工程量、材料规格、施工工艺等。2.《自然灾害修复电力工程进度计划表》列出工程各阶段的开始和结束时间,以及关键节点的时间安排。3.《自然灾害修复电力工程质量检验标准》明确工程质量的要求和检验方法,包括材料、施工工艺、验收标准等。4.《自然灾害修复电力工程费用预算表》列出工程各项费用的预算,包括材料费、人工费、机械费等。5.《保险条款及费用明细》详细说明保险种类、保险金额、保险期限、保险费用等。6.《第三方合作协议或委托合同》规定第三方介入的具体事项、服务内容、责任权利、费用支付等。7.《合同变更记录》记录合同在履行过程中发生的任何变更及其生效日期。8.《合同解除通知》在合同解除时,双方发出的书面通知,确认解除合同的意愿。9.《争议解决文件》记录争议解决过程中的文件、会议记录、调解协议等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期,若乙方未按时完成工程,则构成违约。示例说明:若合同约定工程应在2024年12月31日前完成,但乙方实际完成时间为2025年1月10日,则乙方构成违约。2.违约行为:工程质量不符合标准责任认定标准:若工程经检验不符合国家相关质量标准,则构成违约。示例说明:若工程验收时发现部分设备不符合国家标准,则乙方构成违约。3.违约行为:未按约定支付款项责任认定标准:若甲方未按合同约定的支付时间支付工程款项,则构成违约。示例说明:若合同约定甲方应在每月底支付当月工程款,但甲方未按时支付,则甲方构成违约。4.违约行为:违反保密条款责任认定标准:若任何一方泄露合同中的保密信息,则构成违约。示例说明:若甲方泄露乙方商业秘密,则甲方构成违约。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:若因不可抗力导致合同无法履行,双方均不承担责任。示例说明:若发生地震导致工程中断,双方均不承担责任。全文完。2024年自然灾害修复电力工程合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2法定术语1.3解释方法2.合同主体2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3第三方基本信息(如有)3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容3.5项目工期4.项目费用4.1工程造价4.2支付方式4.3支付时间4.4付款条件4.5逾期付款责任5.材料设备5.1材料设备清单5.2材料设备质量要求5.3材料设备供应责任5.4材料设备验收标准6.施工管理6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3施工现场管理6.4施工质量要求6.5施工安全要求7.竣工验收7.1竣工验收标准7.2竣工验收程序7.3竣工验收报告7.4竣工验收合格证书8.返修与保修8.1返修条件8.2返修责任8.3保修期限8.4保修范围9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件10.4合同解除程序11.违约责任11.1违约责任认定11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力发生后的处理12.3不可抗力证明13.法律适用与争议管辖13.1法律适用13.2争议管辖14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1本合同中,“甲方”指委托进行自然灾害修复电力工程的自然灾害受灾地区政府或其指定的施工单位。1.1.2本合同中,“乙方”指承担自然灾害修复电力工程建设的施工单位。1.1.3本合同中,“工程”指乙方按照合同约定进行施工的自然灾害修复电力工程。1.1.4本合同中,“设计文件”指乙方根据甲方要求编制的工程图纸及相关技术文件。1.2法定术语1.2.1本合同中,“工程量清单”指乙方提供的工程量明细,包括工程量、材料、设备等。1.2.2本合同中,“工程款”指乙方完成工程后,甲方应支付的款项。1.3解释方法1.3.1本合同条款如有歧义,应按照合同订立时的背景和目的进行解释。2.合同主体2.1甲方基本信息2.1.1甲方名称:X自然灾害受灾地区人民政府2.1.2甲方地址:X2.1.3甲方联系人:X2.2乙方基本信息2.2.1乙方名称:X电力工程建设有限公司2.2.2乙方地址:X2.2.3乙方联系人:X2.3第三方基本信息(如有)2.3.1第三方名称:X设计研究院2.3.2第三方地址:X2.3.3第三方联系人:X3.项目概况3.1项目名称:2024年自然灾害修复电力工程3.2项目地点:X地区3.3项目规模:X千瓦3.4项目内容:包括电力线路修复、变压器更换、配电设备安装等3.5项目工期:自合同签订之日起6个月内完成4.项目费用4.1工程造价:根据工程量清单及市场行情,经双方协商确定,总价为人民币X万元。4.2支付方式:分阶段支付,具体支付节点如下:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价的20%。4.2.2进度款:每个阶段完成后,支付该阶段合同总价的30%。4.2.3竣工验收款:工程竣工验收合格后,支付合同总价的40%。4.2.4保修金:保修期满后,支付剩余的10%作为保修金。4.3支付时间:每个支付节点前5个工作日。4.4付款条件:乙方提供相应阶段的工作完成证明及相关材料。4.5逾期付款责任:逾期付款的,甲方应向乙方支付逾期付款金额的每日万分之五的违约金。5.材料设备5.1材料设备清单:详见附件一。5.2材料设备质量要求:所有材料设备应符合国家标准和行业规范,并满足甲方要求。5.3材料设备供应责任:乙方负责提供合同约定的材料设备,并确保其质量和数量符合要求。5.4材料设备验收标准:按国家标准和行业规范执行。6.施工管理6.1施工组织设计:乙方应在合同签订后10个工作日内提交施工组织设计,经甲方审核通过后方可实施。6.2施工进度计划:乙方应编制详细的施工进度计划,经甲方审核通过后执行。6.3施工现场管理:乙方应负责施工现场的管理,确保施工安全、文明、有序。6.4施工质量要求:乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量符合要求。6.5施工安全要求:乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。8.返修与保修8.1返修条件8.1.1保修期内,因乙方施工质量问题导致的工程损坏,甲方有权要求乙方进行返修。8.1.2返修工程应满足原设计要求和质量标准。8.2返修责任8.2.1乙方应承担因自身施工质量问题导致的返修责任。8.2.2乙方应无偿进行返修,并承担因返修造成的损失。8.3保修期限8.3.1电力线路、变压器等设备的保修期限为自竣工验收合格之日起三年。8.3.2配电设备等辅助设施的保修期限为自竣工验收合格之日起两年。8.4保修范围8.4.1保修范围包括但不限于设备损坏、线路故障、配件更换等。8.4.2保修不包括因自然损坏、人为破坏、不当使用等原因造成的损坏。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1如有约定争议解决机构,则应向该机构提交争议解决申请。9.3争议解决程序9.3.1争议双方应按照争议解决机构的规定提交争议材料。9.3.2争议解决机构应在收到争议材料后30日内组织调解或仲裁。10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1任何一方提出变更请求,应书面通知对方,并说明变更原因。10.1.2变更内容应经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。10.2合同变更程序10.2.1变更协议应作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。10.3合同解除条件10.3.1合同订立后,任何一方违反合同约定,致使合同无法履行。10.3.2因不可抗力导致合同无法履行。10.4合同解除程序10.4.1解除合同应书面通知对方,并说明解除原因。10.4.2合同解除后,双方应按照约定办理结算手续。11.违约责任11.1违约责任认定11.1.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。11.1.2违约责任的认定依据本合同约定及国家有关法律法规。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约金、赔偿金等违约责任。11.2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定。11.3违约责任赔偿11.3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。12.不可抗力12.1不可抗力定义12.1.1不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力发生后的处理12.2.1发生不可抗力后,双方应及时通知对方,并提供相关证明。12.2.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方可根据实际情况协商解决。12.3不可抗力证明12.3.1不可抗力证明应由乙方提供,包括但不限于政府部门发布的通知、新闻报道等。13.法律适用与争议管辖13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议管辖13.2.1合同履行过程中发生的争议,由合同签订地人民法院管辖。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件14.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同。14.3合同解除后的处理14.3.1合同解除后,双方应按照约定办理结算手续。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”是指合同主体之外的,为合同履行提供专业服务或协助的其他自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询机构等。15.2第三方责权利15.2.1第三方应按照合同约定或委托合同的要求,独立、公正地履行职责。15.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其职责。15.2.3第三方有权根据其专业判断提出建议,但最终决策权仍属于甲乙双方。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的关系:第三方受甲方委托,为甲方提供专业服务或协助,甲方对第三方的行为承担连带责任。15.3.2第三方与乙方的关系:第三方受乙方委托,为乙方提供专业服务或协助,乙方对第三方的行为承担连带责任。15.3.3第三方与甲乙双方的关系:第三方与甲乙双方均为独立主体,相互之间不承担连带责任。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1甲方增加条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件,以胜任其委托的职责。16.1.2甲方应与第三方签订书面委托合同,明确双方的权利义务。16.2乙方增加条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。16.2.2乙方应接受第三方的监督和检查,及时整改发现的问题。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的定义17.1.1本合同中的“第三方责任限额”是指第三方在履行职责过程中,因自身过错导致甲乙双方损失的最高赔偿额。17.2第三方责任限额的确定17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在委托合同中约定,并经第三方书面同意。17.2.2第三方责任限额不得超过合同总价的10%。17.3第三方责任限额的适用17.3.1第三方责任限额仅适用于第三方在履行职责过程中因自身过错导致的损失。17.3.2第三方责任限额不适用于因不可抗力、甲乙双方违约等原因导致的损失。17.4第三方责任限额的赔偿17.4.1第三方在责任限额范围内承担赔偿责任。17.4.2第三方在责任限额外导致的损失,由甲乙双方根据合同约定承担责任。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更的条件18.1.1如有需要,甲乙双方可协商一致,对第三方介入的合同内容进行变更。18.2合同变更的程序18.2.1合同变更应书面通知第三方,并取得其同意。18.2.2合同变更后的内容作为原合同的补充或替代,与原合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方的营业执照副本复印件说明:用于证明合同签订双方的合法主体资格。2.附件二:工程量清单说明:详细列出工程项目的数量、材料、设备等,作为工程结算的依据。3.附件三:设计文件说明:包括工程图纸、技术文件等,作为工程建设的指导文件。4.附件四:施工组织设计说明:详细阐述施工方案、进度计划、安全管理措施等。5.附件五:材料设备清单说明:列出工程所需材料、设备的种类、规格、数量等。6.附件六:施工进度计划说明:明确工程各个阶段的开始和结束时间。7.附件七:工程验收报告说明:记录工程竣工验收的情况,包括验收时间、验收结果等。8.附件八:保修期开始及结束日期证明说明:证明保修期的起始和结束日期。9.附件九:第三方介入合同说明:详细约定第三方介入的相关事宜,包括第三方职责、权利义务等。10.附件十:变更协议说明:记录合同变更的内容和双方协商一致的意见。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:乙方应承担每日按合同总价0.1%的违约金,直至工程完成。示例:若合同约定工期为6个月,乙方延迟一个月完成工程,则应支付合同总价的0.6%作为违约金。2.违约行为:乙方提供的材料设备不符合质量要求。责任认定标准:乙方应无条件更换不合格的材料设备,并承担更换费用。示例:若乙方提供的变压器不符合质量要求,乙方应负责更换并承担更换费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:甲方应按合同约定支付工程款,逾期支付应向乙方支付每日万分之五的违约金。示例:若甲方逾期支付工程款,应向乙方支付逾期付款金额的每日万分之五的违约金。4.违约行为:第三方未按委托合同履行职责。责任认定标准:第三方应承担因其违约行为导致的损失,并赔偿甲乙双方的经济损失。示例:若第三方未按约定时间提供设计文件,应赔偿因延迟造成的损失。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准:双方应根据不可抗力影响程度,协商解决合同履行问题。示例:若发生地震等不可抗力事件,导致工程无法按期完成,双方应协商延期完成工程。全文完。2024年自然灾害修复电力工程合同2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间1.3合同签订地点1.4合同生效条件1.5合同期限2.1工程概况2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程质量要求3.1乙方义务3.1.1工程施工责任3.1.2工程进度保证3.1.3工程安全责任3.1.4工程质量保证3.1.5工程变更处理4.1甲方义务4.1.1提供工程所需材料4.1.2提供工程所需场地4.1.3保障施工环境4.1.4工程验收4.1.5付款义务5.1付款方式5.1.1付款进度5.1.2付款比例5.1.3付款期限5.1.4付款方式变更6.1工程验收6.1.1验收标准6.1.2验收程序6.1.3验收时间6.1.4验收争议解决7.1争议解决7.1.1争议解决方式7.1.2争议解决程序7.1.3争议解决机构8.1违约责任8.1.1违约情形8.1.2违约责任8.1.3违约赔偿9.1合同解除9.1.1合同解除条件9.1.2合同解除程序9.1.3合同解除责任10.1合同终止10.1.1合同终止条件10.1.2合同终止程序10.1.3合同终止责任11.1合同附件11.1.1附件名称11.1.2附件内容12.1合同变更12.1.1变更程序12.1.2变更内容12.1.3变更生效条件13.1合同解除13.1.1合同解除条件13.1.2合同解除程序13.1.3合同解除责任14.1其他约定14.1.1其他约定事项14.1.2其他约定效力第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.2甲方地址:(详细地址)1.1.3甲方联系人:(姓名)1.1.4甲方联系电话:(电话号码)1.1.5甲方法定代表人:(姓名)1.2.2乙方地址:(详细地址)1.2.3乙方联系人:(姓名)1.2.4乙方联系电话:(电话号码)1.2.5乙方法定代表人:(姓名)第二条合同签订时间2.1合同签订日期:____年____月____日第三条合同签订地点3.1合同签订地点:(详细地址)第四条合同生效条件4.1合同双方签字盖章后生效。4.2合同签订后,甲方应于____个工作日内向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。第五条合同期限5.1合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____个月。第六条工程概况6.1工程名称:(具体工程名称)6.2工程地点:(详细地址)6.3工程内容:(具体工程内容描述)6.4工程规模:(工程规模描述,如面积、长度等)6.5工程质量要求:(工程质量标准,如国家标准、行业标准等)第七条乙方义务7.1.1工程施工责任:乙方应按照合同约定和工程图纸要求,全面负责工程的施工工作,确保工程质量、安全、进度符合合同要求。7.1.2工程进度保证:乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。7.1.3工程安全责任:乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全,防止事故发生。7.1.4工程质量保证:乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合要求。如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应无条件进行返工,直至达到合格标准,并承担由此产生的全部费用。7.1.5工程变更处理:如因不可抗力或甲方要求等原因需要变更工程,乙方应根据甲方的要求,在收到变更通知后____个工作日内提出变更方案,经甲方确认后实施,变更部分的价格按双方协商确定。第八条甲方义务8.1.1提供工程所需材料:甲方应按照合同约定的时间和数量向乙方提供施工所需的材料,并保证材料的质量符合国家相关标准和合同要求。8.1.2提供工程所需场地:甲方应确保施工场地平整、安全,并按照乙方施工需求提供必要的施工通道和临时设施。8.1.3保障施工环境:甲方应保障施工期间的环境安全,包括但不限于提供必要的环保措施,防止施工对周围环境造成污染。8.1.4工程验收:甲方应按照合同约定的验收标准和程序对完成的工程进行验收,并在验收合格后七个工作日内向乙方支付相应款项。8.1.5付款义务:甲方应按照合同约定的付款进度和比例,在约定的时间内向乙方支付工程款项。第九条付款方式9.1.1付款进度:合同总价款的付款进度分为预付款、进度款和结算款。9.1.2付款比例:预付款比例为合同总价款的____%,进度款按已完成工程量的____%支付,结算款在工程验收合格后七个工作日内支付。9.1.3付款期限:预付款在合同签订后____个工作日内支付,进度款在每月的____日前支付。9.1.4付款方式变更:任何付款方式的变更需经双方书面同意,并签订补充协议。第十条工程验收10.1.1验收标准:工程验收标准应符合国家相关标准和合同约定。10.1.2验收程序:工程验收应按照合同约定的程序进行,包括自检、预验收和正式验收。10.1.3验收时间:工程验收应在工程完工后七个工作日内进行。10.1.4验收争议解决:如验收过程中出现争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构解决。第十一条争议解决11.1.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.1.2争议解决程序:如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.1.3争议解决机构:如双方约定有仲裁机构,争议提交该机构仲裁。第十二条违约责任12.1.1违约情形:包括但不限于未按时付款、未按时提供材料、未按时完成工程、工程质量不合格等。12.1.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、返工重做等。12.1.3违约赔偿:违约赔偿的具体数额由双方协商确定,协商不成的,按合同约定执行。第十三条合同解除13.1.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。13.1.2合同解除程序:任何一方提出解除合同时,应提前____个工作日书面通知对方,并说明理由。13.1.3合同解除责任:合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行和未履行的义务,并承担相应的责任。第十四条其他约定14.1.1其他约定事项:包括但不限于保密、知识产权、不可抗力等。14.1.2其他约定效力:本合同其他约定事项与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.2第三方的介入范围包括但不限于项目咨询、工程监理、设备调试、技术支持、质量检测等。第十六条第三方的选择与指定16.1甲乙双方应共同协商确定第三方的选择标准和条件。16.2第三方的选择应保证其具备完成合同相关任务的专业能力和信誉。16.3甲乙双方有权指定第三方,并应确保第三方接受指定并履行相应义务。第十七条第三方的责任与权利17.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,独立、公正地履行其职责。17.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以完成其工作任务。17.3第三方在履行职责过程中,对甲乙双方提供的资料和信息负有保密义务。第十八条第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、专业能力和合同约定进行确定。18.2第三方因自身原因造成合同履行障碍或损失,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过合同总价款的____%。18.3第三方责任限额的具体数额应在合同附件中明确。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方、乙方的关系为独立合同关系,第三方不参与甲乙双方的权利义务分配。19.2第三方在履行职责过程中,其行为代表其自身,不构成甲乙双方之间的任何法律关系。19.3第三方在合同履行过程中,如需与甲乙双方中的任何一方进行协商或解决争议,应通过甲乙双方指定的联系人进行。第二十条第三方介入的具体条款20.1第三方介入的具体条款应在合同中单独列出,包括但不限于:20.1.1第三方的名称、地址、联系人及联系方式。20.1.2第三方提供服务的具体内容和范围。20.1.3第三方的工作期限和进度要求。20.1.4第三方的费用计算和支付方式。20.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 油烟机安装合同协议书
- 茶山合作协议书
- 资金收益协议书
- 拆空调搬运合同协议书
- 舞蹈师徒协议书
- 租金减免协议书
- 瓷砖合伙人合同协议书
- 比亚迪海豹质保协议书
- 赔偿假牙协议书
- 资源交换协议书
- 中国铁路西安局招聘高校毕业生考试真题2024
- 2023北京初三一模数学试题汇编:代数综合(第26题)
- 毕业设计产品包装设计
- 安徽卷-2025届高考化学全真模拟卷
- 河北省石家庄市2025届普通高中高三教学质量检测(三)英语试卷及答案
- 2025届百师联盟高三下学期二轮复习联考(三)政治试题(含答案)
- 2024年云南省文山州第二人民医院选调工作人员考试真题
- 《埃菲尔铁塔》课件
- 深圳市城市规划标准与准则2024版
- 2025年高考化学三轮冲刺:实验综合大题 刷题练习题(含答案解析)
- 《低空经济及其产业发展-把握机会、布局未来》课件
评论
0/150
提交评论