2024版建设工程施工合同条件范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同条件范本本合同目录一览第一条一般条款1.1合同当事人1.2合同文件1.3合同的组成1.4合同的生效1.5合同的修改和补充第二条工程范围与工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条工期与进度3.1工期3.2进度计划3.3工期延误第四条质量与标准4.1质量要求4.2质量控制4.3质量验收第五条价格与支付5.1合同价格5.2价格调整5.3支付方式5.4支付程序第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工安全与环保7.1施工安全7.2环境保护第八条违约责任8.1承包商的违约8.2发包方的违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律诉讼第十条合同的解除10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序10.3合同解除的后果第十一条继承与转让11.1合同的继承11.2合同的转让第十二条合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止的程序12.3合同终止后的义务第十三条不可抗力13.1不可抗力的认定13.2不可抗力的后果第十四条保密条款14.1保密内容14.2保密期限14.3违约保密条款第一部分：合同如下：第一条一般条款1.1合同当事人（此处填写甲方全称、地址、联系人及联系方式）（此处填写乙方全称、地址、联系人及联系方式）1.2合同文件1.2.1合同协议书1.2.2中标通知书1.2.3投标文件1.2.4专用合同条款1.2.5通用合同条款1.2.6合同技术文件1.2.7合同图纸1.2.8相关规范和标准1.2.9其他双方认为应当作为合同组成部分的文件1.3合同的组成1.3.1合同文件应按照上述顺序排列，前述文件互相补充，如有冲突，以具体文件的优先顺序为准。1.3.2合同文件的修改和补充，应以书面形式进行，经双方确认后生效。1.4合同的生效1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2本合同的有效期至合同约定的工程竣工交付之日止。1.5合同的修改和补充1.5.1合同履行过程中，如遇特殊情况需要调整合同内容，双方可协商一致，并以书面形式修改或补充。1.5.2合同的修改或补充，经双方签字盖章后，与原合同具有同等法律效力。第二条工程范围与工程量2.1工程范围2.1.1本合同工程为：（此处填写工程名称、地点、规模等）2.1.2工程内容包括：（此处填写工程主要内容、项目等）2.2工程量清单2.2.1乙方应按照甲方提供的工程量清单编制施工图纸和施工方案。2.2.2甲方应按照约定时间提供完整的工程量清单，并对清单内容的准确性负责。2.3工程变更2.3.1甲方如需对工程范围、工程量等进行变更，应提前以书面形式通知乙方。2.3.2乙方接到变更通知后，应根据变更内容调整施工图纸和施工方案，并报甲方审批。2.3.3工程变更导致的费用增减，按照双方约定的方式进行调整。第三条工期与进度3.1工期3.1.1本工程的合同工期为：（填写工期起止日期）3.1.2乙方应按照合同约定的工期完成工程。3.2进度计划3.2.1乙方应根据工程特点和施工条件，编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。3.2.2乙方应按照审批后的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。3.3工期延误3.3.1乙方如因自身原因导致工程延误，应承担相应的违约责任。3.3.2甲方如因自身原因导致工程延误，应承担相应的违约责任。第四条质量与标准4.1质量要求4.1.1乙方应按照合同约定的质量标准和规范进行施工。4.1.2乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、适用。4.2质量控制4.2.1乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制。4.2.2甲方有权对施工过程进行监督检查，并提出质量要求。4.3质量验收4.3.1工程完成后，乙方应按照合同约定的验收标准进行自检。4.3.2甲方应按照约定时间组织验收，并对工程质量进行评定。4.3.3工程质量验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，并重新验收。第五条价格与支付5.1合同价格5.1.1本工程的合同总价为：（填写合同总价）5.1.2合同价格包含：（填写包含的费用内容）5.2价格调整5.2.1合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等影响合同价格的因素，双方可协商一致进行价格调整。5.2.2价格调整的具体办法，双方可另行签订补充协议。5.3支付方式5.3.1甲方按照乙方的施工进度和质量要求，分阶段支付合同第八条违约责任8.1承包商的违约8.1.1乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。8.1.2乙方擅自变更工程内容、工程量，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。8.1.3乙方违反合同约定的其他义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。8.2发包方的违约8.2.1甲方未按照合同约定的时间支付合同价款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应支付价款的____%。8.2.2甲方未按照合同约定的条件提供施工场地、施工资料、设备等，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。8.2.3甲方违反合同约定的其他义务，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。8.3违约赔偿8.3.1除违约金外，违约方还应赔偿对方因此造成的直接经济损失。8.3.2违约方的违约行为导致工程无法按期完成，甲方有权要求乙方支付因延期导致的各项损失，包括但不限于人员费用、设备租赁费用等。第九条争议解决9.1协商解决9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2双方协商不一致时，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2调解解决9.2.1双方在争议发生后，可向合同签订地的调解组织申请调解。9.2.2调解不成的，双方可按照约定选择仲裁或诉讼解决。9.3仲裁解决9.3.1双方在争议发生后，可按照约定向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。9.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.4法律诉讼9.4.1双方在合同履行过程中发生的争议，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.4.2诉讼期间，双方应继续履行合同，除非经法院判决或裁定的停止执行。第十条合同的解除10.1合同解除的条件10.1.1在合同履行过程中，如一方严重违约，对方有权解除合同。10.1.2在合同履行过程中，如发生不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.2合同解除的程序10.2.1合同解除应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。10.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。10.3合同解除后的义务10.3.1合同解除后，乙方应按照甲方要求撤出施工场地，交还施工资料、设备等。10.3.2合同解除后，甲方应按照约定支付乙方已完成的工程价款。第十一条继承与转让11.1合同的继承11.1.1合同的有效期至工程竣工交付之日止，如工程尚未竣工，合同继承给甲方和乙方指定的合法继承人。11.1.2继承人应继续履行合同，并承担合同约定的权利和义务。11.2合同的转让11.2.1未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分转让给第三方。11.2.2合同转让应签订书面转让协议，并报送对方确认。第十二条合同的终止12.1合同终止的条件12.1.1工程竣工并经验收合格，双方签署工程移交证书，合同即告终止。12.1.2合同履行期间，如一方发生破产、清算等法定终止条件，合同即告终止。12.2合同终止的程序12.2.1合同终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。12.2.2合同终止后，乙方应按照甲方要求撤出施工场地，交还施工资料、设备等。12.3合同终止后的义务12.3.1合同终止后，甲方应按照约定支付乙方已完成的工程价款。12.3.2合同终止后，乙方应按照甲方要求第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同协议书附件2：中标通知书附件3：投标文件附件4：专用合同条款附件5：通用合同条款附件6：合同技术文件附件7：合同图纸附件8：相关规范和标准附件1：合同协议书附件1.1：双方的全称、地址、联系人及联系方式附件1.2：工程范围、工程量、工期、质量标准等关键条款的详细描述附件2：中标通知书附件2.1：中标结果的公示日期、中标候选人的排序附件2.2：中标通知书的出具日期、出具单位附件3：投标文件附件3.1：投标报价书附件3.2：施工组织设计附件3.3：项目管理机构人员名单附件3.4：投标保证金支付凭证附件4：专用合同条款附件4.1：合同价格与支付条款附件4.2：工程范围与工程量变更条款附件4.3：工期与进度条款附件4.4：质量与标准条款附件4.5：材料与设备供应条款附件5：通用合同条款附件5.1：一般性条款，包括合同的生效、终止、继承与转让等附件5.2：争议解决条款，包括协商、调解、仲裁、诉讼等附件6：合同技术文件附件6.1：施工图纸附件6.2：施工方案附件6.3：施工工艺说明附件7：合同图纸附件7.1：工程平面图附件7.2：工程立面图附件7.3：工程剖面图附件8：相关规范和标准附件8.1：国家及地方建设规范附件8.2：行业标准附件8.3：甲方提供的特殊规范和标准说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程2.乙方擅自变更工程内容、工程量3.乙方违反合同约定的其他义务4.甲方未按照合同约定的时间支付合同价款5.甲方未按照合同约定的条件提供施工场地、施工资料、设备等6.甲方违反合同约定的其他义务违约责任认定标准：1.违约方应承担违约金，违约金为合同总价款的一定比例2.违约方应赔偿对方因此造成的直接经济损失3.违约方的违约行为导致工程无法按期完成，甲方有权要求乙方支付因延期导致的各项损失示例说明：如果乙方未按照合同约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。如果甲方未按照合同约定的时间支付合同价款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应支付价款的2%。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方因违约行为而应支付给对方的一种经济补偿。3.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。4.质量控制：指对施工过程中的质量进行监督检查，确保工程质量符合合同约定。5.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。6.合同继承：指合同的有效期至工程竣工交付之日止，如工程尚未竣工，合同继承给甲方和乙方指定的合法继承人。7.合同转让：指合同双方经对方同意，将合同的全部或部分转让给第三方。8.法律诉讼：指合同双方在发生争议时，向法院提起诉讼，寻求法律解决。1.不可抗力条款应用于合同履行过程中，如因不可抗力导致