2024年通风空调安装工程分包协议3篇_第1页
2024年通风空调安装工程分包协议3篇_第2页
2024年通风空调安装工程分包协议3篇_第3页
2024年通风空调安装工程分包协议3篇_第4页
2024年通风空调安装工程分包协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩61页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年通风空调安装工程分包协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程工期4.分包价格及支付方式4.1分包价格4.2分包工程款支付方式4.3分包工程款支付时间5.质量要求及验收标准5.1质量标准5.2验收程序5.3验收标准6.安全生产责任6.1分包方安全生产责任6.2总包方安全生产责任6.3事故处理7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一:工程分包范围明细表12.2附件二:工程分包合同技术规范12.3附件三:其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署人14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同解释14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1分包方信息分包方名称:________法定代表人:________注册地址:________联系电话:________电子邮箱:________1.2总包方信息总包方名称:________法定代表人:________注册地址:________联系电话:________电子邮箱:________第二条工程概况2.1工程名称工程名称:________2.2工程地点工程地点:________2.3工程规模工程规模:________(平方米或立方米)2.4工程类型工程类型:________第三条工程分包内容3.1分包工程范围分包工程范围:包括但不限于通风管道、空调设备安装、调试及验收等。3.2分包工程量分包工程量:________(根据工程图纸及设计要求计算)3.3分包工程工期分包工程工期:自合同签订之日起________个工作日完成。第四条分包价格及支付方式4.1分包价格分包价格:人民币________元整(大写:________元整)4.2分包工程款支付方式分包工程款支付方式:按工程进度分阶段支付。4.3分包工程款支付时间分包工程款支付时间:首付款:合同签订后________个工作日内支付;进度款:按实际完成工程量的________%支付;结算款:工程竣工验收合格后________个工作日内支付;保修金:工程竣工验收合格后________个月支付。第五条质量要求及验收标准5.1质量标准质量标准:符合国家相关质量标准及设计要求。5.2验收程序验收程序:按国家相关标准及设计要求进行验收。5.3验收标准验收标准:分包工程验收合格标准:各项指标符合设计要求,无质量隐患;分包工程验收不合格标准:存在严重质量隐患,影响工程使用或安全。第六条安全生产责任6.1分包方安全生产责任分包方应严格遵守国家及地方安全生产法规,确保分包工程安全生产。6.2总包方安全生产责任总包方应负责监督分包方安全生产,提供必要的安全保障措施。6.3事故处理发生安全生产事故时,双方应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告相关部门。第七条保密条款7.1保密内容保密内容:包括但不限于技术资料、商业秘密、客户信息等。7.2保密期限保密期限:自合同签订之日起________年。7.3违约责任如分包方违反保密条款,导致保密信息泄露,分包方应承担相应法律责任,并赔偿总包方因此遭受的损失。第八条违约责任8.1分包方违约责任8.1.1如分包方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一日,应向总包方支付合同总价款的________%作为违约金。8.1.2如分包方施工质量不符合合同约定,导致返工或维修,分包方应承担由此产生的全部费用。8.1.3如分包方未经总包方同意擅自改变工程设计和施工方案,导致工程延误或质量不合格,分包方应承担全部责任。8.2总包方违约责任8.2.1如总包方未按合同约定支付工程款,每延迟一日,应向分包方支付合同总价款的________%作为违约金。8.2.2如总包方提供的工程图纸或技术资料存在错误,导致分包方施工错误,总包方应承担由此产生的全部费用。8.3违约处理8.3.1双方发生违约行为时,应友好协商解决。协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同项下发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交________仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后,双方应自争议发生之日起________日内书面通知对方。9.2.2双方应在接到争议通知之日起________日内提出书面答辩。9.2.3仲裁庭应自组成之日起________日内作出仲裁裁决。第十条合同解除条件及程序10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,决定解除合同;10.1.2一方违约,经对方催告后________日内仍未履行;10.1.3因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方;10.2.2收到解除合同通知的一方应在________日内回复;10.2.3双方应在接到对方回复后________日内签订解除合同协议。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格;11.2.2双方履行完毕合同约定的义务;11.2.3合同解除。第十二条合同附件12.1附件一:工程分包范围明细表12.2附件二:工程分包合同技术规范12.3附件三:其他相关文件第十三条合同签署13.1签署日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2签署人分包方(盖章):________法定代表人(签字):________总包方(盖章):________法定代表人(签字):________第十四条其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解释本合同的解释权归总包方所有。14.3其他约定事项本合同未尽事宜,由双方协商解决。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、设计方、检测方、咨询方等。1.2第三方介入合同的目的:为确保合同履行,提高工程质量和效率,降低风险。2.第三方介入程序2.1第三方介入前,双方应协商确定第三方的资质、职责和权限。2.2第三方介入后,双方应通知第三方合同的主要内容,包括但不限于工程范围、工期、质量要求等。3.第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致工程延误、质量不合格或其他违约行为,应承担相应的违约责任。3.2第三方责任限额:3.2.1第三方责任限额为合同总价的________%;3.2.2超过责任限额的部分,由第三方自行承担。4.第三方职责和权限4.1第三方职责:4.1.1对工程进行监理、检测、设计、咨询等工作;4.1.2确保工程质量、进度和安全生产;4.1.3对分包方进行监督和管理。4.2第三方权限:4.2.1对分包方的施工过程进行监督检查;4.2.2对分包方提出的变更申请进行审核;4.2.3对分包方违反合同约定进行处罚。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与分包方的关系:5.1.1第三方对分包方的监督和管理,不改变分包方与总包方之间的合同关系;5.1.2分包方应遵守第三方的监督和管理要求。5.2第三方与总包方的关系:5.2.1第三方应协助总包方对分包方进行监督管理;5.2.2总包方应向第三方提供必要的工作条件和信息。5.3第三方与甲方的关系:5.3.1第三方应按照甲方的要求,履行合同约定的职责;5.3.2甲方应向第三方提供必要的工作条件和信息。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1第三方介入费用:6.1.1第三方介入费用由甲方承担;6.1.2第三方介入费用应包括但不限于监理费、检测费、设计费、咨询费等。6.2第三方介入期限:6.2.1第三方介入期限为合同约定的工期;6.2.2如因特殊原因导致工期延长,经双方协商一致,可适当延长第三方介入期限。6.3第三方介入终止条件:6.3.1工程竣工验收合格;6.3.2双方履行完毕合同约定的义务;6.3.3第三方职责履行完毕。6.4第三方介入期间的费用结算:6.4.1第三方介入费用按月结算;6.4.2每月末,第三方应向甲方提交费用结算报告。7.第三方责任追究7.1第三方在履行职责过程中,如因故意或重大过失导致工程延误、质量不合格或其他违约行为,应承担相应的法律责任。7.2第三方责任追究程序:7.2.1由甲方或总包方提出;7.2.2第三方应在接到追究责任通知后________日内答复;7.2.3如第三方未在规定期限内答复,视为默认承担责任。7.3第三方责任追究的赔偿:7.3.1第三方应赔偿甲方或总包方因此遭受的直接损失;7.3.2第三方赔偿金额不得超过合同约定的责任限额。7.4第三方责任追究的法律适用:7.4.1本合同未尽事宜,适用中华人民共和国相关法律法规。8.本合同附件8.1附件一:第三方介入协议8.2附件二:第三方资质证明8.3附件三:第三方职责和权限明细表8.4附件四:第三方介入费用结算报告第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程分包范围明细表要求:详细列出分包工程的名称、规格、数量、质量要求等。说明:此附件用于明确分包工程的详细内容,作为合同附件之一。2.附件二:工程分包合同技术规范要求:详细列出分包工程的技术规范、设计要求、验收标准等。说明:此附件用于明确分包工程的技术要求,确保工程质量。3.附件三:第三方介入协议要求:明确第三方的介入目的、职责、权限、费用等。说明:此附件用于明确第三方介入的具体事项,确保第三方工作的顺利进行。4.附件四:第三方资质证明要求:提供第三方资质证书、营业执照等证明文件。说明:此附件用于证明第三方具备履行合同所需的资质和能力。5.附件五:第三方职责和权限明细表要求:详细列出第三方的职责和权限,明确其工作范围。说明:此附件用于明确第三方在合同中的具体职责和权限。6.附件六:第三方介入费用结算报告要求:详细列出第三方介入期间的费用支出,包括但不限于监理费、检测费等。说明:此附件用于明确第三方介入费用的结算情况,确保费用透明。7.附件七:工程进度报告要求:定期报告工程进度,包括已完成工程量、剩余工程量、存在问题等。说明:此附件用于跟踪工程进度,确保工程按计划进行。8.附件八:工程验收报告要求:详细记录工程验收情况,包括验收时间、验收结果、存在问题等。说明:此附件用于明确工程验收的标准和结果,确保工程质量。9.附件九:违约行为及责任认定记录要求:记录违约行为及责任认定情况,包括违约行为、责任认定依据、处理结果等。说明:此附件用于明确违约行为及责任认定,确保合同履行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定的时间完成工程;1.2分包方施工质量不符合合同约定;1.3分包方未经总包方同意擅自改变工程设计和施工方案;1.4总包方未按合同约定支付工程款;1.5第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失导致工程延误、质量不合格或其他违约行为。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定依据为合同约定和相关法律法规;2.2责任认定标准为违约行为的严重程度和影响;2.3违约责任认定由双方协商解决,如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.违约责任示例:3.1分包方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一日,应向总包方支付合同总价款的________%作为违约金;3.2分包方施工质量不符合合同约定,导致返工或维修,分包方应承担由此产生的全部费用;3.3第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失导致工程延误,应赔偿甲方或总包方因此遭受的直接损失。全文完。2024年通风空调安装工程分包协议1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方地址1.1.3分包方法定代表人1.1.4分包方联系方式1.2主包方信息1.2.1主包方名称1.2.2主包方地址1.2.3主包方法定代表人1.2.4主包方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程工期第三条分包工程范围及质量要求3.1分包工程范围3.2分包工程质量要求3.3质量验收标准第四条分包工程进度及款项支付4.1分包工程进度计划4.2款项支付方式4.3款项支付节点4.4款项支付条件第五条材料供应及管理5.1材料供应责任5.2材料质量要求5.3材料验收及保管5.4材料损耗及索赔第六条施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工安全措施6.3施工环境保护6.4施工现场协调第七条工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果处理第八条保修责任8.1保修期限8.2保修内容8.3保修费用承担第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一条合同生效、变更及终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件11.4合同解除程序第十二条合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:材料清单12.3附件三:工程进度计划12.4附件四:其他相关文件第十三条合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署代表13.4签署单位盖章第十四条其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:空调设备有限公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.2主包方信息1.2.1主包方名称:建筑工程有限公司1.2.2主包方地址:省市区路号1.2.3主包方法定代表人:第二条工程概况2.1工程名称:大厦通风空调安装工程2.2工程地点:省市区路号2.3工程内容:包括通风系统、空调系统、冷热水系统等2.4工程规模:总建筑面积约为10万平方米2.5工程工期:自合同生效之日起180天内完成第三条分包工程范围及质量要求3.1分包工程范围:通风系统、空调系统、冷热水系统等安装工程3.2分包工程质量要求:符合国家相关质量标准和规范3.3质量验收标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范执行第四条分包工程进度及款项支付4.1分包工程进度计划:详见附件三4.2款项支付方式:分阶段支付4.3款项支付节点:工程进度达到合同约定节点时支付4.4款项支付条件:验收合格、无争议第五条材料供应及管理5.1材料供应责任:分包方负责所有分包工程所需材料、设备的采购、供应和管理5.2材料质量要求:所有材料必须符合国家相关标准和规范5.3材料验收及保管:材料进场前需进行验收,合格后方可使用;材料需妥善保管,防止损坏、丢失5.4材料损耗及索赔:因分包方原因造成的材料损耗,由分包方承担;因非分包方原因造成的材料损耗,可向主包方提出索赔第六条施工现场管理6.1施工现场布置:分包方负责施工现场的布置和管理,确保施工安全和环境保护6.2施工安全措施:严格执行国家有关安全生产法律法规,制定并落实各项安全措施6.3施工环境保护:遵守国家环保法规,采取有效措施保护施工现场及周围环境6.4施工现场协调:与主包方、业主及其他相关单位保持良好沟通,及时解决施工现场问题第七条工程验收7.1验收标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范执行7.2验收程序:分阶段验收,每个阶段完成后由主包方组织验收7.3验收结果处理:验收合格,签署验收报告;验收不合格,及时整改,重新验收第八条保修责任8.1保修期限:自竣工验收合格之日起,通风空调系统保修期为两年,冷热水系统保修期为一年8.2保修内容:保修期内,因分包方施工质量问题导致的设备故障或损坏,由分包方负责免费维修或更换8.3保修费用承担:保修期内发生的保修费用,由分包方承担;保修期满后,因设备自然磨损或非分包方原因造成的损坏,由设备所有人承担维修费用第九条违约责任9.1违约情形:包括未按期完成工程、工程质量不符合约定、材料供应不及时、施工过程中造成安全事故等9.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担相关责任等9.3违约赔偿方式:违约赔偿金额根据违约程度和实际损失确定,可包括直接经济损失、间接经济损失、信誉损失等第十条争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:仲裁委员会10.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行第十一条合同生效、变更及终止11.1合同生效条件:双方签字盖章后生效11.2合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后签订书面变更协议11.3合同终止条件:合同约定的工程完成、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等11.4合同解除程序:任何一方要求解除合同,应书面通知对方,并说明理由;合同解除后,双方应按照约定办理相关事宜第十二条合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:材料清单12.3附件三:工程进度计划12.4附件四:其他相关文件第十三条合同签署13.1签署日期:2024年1月1日13.2签署地点:市区路号13.3签署代表:(分包方)、(主包方)13.4签署单位盖章:空调设备有限公司、建筑工程有限公司第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效14.4本合同未尽事宜,以双方实际履行情况为准第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定,对合同执行过程进行监督、评估、协调或提供专业服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同签订的甲乙双方及合同执行过程中的分包方。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件:2.1.1甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入以保障合同履行的顺利进行。2.1.2第三方具备相应的资质和能力,能够履行其职责。2.2第三方介入的程序:2.2.1甲乙双方共同确定第三方介入的具体需求和职责。2.2.2双方签署第三方介入协议,明确第三方的权利、义务和责任。2.2.3第三方在介入前对合同履行情况进行初步评估,并提出建议。第三条第三方的权利和义务3.1第三方的权利:3.1.1获取合同履行过程中的相关信息,包括但不限于施工进度、质量情况、材料供应等。3.1.2对合同执行过程进行监督、评估和协调。3.1.3对合同执行过程中发现的问题提出建议或解决方案。3.2第三方的义务:3.2.1严格遵守甲乙双方签订的合同和相关法律法规。3.2.2独立、客观、公正地履行职责。3.2.3对所获取的信息保密。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,不得超过协议约定的金额。4.2第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的法律责任。4.3第三方的责任限额不适用于因不可抗力导致的责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,不参与甲乙双方的直接合同关系,其职责仅限于对合同执行过程的监督、评估和协调。5.2第三方与分包方的关系:第三方对分包方的施工质量和进度进行监督,但不对分包方的具体施工行为承担责任。5.3第三方与业主的关系:第三方在业主授权范围内,对合同执行情况进行评估,向业主报告,但不代表业主对施工质量或进度承担责任。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入协议到期或合同履行完毕,第三方介入终止。6.2甲乙双方可提前终止第三方介入,但应提前书面通知第三方,并说明理由。6.3第三方介入终止后,甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定,费用包括但不限于服务费、交通费、住宿费等。7.2第三方介入的费用在合同履行过程中按约定支付,支付方式与合同款项支付方式一致。第八条第三方介入协议的变更8.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式修改。8.2第三方介入协议的变更不影响原合同条款的效力。第九条争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方和第三方协商解决。9.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:工程量清单应详细列出各项工程量,包括但不限于通风管道长度、空调设备型号及数量、冷热水管道长度等,并附上相应的计算方法和依据。2.附件二:材料清单详细要求和说明:材料清单应列出所需材料的名称、规格、型号、数量、供应商信息、预计价格等,并确保材料的采购符合合同约定和质量要求。3.附件三:工程进度计划详细要求和说明:工程进度计划应明确各阶段的工作内容、起止时间、验收标准等,并确保工程进度与合同工期相一致。4.附件四:施工方案详细要求和说明:施工方案应详细描述施工方法、施工工艺、安全措施、环境保护措施等,确保施工过程安全、环保。5.附件五:施工图纸详细要求和说明:施工图纸应包括施工平面图、立面图、剖面图等,确保施工图纸的准确性和完整性。6.附件六:质量验收记录详细要求和说明:质量验收记录应记录每个阶段的验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。7.附件七:安全生产记录详细要求和说明:安全生产记录应记录施工现场的安全措施、安全事故处理、安全教育培训等情况。8.附件八:环境保护记录详细要求和说明:环境保护记录应记录施工现场的环境保护措施、环境污染处理、生态保护等情况。9.附件九:第三方介入协议详细要求和说明:第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等,确保第三方介入的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按期完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期和实际完成情况,计算延误的天数和造成的损失。示例说明:若分包方未能在合同约定的时间内完成工程,延误了30天,导致主包方经济损失10万元,则分包方需支付违约金和赔偿损失。2.违约行为:分包方施工质量不符合约定责任认定标准:根据合同约定的质量标准和实际验收结果,判断施工质量是否合格。示例说明:若分包方施工的通风系统不符合合同约定的质量标准,经验收不合格,分包方需进行整改,并承担由此产生的额外费用。3.违约行为:材料供应不及时责任认定标准:根据合同约定的材料供应时间和实际供应情况,判断材料供应是否及时。示例说明:若分包方未能在合同约定的时间内提供所需材料,导致工程延误,分包方需支付违约金,并承担由此产生的额外费用。4.违约行为:施工过程中造成安全事故责任认定标准:根据国家相关安全生产法律法规和合同约定,判断安全事故的责任归属。示例说明:若施工过程中发生安全事故,经调查,发现分包方存在违规操作,分包方需承担相应的法律责任。5.违约行为:违约金和赔偿损失责任认定标准:根据合同约定的违约金比例和实际损失,计算违约金和赔偿金额。示例说明:若分包方违约,按照合同约定支付违约金的比例为合同总价的5%,实际损失为10万元,则分包方需支付违约金5万元和赔偿损失10万元。全文完。2024年通风空调安装工程分包协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2本合同解释权2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.2主合同方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.分包范围4.1通风系统安装4.2空调系统安装4.3配套设施安装4.4质量要求5.工程进度与验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3验收程序6.技术标准与规范6.1设计规范6.2施工规范6.3材料标准7.付款方式7.1预付款7.2进度款7.3结算款7.4付款期限8.质保与售后服务8.1质保期限8.2售后服务内容8.3售后服务期限9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约行为界定10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.保密条款11.1保密范围11.2保密期限11.3保密措施12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同生效与解除程序14.其他约定14.1合同附件14.2通知送达14.3不可抗力条款14.4合同份数与效力第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指《2024年通风空调安装工程分包协议》。1.1.2“分包方”指承担本工程通风空调安装任务的乙方。1.1.3“主合同方”指委托分包方进行通风空调安装任务甲方。1.1.4“工程”指本合同约定的通风空调安装工程。1.1.5“合同金额”指本合同约定的工程总价款。1.1.6“工期”指本合同约定的工程完成期限。1.1.7“材料”指用于工程安装的通风空调设备、管道、配件等。2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.1.1名称:[分包方名称]2.1.2法定代表人:[法定代表人姓名]2.1.3联系地址:[分包方地址]2.1.4联系电话:[分包方电话]2.1.5注册资本:[分包方注册资本]2.2主合同方基本信息2.2.1名称:[主合同方名称]2.2.2法定代表人:[法定代表人姓名]2.2.3联系地址:[主合同方地址]2.2.4联系电话:[主合同方电话]3.项目概况3.1项目名称:[项目名称]3.2项目地点:[项目地点]3.3项目规模:[项目规模]3.4项目工期:[开始日期]至[结束日期]4.分包范围4.1通风系统安装4.1.1安装风机、通风管道、风口等设备。4.1.2通风系统调试与试运行。4.2空调系统安装4.2.1安装空调机组、冷热水管道、冷却水系统等设备。4.2.2空调系统调试与试运行。4.3配套设施安装4.3.1安装电气控制系统、自动调节系统等配套设施。4.3.2配套设施调试与试运行。4.4质量要求4.4.1通风空调系统应满足设计规范和功能要求。4.4.2工程质量应符合国家及行业相关标准。5.工程进度与验收5.1工程进度计划5.1.1分包方应按照工程进度计划合理安排施工。5.1.2进度计划应包括各阶段的开始和结束日期。5.2工程验收标准5.2.1通风空调系统应达到设计要求,运行稳定。5.2.2各项指标应符合国家及行业相关标准。5.3验收程序5.3.1分包方完成工程后,应向主合同方提出验收申请。5.3.2主合同方组织验收,验收合格后签署验收报告。6.技术标准与规范6.1设计规范:[设计规范名称及编号]6.2施工规范:[施工规范名称及编号]6.3材料标准:[材料标准名称及编号]8.付款方式8.1预付款8.1.1甲方应在合同签订后5个工作日内向分包方支付合同总金额的20%作为预付款。8.1.2预付款不计利息。8.2进度款8.2.1分包方按照合同约定的工程进度计划,每月向甲方提交进度款申请,包括已完成的工程量、质量验收合格证明及相关费用。8.2.2甲方应在收到分包方提交的进度款申请后10个工作日内支付当月进度款。8.3结算款8.3.1工程验收合格后,分包方应在15个工作日内向甲方提交结算报告。8.3.2甲方应在收到结算报告后30个工作日内完成审核,并支付结算款。8.4付款期限8.4.1预付款支付期限:合同签订后5个工作日内。8.4.2进度款支付期限:每月进度款申请后10个工作日内。8.4.3结算款支付期限:验收合格后30个工作日内。9.质保与售后服务9.1质保期限9.1.1通风空调系统质保期为工程验收合格之日起12个月。9.1.2质保期内,因分包方原因造成的质量问题,分包方应免费维修或更换。9.2售后服务内容9.2.1分包方提供24小时应急服务。9.2.2定期对通风空调系统进行保养和维护。9.3售后服务期限9.3.1售后服务期限为工程验收合格之日起5年。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同的争议解决机构为合同签订地人民法院。10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内协商解决。10.3.2协商不成,任何一方均可向争议解决机构提起诉讼。11.违约责任11.1违约行为界定11.1.1分包方未按合同约定完成工程或交付不合格工程。11.1.2甲方未按合同约定支付款项。11.1.3双方违反合同其他约定。11.2违约责任承担11.2.1分包方违约,应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金。11.2.2甲方违约,应向分包方支付合同总金额的5%作为违约金。11.3违约责任赔偿11.3.1双方违约造成的损失,应根据实际情况承担赔偿责任。12.保密条款12.1保密范围12.1.1双方对本合同内容及工程信息负有保密义务。12.1.2保密信息包括但不限于技术数据、图纸、技术方案等。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。12.3保密措施12.3.1双方应采取适当措施,防止保密信息的泄露。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期届满,工程验收合格。13.2.2双方协商一致终止合同。13.3合同解除与终止程序13.3.1双方协商一致解除或终止合同,应签署书面协议。13.3.2合同解除或终止后,双方应按照协议约定处理剩余事宜。14.其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于图纸、工程量清单、技术规范等。14.2通知送达14.2.1任何一方发出的通知,应以书面形式送达对方,送达日期以对方签收日期为准。14.3不可抗力条款14.3.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等导致合同无法履行的情形。14.3.2发生不可抗力,双方应协商解决合同履行问题。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,为提供咨询、监理、检测、评估或其他服务而介入的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业。15.2第三方介入条件15.2.1双方协商一致,认为有必要引入第三方参与合同履行。15.2.2第三方具备相应的资质和能力,能够满足合同履行需要。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照合同约定和双方要求,履行其职责,确保服务质量。15.3.2第三方的责任限于其提供的专业服务范围内,不承担合同履行的全部责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定获取相应的服务费用。15.4.2第三方有权要求合同双方提供必要的配合和支持。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入的程序16.1.1双方应签订《第三方服务协议》,明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用、期限等。16.1.2双方应将《第三方服务协议》作为本合同的附件。16.2第三方介入的费用16.2.1第三方服务的费用由双方在《第三方服务协议》中约定。16.2.2第三方服务的费用包括但不限于咨询费、监理费、检测费等。16.3第三方介入的期限16.3.1第三方介入的期限应在《第三方服务协议

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论