2024建筑工程施工合同的工程量和质量要求

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建筑工程施工合同的工程量和质量要求本合同目录一览第一条合同概述1.1合同双方1.2工程名称与地点1.3工程内容与规模1.4工程合同总价1.5合同工期第二条工程量清单2.1工程量清单编制依据2.2工程量计算规则2.3工程量清单修正与调整第三条工程质量要求3.1工程质量标准3.2施工材料与构件质量3.3施工工艺与操作规范3.4工程质量检查与验收第四条工程变更4.1工程变更的范围与条件4.2工程变更的程序与审批4.3工程变更导致的合同价款调整第五条工程进度与工期延误5.1工程进度计划5.2工期延误的责任与处罚5.3工程进度款的支付第六条施工安全与环境保护6.1施工安全管理规定6.2施工现场安全管理6.3环境保护与污染防治第七条合同价款与支付7.1合同价款的构成7.2合同价款的支付方式7.3进度款支付的条件与时间7.4预付款与尾款的支付第八条合同争议解决8.1争议解决的途径8.2仲裁或诉讼的地点与法律适用8.3友好协商与调解第九条违约责任与赔偿9.1违约行为及后果9.2赔偿原则与计算方法9.3违约责任的限制与免除第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件与程序10.2合同终止的条件与后果10.3合同解除或终止后的责任处理第十一条合同的适用法律与解释11.1合同适用的法律11.2合同的解释与适用第十二条合同的效力与变更12.1合同的成立与生效12.2合同的变更程序与条件第十三条保密条款13.1保密信息的范围与内容13.2保密信息的保护措施与期限第十四条其他条款14.1合同的附件与附录14.2合同的修订与补充14.3合同解除或终止后的剩余物资处理14.4与合同有关的专业名词解释第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方1.2工程名称与地点1.2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号1.3工程内容与规模1.3.1工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等（具体工程内容详见附件一）1.3.2工程规模：占地面积约为×××平方米，总建筑面积约为×××平方米1.4工程合同总价1.4.2合同总价包含：工程设计费、材料费、施工费、管理费、税费等（具体费用明细详见附件二）1.5合同工期1.5.1工期：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止，共计×××日第二条工程量清单2.1工程量清单编制依据2.1.1依据国家相关法律法规、行业标准及工程设计文件编制2.2工程量计算规则2.2.1按照《建设工程工程量清单计价规范》进行计算2.3工程量清单修正与调整2.3.1工程量清单如有误差或变更，双方应按照实际情况进行修正和调整，并签订补充协议第三条工程质量要求3.1工程质量标准3.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求3.2施工材料与构件质量3.2.1乙方应按照设计文件和合同约定选用合格的材料和构件3.2.2乙方应提供材料和构件的质量证明文件，并报甲方备案3.3施工工艺与操作规范3.3.1乙方应按照设计文件和合同约定采用合理的施工工艺和操作规范3.3.2乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和施工方案进行施工3.4工程质量检查与验收3.4.1乙方应建立健全工程质量检查制度，确保工程质量3.4.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准第四条工程变更4.1工程变更的范围与条件4.1.1工程变更范围包括：设计变更、工程量变更、工程内容变更等4.1.2工程变更条件：合同履行过程中，如因设计变更、工程量误差等原因导致工程变更，双方应协商确定变更内容和价款4.2工程变更的程序与审批4.2.1工程变更应由甲方提出，乙方回复，双方协商一致后签订变更协议4.2.2工程变更协议应明确变更内容、价款、工期等事项4.3工程变更导致的合同价款调整4.3.1工程变更导致合同价款增加的，甲方应支付增加部分的价款4.3.2工程变更导致合同价款减少的，甲方应扣除减少部分的价款第五条工程进度与工期延误5.1工程进度计划5.1.1乙方应按照合同约定的工期制定详细的工程进度计划，并报甲方备案5.1.2乙方应严格按照工程进度计划组织施工，确保工程按期完成5.2工期延误的责任与处罚5.2.1因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金5.2.2违约金的计算方式：每日违约金为合同总价的一定比例5.2.3甲方有权根据实际情况要求乙方采取措施加快工程进度，乙方应予以配合5.3工程进度款的支付5.3.1甲方根据乙方实际完成工程量，按照合同约定的进度款支付比例支付进度款5.3.2乙方应按照甲方要求，提供相关工程进度证明材料第六条施工安全与环境保护6.1施工安全管理规定6.1.1乙方应建立健全施工现场安全管理规章制度，确保施工安全6.1.2乙方应按照国家相关法律法规、行业标准进行施工安全管理6.2施工现场安全管理6.第八条合同争议解决8.1争议解决的途径8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2仲裁或诉讼的地点与法律适用8.2.1如双方同意仲裁，仲裁地点为×××市，适用法律为中华人民共和国法律8.2.2如选择诉讼，诉讼地点为合同签订地人民法院，适用法律为中华人民共和国法律8.3友好协商与调解8.3.1双方应积极履行合同，维护双方合法权益8.3.2在合同履行过程中发生争议时，双方应通过友好协商解决8.3.3如协商不成，可向相关行业协会或专业机构申请调解第九条违约责任与赔偿9.1违约行为及后果9.1.1甲方未按约定支付合同价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金9.1.2乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求的，应承担违约责任，向甲方支付违约金9.1.3双方未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任9.2赔偿原则与计算方法9.2.1违约金计算方法：每日违约金为合同总价的一定比例9.2.2赔偿金额的计算应根据实际情况确定，包括直接损失和间接损失9.2.3违约方应承担因违约产生的相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费等9.3违约责任的限制与免除9.3.1因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任9.3.2双方在履行合同过程中，如发生不可抗力事件，应立即通知对方，并采取措施减轻损失9.3.3不可抗力事件结束后，双方应继续履行合同义务第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件与程序10.1.1合同解除的条件：(1)双方协商一致解除合同(2)一方严重违约，对方无法实现合同目的(3)不可抗力导致合同无法履行10.1.2合同解除的程序：(1)双方协商确定解除合同的事宜(2)签订解除合同协议，明确解除时间、原因、违约责任等(3)办理相关手续，终止合同的履行10.2合同终止的条件与后果10.2.1合同终止的条件：(1)合同履行完毕(2)合同解除(3)合同到期未续签10.2.2合同终止的后果：(1)双方权利义务终止(2)合同价款结算(3)合同解除或终止后的责任处理10.3合同解除或终止后的责任处理10.3.1双方应按照合同约定办理工程结算手续10.3.2合同解除或终止后，乙方应负责拆除施工临时设施，清理施工现场10.3.3合同解除或终止后，甲方应按照约定支付乙方已完成的工程价款第十一条合同的适用法律与解释11.1合同适用的法律：中华人民共和国法律11.2合同的解释与适用：(1)合同条款的解释应遵循合同的宗旨和公平原则(2)合同中名词和术语的解释应参照合同文本和行业惯例(3)合同的补充协议和附件均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力第十二条合同的效力与变更12.1合同的成立与生效12.1.1合同自双方签字盖章之日起成立12.1.2合同自甲方支付合同预付款之日起生效12.2合同的变更程序与条件12.2.1合同变更应由甲方提出，乙方回复，双方协商一致后签订变更协议12.2.2合同变更协议应明确变更内容、价款、工期等事项第十三条保密条款13.1保密信息的范围与内容13.1.1保密信息包括：合同内容、技术秘密、商业秘密等13.1.2保密信息的使用范围限于合同履行过程中双方知晓的信息13.2保密信息的保护措施与期限13.2.1双方应采取适当措施保护保密信息，防止泄露13.2.2保密信息的保护期限第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方的介入，包括但不限于中介方、监理方、检测方等，甲乙双方经协商一致，就第三方介入后的相关事宜达成如下协议：第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙双方之外，与本合同无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或甲乙双方协商，参与合同的某些条款履行或提供相应的服务。第二条第三方介入的情形2.1甲乙双方同意，合同履行过程中，如涉及到专业性较强的技术问题，可以聘请第三方提供专业意见或服务。2.2第三方介入需符合合同约定的条件，包括但不限于第三方具备相应的资质、能力和良好信誉。2.3甲乙双方应在合同中明确第三方的职责、权利和义务，以及第三方介入的具体条款。第三条第三方责任限额3.1甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，以防止第三方承担超出其能力范围的责任。3.2第三方责任限额包括但不限于第三方在其职责范围内发生的失误、疏忽或过错所导致的损失。3.3甲乙双方应与第三方协商确定责任限额的具体数额或计算方式。第四条第三方选择与委托4.1甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并签订相应的委托协议。4.2委托协议应明确双方的权益和义务，以及第三方介入的具体范围和期限。4.3甲乙双方应监督第三方按照合同约定和法律法规的要求履行合同义务。第五条第三方介入的协调与管理5.1甲乙双方应建立第三方介入的协调与管理机制，确保第三方顺利履行合同义务。5.2甲乙双方应与第三方保持密切沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。5.3甲乙双方应共同处理第三方介入过程中出现的争议和纠纷。第六条第三方违约责任6.1如第三方未按照合同约定或甲乙双方协商的要求履行合同义务，第三方应承担相应的违约责任。6.2第三方违约责任的承担不免除甲乙双方根据本合同应承担的责任。第七条第三方与甲乙双方的关系7.1第三方与甲乙双方之间不存在直接的合同关系，甲乙双方不承担第三方对其他方的责任。7.2第三方应独立承担其履行合同过程中产生的法律后果，甲乙双方不承担连带责任。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件包括但不限于：(1)合同履行完毕(2)合同解除或终止(3)第三方丧失资质或信誉严重受损8.2甲乙双方应与第三方协商一致，终止第三方介入。第九条第三方介入后的合同修订9.1甲乙双方应根据第三方介入的实际情况，及时修订和完善本合同相关条款。9.2修订后的合同条款应经甲乙双方协商一致，并签署补充协议。第十条第三方介入的保密义务10.1第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密，不得泄露给第三方无关人员。10.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方的损失。第十一条第三方介入的适用法律与解释11.1第三方介入的相关事项应适用中华人民共和国法律。11.2本合同第三方介入条款的解释与适用应遵循合同的宗旨和公平原则。第十二条合同的效力与变更12.1甲乙双方与第三方签订的委托协议不影响本合同的效力。12.2本合同的变更程序与条件适用本合同第十条的规定。本合同第三方介入后的修正条款自甲乙双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、规格、单价等信息，包括土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。附件二：合同总价明细表详细列出合同总价的各项费用，包括工程设计费、材料费、施工费、管理费、税费等。附件三：设计文件包括工程设计图纸、技术说明、施工方案等，用于指导施工。附件四：施工组织设计详细说明施工计划、施工方法、施工进度安排等内容，确保工程顺利进行。附件五：材料和构件质量证明文件提供乙方选用材料和构件的质量证明文件，包括合格证、检测报告等。附件六：施工安全管理规定包括施工现场安全管理、安全生产责任制度、应急预案等内容。附件七：环境保护与污染防治措施详细说明施工过程中应采取的环境保护和污染防治措施。附件八：工程验收标准和方法包括工程质量验收标准、验收程序、验收方法等。附件九：合同变更协议在合同履行过程中，如发生变更，双方应签订变更协议，明确变更内容、价款、工期等事项。附件十：工程结算文件包括工程结算书、工程量清单、合同总价明细表等，用于结算工程价款。说明二：违约行为及责任认定：违约行为一：甲方未按约定支付合同价款责任认定：甲方应按照合同约定的付款时间、付款比例支付合同价款。如甲方未按时支付，应承担违约责任，向乙方支付违约金。违约行为二：乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求责任认定：乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成工程。如乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任，向甲方支付违约金。违约行为三：甲方未按约定提供施工场地或其他配合事项责任认定：甲方应按照合同约定的时间和标准提供施工场地，并积极配合乙方施工。如甲方未按约定提供施工场地或其他配合事项，应承担违约责任，向乙方支付违约金。违约行为四：乙方未按约定进行施工安全管理责任认定：乙方应建立健全施工现场安全管理规章制度，确保施工安全。如乙方未按约定进行施工安全管理，应承担违约责任，向甲方支付违约金。违约行为五：乙方未按约定进行环境保护与污染防治责任