2024附属劳务分包合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024附属劳务分包合同范本本合同目录一览1.劳务分包范围及内容1.1分包工程的范围1.2分包工程的详细内容2.劳务分包价格及支付方式2.1劳务分包价格2.2支付方式及支付时间3.劳务分包工期3.1合同工期3.2工期延误及延长4.劳务分包方的义务与责任4.1劳务分包方的义务4.2劳务分包方的责任5.发包方的义务与责任5.1发包方的义务5.2发包方的责任6.劳务人员管理6.1劳务人员的招聘与培训6.2劳务人员的管理及考核7.质量管理7.1质量标准及要求7.2质量检查与验收8.安全生产与环保8.1安全生产要求8.2环保要求9.违约责任9.1劳务分包方的违约责任9.2发包方的违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点及适用法律11.合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件12.合同的终止与验收12.1合同终止的条件12.2工程验收13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限及违约责任14.其他条款14.1不可抗力14.2法律、法规及政策变化14.3附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1分包工程的范围根据《主合同》及本合同附件的规定，分包人应完成主合同中约定的分包工程。分包工程包括但不限于：（1）土建工程；（2）装饰装修工程；（3）安装工程；（4）市政工程；（5）其他工程。1.2分包工程的详细内容分包工程的详细内容见本合同附件，附件中未列明的事项，以《主合同》及实际工程需要为准。第二条劳务分包价格及支付方式2.1劳务分包价格双方按照附件中约定的价格执行。价格包括但不限于：（1）分包工程的人工费；（2）分包工程的材料费；（3）分包工程的设备费；（4）分包工程的管理费；（5）分包工程的利润；（6）分包工程的风险费用。2.2支付方式及支付时间发包人应按照双方约定的支付方式及时支付分包价款。支付方式包括但不限于：（1）按工程进度支付；（2）按月支付；（3）一次性支付。具体支付时间及方式见本合同附件。第三条劳务分包工期3.1合同工期分包工程的合同工期为附件中约定的工期。3.2工期延误及延长分包人应按合同约定的工期完成分包工程。如分包人原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。因不可抗力等原因导致工期延误，双方可协商延长工期。第四条劳务分包方的义务与责任4.1劳务分包方的义务分包人应按合同约定完成分包工程，并保证分包工程的质量、安全、进度等满足发包人的要求。4.2劳务分包方的责任分包人应对分包工程的质量、安全、进度等承担全部责任。分包人应严格按照国家及地方法律法规、规范标准进行施工，确保施工过程中不发生安全事故。第五条发包方的义务与责任5.1发包方的义务发包人应按合同约定提供施工场地、施工条件、材料设备等，并支付分包价款。5.2发包方的责任发包人应对分包工程的最终质量、安全、进度等承担全部责任。发包人应协助分包人办理相关施工手续，确保分包工程顺利进行。第六条劳务人员管理6.1劳务人员的招聘与培训分包人应按照发包人的要求，负责招聘、培训和管理分包工程所需劳务人员。分包人应确保劳务人员具备相应的技能和资质。6.2劳务人员的管理及考核分包人应建立健全劳务人员管理制度，对劳务人员进行考核和培训，确保劳务人员服从项目管理，遵守施工现场的各项规定。第八条质量管理8.1质量标准及要求分包人应按照《主合同》及本合同附件的规定，保证分包工程的质量标准及要求。分包工程的质量标准包括但不限于：（1）材料、设备的使用标准；（2）施工工艺及操作规程；（3）验收标准及方法；（4）质量保证期。8.2质量检查与验收发包人应按合同约定对分包工程进行质量检查和验收。分包人应积极配合，提供相关资料和现场便利。验收不合格的，分包人应按照发包人的要求及时整改。第九条安全生产与环保9.1安全生产要求分包人应严格按照国家及地方安全生产法律法规、规范标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。分包人应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任制。9.2环保要求分包人应遵守国家及地方的环保法律法规，严格按照环保要求进行施工，确保施工过程中的环保措施得到有效执行。第十条违约责任10.1劳务分包方的违约责任分包人违反合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）工期延误；（2）工程质量不符合约定；（3）安全事故；（4）违反法律法规及合同约定其他事项。10.2发包方的违约责任发包人违反合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）未按约定支付价款；（2）未按约定提供施工条件；（3）未协助分包人办理相关施工手续；（4）违反法律法规及合同约定其他事项。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁，或依法向合同约定的人民法院提起诉讼。11.2争议解决地点及适用法律争议解决的地点为合同约定的地点，适用法律为合同约定的法律。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更的条件合同变更应书面协商一致。变更的条件包括但不限于：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力等原因导致合同无法履行；（3）法律法规及政策变化要求合同变更。12.2合同解除的条件合同解除应书面协商一致。解除的条件包括但不限于：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力等原因导致合同无法履行；（3）法律法规及政策变化要求合同解除。第十三条合同的终止与验收13.1合同终止的条件合同终止的条件包括但不限于：（1）合同约定的工程全部完成；（2）发包人按约定支付全部价款；（3）双方协商一致。13.2工程验收工程验收应在合同终止后进行。验收不合格的，分包人应按照发包人的要求及时整改。验收合格的，发包人应支付剩余价款。第十四条保密条款14.1保密内容双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密。14.2保密期限及违约责任保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。违反保密义务的，违约方应承担相应的违约责任。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包工程范围及内容详细列表详细列出分包工程包括的所有项目，工程量及工程内容。2.劳务分包价格明细表详细列出劳务分包价格的构成，包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润及风险费用等。3.工期计划及进度安排表列出合同工期、各阶段工程完成时间及工期延误的计算方法。4.劳务人员管理方案包括劳务人员的招聘、培训、考核和管理制度等。5.质量管理和验收标准详细列出质量标准、验收流程和验收标准。6.安全生产和环保措施方案详细列出安全生产和环保措施的具体要求。7.支付方式及时间表详细列出支付方式、支付时间和支付条件。8.争议解决方式及具体流程包括仲裁委员会的选择、诉讼法院的选择及流程。9.合同变更和解除的条件及流程详细列出合同变更和解除的条件、流程及所需文件。10.保密协议包括保密内容、保密期限及违约责任。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误如分包人原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。例如，分包人未能在约定的时间内完成工程，应支付违约金。2.工程质量不符合约定如分包人完成的工程质量不符合合同约定，分包人应负责整改，并承担因此产生的费用。例如，分包人完成的工程存在质量问题，需重新施工。3.安全事故如分包人在施工过程中发生安全事故，分包人应承担全部责任。例如，分包人在施工过程中发生安全事故，需承担受伤人员的医疗费用和赔偿金。4.违反法律法规及合同约定其他事项如分包人违反法律法规及合同约定，应承担相应的违约责任。例如，分包人未按照环保要求进行施工，导致环境污染，需承担环保部门的罚款和赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.分包工程：指主合同中约定的，由分包人负责施工的工程部分。2.劳务分包价格：指分包人完成分包工程所需的全部费用，包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润及风险费用等。3.工期延误：指分包人未能在合同约定的时间内完成分包工程。4.质量标准：指分包工程应达到的质量要求，包括材料、设备的使用标准、施工工艺及操作规程、验收标准及方法等。5.安全生产：指在施工过程中，对劳务