2024版工程建设合同价格形式

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版工程建设合同价格形式本合同目录一览1.价格形式1.1工程总价1.2单价合同1.3成本加成合同1.4固定单价合同1.5固定总价合同1.6变动总价合同1.7最大成本加成合同2.工程量清单2.1工程量清单编制2.2工程量清单提交2.3工程量清单变更3.工程变更3.1变更范围3.2变更价格3.3变更审批3.4变更执行4.工程进度款支付4.1进度款支付比例4.2进度款支付时间4.3进度款支付条件5.竣工结算5.1竣工结算依据5.2竣工结算流程5.3竣工结算金额6.价格调整6.1价格调整因素6.2价格调整机制6.3价格调整程序7.成本控制7.1成本控制目标7.2成本控制措施7.3成本控制责任8.利润和风险分配8.1利润分配原则8.2风险分配原则8.3利润和风险分担具体条款9.违约责任9.1价格违法行为9.2工程质量问题9.3工期延误10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后责任处理12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.其他条款13.1合同的履行地点和时间13.2合同的保密条款13.3合同的知识产权保护14.附件14.1工程量清单附件14.2工程设计文件附件14.3工程图纸附件14.4其他相关附件第一部分：合同如下：第一条价格形式1.1工程总价本合同工程总价是指完成本合同工程所需的一切费用，包括人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、临时工程费、保险费、税金、利润等。工程总价在本合同中已明确列出，并作为支付进度款和竣工结算的依据。1.2单价合同本合同工程采用单价合同，单价指完成工程量清单中某一项工程量所需的人工、材料、设备及施工机具使用费用等。工程量清单中的单价和工程量是合同价格的重要组成部分。1.3成本加成合同本合同工程采用成本加成合同，合同价格为本合同工程实际成本加上双方约定的成本加成率。实际成本包括人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、临时工程费、保险费等。1.4固定单价合同本合同工程采用固定单价合同，单价和工程量在本合同中已明确列出。在合同执行过程中，除合同约定的变更范围外，单价和工程量不得调整。1.5固定总价合同本合同工程采用固定总价合同，工程总价在本合同中已明确列出。在合同执行过程中，除合同约定的变更范围外，总价不得调整。1.6变动总价合同本合同工程采用变动总价合同，工程总价根据工程实际进展和工程量的增减进行调整。调整原则和程序详见合同约定的价格调整条款。1.7最大成本加成合同本合同工程采用最大成本加成合同，合同价格为本合同工程实际成本加上双方约定的最大成本加成率。实际成本包括人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、临时工程费、保险费等。合同执行过程中，工程成本加成率不得超过约定的最大成本加成率。第二条工程量清单2.1工程量清单编制工程量清单由承包人根据施工图纸、施工方案和技术规范等编制，并提交给发包人审查。工程量清单应包括工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价等。2.2工程量清单提交2.3工程量清单变更在合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因需要调整工程量清单时，承包人应按照合同约定的程序及时提交变更后的工程量清单。发包人应在收到变更后的工程量清单后的一定时间内进行审查，提出审查意见。第三条工程变更3.1变更范围工程变更范围包括设计变更、工程量增减、施工方案变更等。合同双方应在合同中约定变更范围，并在合同执行过程中严格遵守。3.2变更价格工程变更价格按照合同约定的价格形式进行调整。如采用单价合同，变更价格根据变更后的工程量和单价计算；如采用总价合同，变更价格根据变更后的工程量和合同约定的单价计算。3.3变更审批工程变更需经合同双方协商一致，并签订变更协议。变更协议应明确变更内容、变更价格、变更时间等。3.4变更执行变更协议签订后，承包人应按照变更协议的要求进行变更施工。发包人应按照变更协议的约定支付变更价款。第四条工程进度款支付4.1进度款支付比例工程进度款支付比例根据工程实际完成进度和合同约定的支付比例进行计算。支付比例应在合同中明确约定。4.2进度款支付时间工程进度款支付时间按照合同约定的时间进行。如合同中无明确约定，发包人应在承包人提交进度款支付申请后的规定时间内支付。4.3进度款支付条件工程进度款支付条件包括：（1）承包人按照合同约定完成工程进度；（2）承包人提交完整的工程进度款支付申请资料；（3）发包人审查并通过承包人的工程进度款支付申请。第五条竣工结算5.1竣工结算依据竣工结算依据包括合同文件、施工图纸、施工方案、工程量清单、工程变更协议等。5.2竣工结算流程竣工结算流程如下：（1）承包人提交竣工结算申请；（2）发包人审查竣工结算申请第八条利润和风险分配8.1利润分配原则利润分配原则按照工程总价的一定比例进行。利润比例应在合同中明确约定。8.2风险分配原则风险分配原则按照合同约定的风险分担方式进行。风险分担方式包括承包人承担全部风险、双方共同承担风险等。8.3利润和风险分担具体条款具体利润和风险分担条款应在合同中明确约定，包括但不限于：（1）利润计算方法和利润比例；（2）风险分担的范围和方式；（3）双方在风险发生时的责任划分；（4）风险分担的额外费用计算和支付方式。第九条违约责任9.1价格违法行为如承包人存在价格违法行为，导致合同价格调整或增加额外费用，承包人应承担相应的违约责任。9.2工程质量问题如承包人施工的工程存在质量问题，导致工程返工、维修或加固等，承包人应承担相应的违约责任。9.3工期延误如承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。具体违约责任应在合同中明确约定。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式包括协商解决、调解、仲裁或诉讼等。具体争议解决方式应在合同中明确约定。10.2争议解决机构如选择仲裁或诉讼方式解决争议，双方应约定争议解决机构。争议解决机构可以是双方共同选择的仲裁委员会或人民法院。10.3争议解决程序争议解决程序应按照合同约定的方式进行。如选择仲裁，双方应按照仲裁规则提交仲裁申请；如选择诉讼，双方应按照诉讼程序提交诉讼申请。第十一条合同解除11.1合同解除条件合同解除条件包括：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方违约导致合同无法履行；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。11.2合同解除程序合同解除程序包括：（1）合同双方协商确定解除合同的事由；（2）合同双方签订解除合同的协议；（3）按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。11.3合同解除后责任处理合同解除后，双方应按照合同约定处理合同解除后的责任处理事宜，包括但不限于：（1）支付已完成的工程价款；（2）赔偿因违约导致的损失；（3）处理合同解除后的善后事宜。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件合同生效条件包括：（1）合同双方签字或盖章；（2）合同双方履行合同约定的义务；（3）合同符合法律法规的要求。12.2合同变更程序合同变更程序包括：（1）合同双方协商一致；（2）签订变更协议；（3）按照变更协议执行。12.3合同终止条件合同终止条件包括：（1）合同约定的工程完工；（2）合同约定的期限届满；（3）合同双方协商一致终止合同。第十三条其他条款13.1合同的履行地点和时间合同的履行地点和时间应在合同中明确约定。包括但不限于：（1）工程项目的施工现场；（2）合同双方约定的履行时间；（3）合同双方约定的履行方式。13.2合同的保密条款合同的保密条款应在合同中明确约定，包括但不限于：（1）保密信息的范围和内容；（2）保密信息的保护措施；（3）保密信息的违约责任。13.3合同的知识产权保护合同的知识产权保护应在合同中明确约定，包括但不限于：（1）合同双方对知识产权的权属和使用权；（2）合同双方对知识产权的保护措施；（3）合同双方对知识产权的违约责任。第十四条附件14.1工程量清单附件工程量清单附件包括工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价等。14.2工程设计文件附件工程设计文件附件包括施工图纸、设计说明书、技术规范等。14.3工程图纸附件第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单附件名称：X工程量清单详细要求：清单应包括工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价等，须经发包人审查并通过。说明：工程量清单是确定合同价格和支付进度款的基础。2.工程设计文件附件名称：X施工图纸和设计说明书详细要求：包括施工图纸、设计说明书、技术规范等，须符合国家和行业标准。说明：设计文件附件是指导施工的重要文件，承包人应严格按照设计文件进行施工。3.工程图纸附件名称：X工程图纸详细要求：包含工程项目的平面图、立面图、剖面图等，须清晰、完整。4.合同协议书附件名称：X合同协议书详细要求：包含合同双方的基本信息、合同金额、工程描述、付款方式等。说明：合同协议书是双方达成一致的正式文件，是履行合同的依据。5.变更协议附件名称：X变更协议详细要求：明确变更内容、变更价格、变更时间等。说明：变更协议是针对工程变更时双方协商达成的补充协议。6.履约保证函附件名称：X履约保证函详细要求：承诺承包人将按照合同约定履行各项义务。说明：履约保证函是保证合同顺利履行的一种担保措施。7.支付凭证附件名称：X支付凭证详细要求：记录每次支付的金额、时间、支付条件等。说明：支付凭证是证明支付行为的重要文件。8.竣工验收报告附件名称：X竣工验收报告详细要求：包含工程完成情况、工程质量、工程量等。说明：竣工验收报告是工程完工后进行验收和结算的依据。9.保修证书附件名称：X保修证书详细要求：明确保修范围、保修期限、保修责任等。说明：保修证书是承包人对工程质量提供保修的书面承诺。说明二：违约行为及责任认定：1.价格违法行为违约行为：承包人故意提高或降低工程价格，谋取不正当利益。责任认定：违约方需赔偿对方因此造成的直接经济损失，并支付合同总价一定比例的违约金。示例说明：如承包人故意提高材料单价，导致工程总价虚高。2.工程质量问题违约行为：承包人施工的工程存在质量问题，未达到合同约定的质量标准。责任认定：承包人应负责修复质量问题，并承担修复费用。如质量问题导致发包人损失，承包人还需支付损失赔偿。示例说明：如混凝土强度未达到设计要求，需重新浇筑。3.工期延误违约行为：承包人原因导致工期超过合同约定的期限。责任认定：承包人应按照合同约定支付违约金，并承担因工期延误导致的发包人损失。示例说明：如承包人未