2024年版光伏工程清包劳务承包补充协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版光伏工程清包劳务承包补充协议本合同目录一览1.合同概述1.1合同类型1.2合同双方1.3合同签订日期2.定义与解释2.1术语解释2.2合同文件3.光伏工程清包劳务内容3.1清包范围3.2劳务要求3.3施工标准4.承包人责任4.1施工质量4.2施工安全4.3材料供应5.发包人责任5.1付款方式5.2付款时间5.3现场协调6.合同价格与支付6.1合同总价6.2价格调整6.3进度付款7.工期与进度7.1施工期限7.2进度要求7.3延期违约金8.保修与维护8.1保修期限8.2保修范围8.3维修责任9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3诉讼解决11.合同的变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更与解除的效力12.合同的终止12.1合同终止条件12.2终止后的处理13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密责任14.其他条款14.1法律适用14.2争议管辖14.3联系方式第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同类型1.2合同双方地址：_______联系方式：_______地址：_______联系方式：_______1.3合同签订日期本补充协议由双方于____年__月__日在_______签订，并自双方签字盖章之日起生效。第二条定义与解释2.1术语解释（1）清包范围：根据主合同约定，乙方负责的清包工作范围包括但不限于：光伏组件安装、电缆敷设、逆变器安装、电气设备安装等。（2）劳务要求：乙方应按照主合同约定的质量标准、技术规范和发包人的要求完成清包工作。（3）施工标准：乙方应遵守国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。第三条光伏工程清包劳务内容3.1清包范围乙方应按照主合同约定及发包人的要求，完成包括但不限于光伏组件安装、电缆敷设、逆变器安装、电气设备安装等清包工作。3.2劳务要求乙方应确保清包工作的质量，满足发包人的需求，按照约定的时间节点完成清包工作。3.3施工标准乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合约定标准。第四条承包人责任4.1施工质量乙方应保证清包工作的质量，确保工程安全、可靠、稳定运行。如因乙方施工质量导致工程出现问题，乙方应承担相应的维修、更换责任。4.2施工安全乙方应按照相关法律法规及安全规范进行施工，确保施工过程中的人员安全。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。4.3材料供应乙方应按照主合同约定的时间、数量和质量要求，向施工现场提供所需材料。如因乙方原因导致材料供应不及时或质量不符合要求，乙方应承担相应责任。第五条发包人责任5.1付款方式发包人应按照主合同约定的付款方式向乙方支付合同价款。5.2付款时间发包人应按照主合同约定的付款时间向乙方支付合同价款。5.3现场协调发包人应负责现场协调，确保乙方顺利实施清包工作。如因发包人原因导致清包工作受到影响，发包人应承担相应责任。第六条合同价格与支付6.1合同总价本补充协议约定的清包劳务费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。6.2价格调整如主合同约定的价格调整条件发生，双方可按照主合同约定的价格调整机制进行价格调整。6.3进度付款发包人应按照主合同约定的进度付款方式向乙方支付清包劳务费用。第八条保修与维护8.1保修期限乙方应对清包工作范围内的工程质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年。8.2保修范围保修范围包括但不限于：光伏组件、电缆、逆变器、电气设备等清包工作范围内所涉及的工程。8.3维修责任在保修期限内，如清包工作范围内的工程出现质量问题，乙方应负责维修或更换，所产生的费用由乙方承担。第九条违约责任9.1承包人违约如乙方未按照主合同约定的时间、质量要求完成清包工作，或违反本补充协议的其他约定，乙方应向发包人支付违约金，违约金金额为主合同约定清包劳务费用的____%。9.2发包人违约如发包人未按照主合同约定的时间、金额向乙方支付合同价款，或违反本补充协议的其他约定，发包人应向乙方支付违约金，违约金金额为主合同约定清包劳务费用的____%。9.3违约赔偿除按照本协议约定支付违约金外，违约方还应赔偿对方因此所遭受的直接经济损失。第十条争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决在履行本补充协议过程中发生的任何争议。10.2调解解决如协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民调解委员会申请调解。10.3诉讼解决如调解不成，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更与解除11.1变更条件任何一方均可在本补充协议有效期内提出变更请求，经双方协商一致后签署书面变更协议。11.2解除条件除非主合同提前解除或本补充协议另有约定，双方不得单方面解除本补充协议。11.3变更与解除的效力本补充协议的变更或解除不得影响发包人按主合同约定向乙方支付清包劳务费用的义务。第十二条合同的终止12.1合同终止条件本补充协议在履行完毕、双方解除合同关系后终止。12.2终止后的处理合同终止后，乙方应按照发包人的要求撤出施工场地，并将施工场地恢复至合同约定的状态。第十三条保密条款13.1保密内容双方在签订本补充协议及主合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。13.2保密期限保密期限自本补充协议签订之日起计算，为期____年。13.3违约保密责任如一方违反保密义务，泄露保密信息，应向守约方支付违约金，违约金金额为泄露信息所造成的实际损失的____%。第十四条其他条款14.1法律适用本补充协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2争议管辖本补充协议引起的争议由乙方所在地人民法院管辖。14.3联系方式双方的联系方式以主合同及本补充协议中载明的为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项下清包劳务实施的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、施工设备供应商、材料供应商等。15.2第三方责任第三方应按照合同约定及法律法规要求，对参与或涉及清包劳务实施的部分承担相应责任。第三方介入并不意味着甲乙双方责任的转移，甲乙双方仍应履行主合同及本补充协议约定的义务。15.3第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方，并确保第三方具备相应的资质、能力和良好信誉。如甲乙双方未能就第三方达成一致，可商请有权部门或专业机构推荐。16.第三方介入的协调与管理16.1协调甲乙双方应负责与第三方的沟通协调，确保清包劳务工作的顺利进行。第三方应配合甲乙双方的工作安排，遵守施工现场的规章制度。16.2管理甲乙双方应共同对第三方进行管理，监督其按照合同约定完成工作。第三方应接受甲乙双方的监督，严格按照合同约定和国家及行业标准进行施工。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方对清包劳务范围内的工程质量、安全等方面承担责任。但第三方不对因发包人原因或不可抗力导致的损失承担责任。17.2责任限额第三方对因其原因造成的损失承担的责任限额，不应超过主合同约定清包劳务费用的____%。18.第三方违约处理18.1第三方违约如第三方未按照合同约定完成工作，或违反本补充协议的其他约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。18.2违约处理甲乙双方应与第三方协商解决违约问题。如协商不成，甲乙双方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。19.第三方权益保护19.1权益保障甲乙双方应保障第三方的合法权益，包括但不限于支付合同价款、提供施工条件等。19.2权益限制甲乙双方不得要求第三方超出合同约定范围的工作，不得损害第三方合法权益。20.第三方退出20.1第三方退出条件如第三方因故不能继续履行合同义务，应及时通知甲乙双方。20.2第三方退出后的处理第三方退出后，甲乙双方应协商确定后续工作的处理方式，确保清包劳务工作的顺利进行。21.附加条款21.1新增条款如甲乙双方认为有必要增加其他条款，以明确第三方介入后的相关事项，可在本补充协议中添加新的条款。21.2条款修订甲乙双方应共同协商修订主合同及本补充协议，以适应第三方介入后的实际情况。22.第三方与其他各方的关系22.1第三方与甲乙方的关系第三方应服从甲乙双方的管理和监督，按照甲乙双方的要求完成工作。22.2第三方与施工现场其他单位的关系23.第三方介入的告知义务23.1告知内容甲乙双方应在合同中明确第三方介入的相关事项，包括但不限于第三方的名称、职责、权益等。23.2告知义务甲乙双方应将第三方介入的相关事项告知施工现场的其他单位，确保各方对第三方介入有清晰的认识。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：光伏工程清包劳务承包合同附件二：清包工作范围详细清单附件三：材料供应清单附件四：施工设备清单附件五：工程质量标准及验收规范附件六：安全防护措施及应急预案附件七：付款凭证及进度付款记录附件八：违约金计算公式及支付凭证附件九：保修条款及保修范围详细说明附件十：第三方资质证明文件附件十一：第三方合作协议附件十二：施工现场管理规章制度附件十三：合同变更与解除协议附件十四：争议解决协议说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定时间完成清包工作。2.乙方施工质量不符合约定的标准。3.乙方未按照约定提供材料或设备。4.乙方未按照约定支付合同价款。5.乙方未按照约定提供施工条件。6.乙方未按照约定履行保修义务。责任认定：1.乙方违约行为导致工程延期，应支付延期违约金，违约金金额为合同价款的____%。2.乙方违约行为导致工程质量问题，应承担维修、更换责任，并支付因此产生的费用。3.乙方未按照约定提供材料或设备，应承担材料或设备的市场价格差价。4.乙方未按照约定支付合同价款，应支付逾期付款的利息，利息按照____%计算。5.乙方未按照约定提供施工条件，应承担因此导致工程停滞的费用。6.乙方未按照约定履行保修义务，应承担保修费用，并支付违约金，违约金金额为保修费用的____%。示例说明：如乙方未按照约定时间完成清包工作，属于违约行为。根据附件八中的违约金计算公式，乙方应支付延期违约金，违约金金额为合同价款的2%。说明三：法律名词及解释：1.光伏工程：指利用太阳能光伏效应将太阳光能转换为电能的工程。2.清包劳务：指在光伏工程中，承包人负责的施工范围内的工作，包括光伏组件安装、电缆敷设、逆变器安装等。3.承包人：指承担光伏工程清包劳务的