二零二五年度智能电网项目电工劳务分包施工合同3篇_第1页
二零二五年度智能电网项目电工劳务分包施工合同3篇_第2页
二零二五年度智能电网项目电工劳务分包施工合同3篇_第3页
二零二五年度智能电网项目电工劳务分包施工合同3篇_第4页
二零二五年度智能电网项目电工劳务分包施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度智能电网项目电工劳务分包施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目进度3.分包工程范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程标准4.分包合同价格4.1合同总价4.2分包工程单价4.3付款方式4.4付款进度5.工程施工5.1施工期限5.2施工组织5.3施工质量5.4施工安全6.材料供应6.1材料供应责任6.2材料质量要求6.3材料验收6.4材料价格7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收资料7.4验收不合格的处理8.合同变更8.1变更程序8.2变更内容8.3变更费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任13.合同生效13.1生效条件13.2生效日期13.3生效文件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件说明14.3合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:X电力公司乙方:X建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号2.项目概况2.1项目名称二零二四年度智能电网项目2.2项目地点省市区2.3项目规模总装机容量1000兆瓦2.4项目投资总投资额为人民币伍亿元整2.5项目进度计划于2024年3月1日开工,2025年12月31日竣工3.分包工程范围3.1分包工程内容本合同乙方承担的分包工程为:输电线路、变电站、配电线路等施工及安装工程。3.2分包工程量具体工程量详见附件一《分包工程量清单》。3.3分包工程标准分包工程应按照国家标准、行业标准和甲方要求执行。4.分包合同价格4.1合同总价人民币肆仟万元整(¥40,000,000.00)4.2分包工程单价具体工程单价详见附件一《分包工程量清单》。4.3付款方式4.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价10%作为预付款。4.3.2进度款:按工程进度支付,每月支付上月已完成工程量的80%。4.3.3结算款:工程竣工验收合格后,支付合同总价5%作为结算款。4.3.4保修金:合同总价5%作为保修金,保修期满后无质量问题退还。5.工程施工5.1施工期限自合同签订之日起至2025年12月31日。5.2施工组织乙方应按照甲方要求,组建具备相应资质的施工队伍,并制定详细的施工组织设计。5.3施工质量分包工程应达到国家标准、行业标准和甲方要求的质量标准。5.4施工安全乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。6.材料供应6.1材料供应责任甲方负责提供施工所需的材料,乙方负责材料的管理和使用。6.2材料质量要求所有材料必须符合国家标准、行业标准和甲方要求的质量标准。6.3材料验收乙方应在材料进场后进行验收,验收合格后方可使用。6.4材料价格材料价格按市场价格执行,详见附件一《分包工程量清单》。8.合同变更8.1变更程序任何一方要求变更合同内容,应提前30日以书面形式通知对方,经双方协商一致后,方可签订补充协议,作为本合同的一部分。8.2变更内容变更内容包括但不限于工程量、工程内容、工程标准、付款方式、合同期限等。8.3变更费用因变更产生的费用,按照实际发生费用计算,经双方确认后,由变更方承担。9.违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定时间完成工程;乙方提供的材料不符合合同约定;乙方未按合同约定进行施工;甲方未按合同约定支付款项。9.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于:向守约方支付违约金;按照实际损失赔偿;采取补救措施。9.3违约赔偿违约金的具体数额由双方在合同中约定,未约定的,按照实际损失的一定比例确定。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。11.合同解除11.1解除条件一方严重违约;由于不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。11.2解除程序解除合同应提前30日以书面形式通知对方,并按照合同约定办理相关手续。11.3解除后的处理12.保密条款12.1保密内容双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他保密信息。12.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。12.3保密责任双方对本合同保密内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.合同生效13.1生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。13.2生效日期本合同自2024年1月1日起生效。13.3生效文件本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于《分包工程量清单》、《施工组织设计》等。14.2合同附件说明附件内容与本合同具有同等法律效力。14.3合同附件清单详见附件清单。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲方、乙方以外的,为履行合同目的而介入合同关系的个人或组织,包括但不限于监理方、审计方、咨询方、保险公司、担保机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高工程质量和效率,降低风险,保障合同双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方选定甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和专业知识,能够独立承担其介入职责。17.第三方责任限额17.1责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并作为本合同的一部分。17.2责任限额范围第三方责任限额仅限于其在合作协议中明确的责任范围,不包括因甲方或乙方的故意或重大过失导致的损失。18.第三方权利义务18.1第三方权利第三方有权根据合作协议和本合同要求甲方和乙方提供必要的信息和协助;第三方有权对工程进度、质量、安全等进行监督和检查;第三方有权对违反合同的行为提出整改意见。18.2第三方义务第三方应按照合作协议和本合同的要求,独立、公正地履行其职责;第三方应保守甲乙双方的商业秘密;第三方应按照约定的时间和标准完成其工作。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于合作协议,甲方应按约定向第三方支付服务费用。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系基于合作协议,乙方应按约定向第三方提供必要的工程资料和条件。19.3第三方与合同双方的关系第三方与合同双方的关系基于本合同,合同双方应积极配合第三方的介入工作。20.第三方介入后的合同调整20.1合同调整程序当第三方介入时,甲乙双方应根据第三方介入的具体情况,对合同进行必要的调整,并签订补充协议。20.2合同调整内容合同调整内容可能包括但不限于:工程进度计划;工程质量标准;付款方式;风险分配;第三方介入费用。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式第三方介入后的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。21.2争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行,仲裁裁决为终局裁决。22.第三方介入后的合同终止22.1终止条件合同履行完毕;第三方完成其工作;合同双方或第三方协商一致;出现不可抗力。22.2终止程序合同终止应提前30日以书面形式通知其他方,并按照合同约定办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《分包工程量清单》详细要求和说明:清单应包括所有分包工程的名称、工程量、工程单价、总价等。清单中的工程量应以施工图纸和实际测量为准。清单中的单价应包含材料费、人工费、机械使用费等所有费用。2.附件二:《施工组织设计》详细要求和说明:设计应包括施工方案、施工进度计划、施工工艺流程、安全措施等。设计应满足合同要求的质量、安全、环保标准。3.附件三:《材料供应商名单及材料合格证明》详细要求和说明:列出所有材料供应商的名称、地址、联系方式及材料合格证明文件。4.附件四:《工程验收报告》详细要求和说明:报告应包括验收时间、验收人员、验收结果、验收不合格项的处理意见等。5.附件五:《工程变更记录》详细要求和说明:记录应包括变更内容、变更原因、变更费用、变更批准等。6.附件六:《工程款支付凭证》详细要求和说明:证明工程款已按照合同约定支付。7.附件七:《合同补充协议》详细要求和说明:任何合同变更或补充内容,均应以书面形式签订补充协议,作为合同的一部分。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程。乙方提供的材料不符合合同约定。乙方未按合同约定进行施工。甲方未按合同约定支付款项。2.责任认定标准:违约金的计算:根据合同约定比例,按实际损失的一定比例计算。损失赔偿:根据实际损失,由违约方进行赔偿。3.违约示例说明:乙方未按合同约定时间完成工程,导致工程延期,甲方要求乙方支付违约金人民币10万元。乙方提供的电缆材料不符合国家标准,导致工程损坏,甲方要求乙方赔偿人民币5万元。乙方在施工过程中未按照施工组织设计进行,导致工程安全隐患,甲方要求乙方立即整改,并支付整改费用人民币2万元。甲方未按合同约定支付工程款,乙方要求甲方支付逾期付款违约金,金额为应付工程款的1%。全文完。二零二四年度智能电网项目电工劳务分包施工合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方1.4合同目的2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间5.材料供应及管理5.1材料供应5.2材料验收5.3材料管理6.施工进度计划6.1施工进度安排6.2进度调整6.3进度考核7.质量保证7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任8.施工安全8.1安全责任8.2安全管理8.3事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境保护验收10.保险10.1保险责任10.2保险种类10.3保险费用11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理11.3不可抗力通知12.合同变更12.1变更程序12.2变更内容12.3变更生效13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿14.合同解除及终止14.1解除条件14.2解除程序14.3合同终止第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:本合同名称为“二零二四年度智能电网项目电工劳务分包施工合同”。1.2合同签订日期:本合同签订日期为2024年1月1日。1.3合同双方:1.3.1分包方:[分包方全称]1.3.2总包方:[总包方全称]1.4合同目的:本合同旨在明确双方在二零二四年度智能电网项目中的劳务分包施工关系,确保工程顺利进行,达成双方共同利益。2.项目概况2.1项目名称:二零二四年度智能电网项目。2.2项目地点:[具体项目地址]2.3项目规模:[项目规模描述]2.4项目工期:自合同签订之日起至[具体完工日期]止。2.5项目质量要求:按照国家相关标准和总包方要求执行。3.施工范围及内容3.1施工范围:[具体施工范围描述]3.2施工内容:[具体施工内容描述]3.3施工标准:[具体施工标准描述]4.合同价款及支付方式4.1合同价款:[合同总金额]4.2付款方式:4.2.1首付款:合同签订后[天数]内支付合同总金额的[百分比]%。4.2.2进度款:按工程进度分阶段支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。4.2.3结算款:工程完工并验收合格后支付合同总金额的[百分比]%。4.3付款时间:按照付款方式规定的时间节点支付。5.材料供应及管理5.1材料供应:5.1.1总包方负责提供施工所需的全部材料。5.1.2分包方负责材料的验收和管理。5.2材料验收:5.2.1分包方在材料进场时进行验收,验收合格后方可使用。5.2.2验收不合格的材料,由总包方负责更换。5.3材料管理:5.3.1分包方负责材料的安全存放和合理使用。5.3.2严禁浪费和损坏材料。6.施工进度计划6.1施工进度安排:[具体施工进度安排]6.2进度调整:因客观原因导致施工进度延误时,双方应协商调整进度计划。6.3进度考核:按照施工进度计划进行考核,确保工程按期完成。7.质量保证7.1质量标准:[具体质量标准描述]7.2质量检验:7.2.1分包方负责日常质量检验。7.2.2总包方负责定期对施工质量进行抽查。7.3质量责任:若因分包方施工质量问题导致工程不合格,分包方承担全部责任。8.施工安全8.1安全责任:8.1.1分包方负责施工现场的安全管理,确保施工人员的安全。8.1.2总包方负责施工现场的整体安全管理,对分包方的安全管理进行监督。8.2安全管理:8.2.1分包方应制定安全管理制度,对施工人员进行安全教育和培训。8.2.2分包方应配备必要的安全防护设施,确保施工现场安全。8.3事故处理:8.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取措施,防止事故扩大。8.3.2分包方应在事故发生后[小时数]内向总包方报告事故情况。8.3.3事故处理完成后,双方应共同分析事故原因,制定预防措施。9.环境保护9.1环境保护责任:9.1.1分包方负责施工现场的环境保护,遵守国家环保法律法规。9.1.2总包方负责监督分包方的环境保护工作。9.2环境保护措施:9.2.1分包方应采取有效措施,减少施工对环境的影响。9.2.2分包方应定期清理施工现场,防止环境污染。9.3环境保护验收:9.3.1工程完工后,由总包方组织环境保护验收。9.3.2环境保护验收合格后,方可交付使用。10.保险10.1保险责任:10.1.1分包方应购买工程一切险,确保工程安全。10.1.2分包方应购买意外伤害险,保障施工人员的人身安全。10.2保险种类:10.2.1工程一切险。10.2.2意外伤害险。10.3保险费用:10.3.1保险费用由分包方承担。10.3.2保险费用按年度支付。11.不可抗力11.1不可抗力定义:11.1.1不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因造成的无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。11.2不可抗力处理:11.2.1发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方。11.2.2不可抗力事件导致合同无法履行时,双方可协商解除合同或变更合同内容。11.3不可抗力通知:11.3.1发生不可抗力事件后,分包方应在[小时数]内以书面形式通知总包方。12.合同变更12.1变更程序:12.1.1任何一方提出合同变更,应书面通知对方。12.1.2双方应协商一致后,以书面形式签订变更协议。12.2变更内容:12.2.1变更内容应包括但不限于工程范围、合同价款、工期等。12.3变更生效:12.3.1变更协议签订后,自双方签字之日起生效。13.违约责任13.1违约行为:13.1.1违反合同约定,导致工程进度延误或质量不合格。13.1.2未按合同约定支付款项。13.1.3其他违约行为。13.2违约责任:13.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。13.2.2违约方应支付违约金。13.3违约赔偿:13.3.1赔偿金额根据实际损失和合同约定计算。14.合同解除及终止14.1解除条件:14.1.1合同双方协商一致解除合同。14.1.2出现不可抗力事件,导致合同无法履行。14.1.3违约行为导致合同无法履行。14.2解除程序:14.2.1双方应以书面形式提出解除合同申请。14.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理善后事宜。14.3合同终止:14.3.1合同履行完毕。14.3.2合同解除。14.3.3合同终止后,双方应按照合同约定进行结算。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙方之外的,为合同履行提供咨询、监督、监理、检测、评估等服务的机构或个人。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量,确保工程顺利进行。16.第三方介入条款16.1第三方选择:甲乙双方应协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方职责:第三方应按照合作协议的约定,履行其职责,包括但不限于:16.2.1对施工过程进行监督和检查。16.2.2对施工质量进行检测和评估。16.2.3对施工进度进行监控和报告。16.2.4对施工安全进行监督和管理。17.第三方责任限额17.1责任限额定义:本条款所指的责任限额是指第三方在履行职责过程中,因其过错导致合同无法履行或造成损失时,应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定:17.2.1责任限额应基于第三方在合同履行中的实际作用和可能承担的风险确定。17.2.2责任限额应包括第三方因自身过错造成的直接损失和间接损失。17.3责任限额条款:17.3.1第三方在与甲乙双方签订合作协议时,应明确责任限额条款。17.3.2责任限额条款应包括责任限额的具体金额和计算方式。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务关系:18.1.1第三方应按照合作协议的约定,向甲方提供专业服务。18.1.2甲方应支付第三方相应的服务费用。18.1.3第三方在提供服务过程中,应尊重甲方的决策权。18.2第三方与乙方的权利义务关系:18.2.1第三方应按照合作协议的约定,向乙方提供专业服务。18.2.2乙方应支付第三方相应的服务费用。18.2.3第三方在提供服务过程中,应尊重乙方的决策权。18.3第三方与甲乙双方的关系:18.3.1第三方应同时向甲乙双方提供服务,确保合同履行的公正性和透明度。18.3.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序:若因第三方介入导致合同需要变更,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。19.2合同变更内容:合同变更内容应包括但不限于第三方介入的职责、服务费用、责任限额等。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式:甲乙双方与第三方之间的争议,应通过协商解决。20.2争议解决机构:如协商不成,争议双方可向合同所在地的人民法院提起诉讼。21.第三方介入的合同终止21.1.1合同履行完毕。21.1.2双方协商一致解除合同。21.1.3出现不可抗力事件。21.1.4第三方违约。21.2合同终止程序:合同终止时,甲乙双方应按照合同约定进行结算,并处理善后事宜。第三方应按照合作协议的约定,承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件附件1:合同文本附件2:合同签订确认书2.项目相关文件附件3:项目可行性研究报告附件4:项目设计文件附件5:项目施工图附件6:项目环境影响评价报告3.人员资质文件附件7:分包方营业执照副本附件8:分包方资质证书副本附件9:施工人员资格证书副本4.材料设备文件附件10:材料设备采购合同附件11:材料设备验收报告附件12:材料设备质量保证书5.施工进度文件附件13:施工进度计划表附件14:施工进度报告6.质量检验文件附件15:工程质量检验报告附件16:工程质量验收报告7.安全管理文件附件17:施工现场安全管理制度附件18:安全事故处理报告8.环境保护文件附件19:环境保护措施方案附件20:环境保护验收报告9.保险文件附件21:保险合同附件22:保险单据10.不可抗力文件附件23:不可抗力事件证明11.合同变更文件附件24:合同变更协议12.违约责任文件附件25:违约责任认定书说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲乙双方未按合同约定履行合同义务。1.2分包方未按合同约定完成施工任务。1.3总包方未按合同约定提供材料或设备。1.4第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准2.1违约行为的认定:根据合同约定和相关法律法规,由甲乙双方或第三方进行认定。2.2责任认定标准:根据违约行为的性质、程度和后果,以及合同约定,确定违约方应承担的责任。3.违约责任示例3.1分包方未按合同约定完成施工任务,导致工程进度延误:责任认定:分包方承担违约责任,赔偿总包方因此遭受的损失,包括但不限于工期延误造成的损失和违约金。3.2总包方未按合同约定提供材料,导致分包方施工受阻:责任认定:总包方承担违约责任,赔偿分包方因此遭受的损失,包括但不限于材料延误造成的损失和违约金。3.3第三方未按合作协议履行职责,导致工程质量不合格:责任认定:第三方承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失,包括但不限于返工、修复费用和违约金。全文完。二零二四年度智能电网项目电工劳务分包施工合同2本合同目录一览1.合同订立依据与适用法律1.1合同订立的法律依据1.2合同适用的法律法规1.3合同适用的标准规范2.合同当事人信息2.1分包单位基本信息2.2主办单位基本信息2.3第三方单位基本信息(如有)3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期3.5项目资金来源4.工程范围与内容4.1工程范围4.2工程内容4.3工程质量要求5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单的审核与确认6.工程进度计划6.1工程进度安排6.2进度控制措施6.3进度调整机制7.工程款支付7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3工程款支付条件8.材料设备供应8.1材料设备供应责任8.2材料设备质量要求8.3材料设备供应进度9.工程验收与交付9.1工程验收标准9.2工程验收程序9.3工程交付条件10.工程保修与维护10.1工程保修期限10.2工程保修内容10.3工程维护责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿标准12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同变更与补充14.3合同附件与附则第一部分:合同如下:1.合同订立依据与适用法律1.1合同订立的法律依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《中华人民共和国电力法》1.2合同适用的法律法规1.2.1《智能电网项目管理办法》1.2.2《电力工程施工及质量监督管理办法》1.2.3《建设工程安全生产管理条例》1.3合同适用的标准规范1.3.1《智能电网工程设计规范》1.3.2《电力工程施工质量检验标准》1.3.3《电力设施安全操作规程》2.合同当事人信息2.1分包单位基本信息2.1.1单位名称:电工劳务分包公司2.1.2法定代表人:2.1.3注册地址:省市区路号2.2主办单位基本信息2.2.1单位名称:智能电网项目主办单位2.2.2法定代表人:2.2.3注册地址:省市区路号2.3第三方单位基本信息(如有)2.3.1单位名称:监理公司2.3.2法定代表人:2.3.3注册地址:省市区路号3.项目概况3.1项目名称:二零二四年度智能电网项目3.2项目地点:省市区3.3项目规模:万千伏安3.4项目工期:自合同签订之日起12个月3.5项目资金来源:政府投资4.工程范围与内容4.1工程范围:包括电力线路、变电站、配电室等4.2工程内容:施工、调试、验收4.3工程质量要求:符合国家相关标准和规范,达到优良工程等级5.工程量清单5.1工程量清单编制依据:国家相关标准、规范和工程量计算规则5.2工程量清单内容:包含人工、材料、机械等各项费用5.3工程量清单的审核与确认:由双方共同审核,必要时邀请第三方单位参与6.工程进度计划6.1工程进度安排:根据项目实际情况制定,经双方确认后执行6.2进度控制措施:建立进度监控体系,定期检查进度,及时调整计划6.3进度调整机制:因不可抗力等原因导致进度延误,双方协商解决7.工程款支付7.1工程款支付方式:分阶段支付,根据工程进度和验收情况7.2工程款支付进度:第一阶段支付30%,第二阶段支付30%,第三阶段支付20%,第四阶段支付20%,验收合格后支付10%7.3工程款支付条件:按合同约定提供相关证明材料,经主办单位审核通过后支付8.材料设备供应8.1材料设备供应责任8.1.1分包单位负责工程所需的材料、设备的采购、供应和运输8.1.2供应的材料、设备必须符合国家相关标准和规范8.2材料设备质量要求8.2.1材料设备质量必须符合国家标准和合同约定8.2.2分包单位应提供材料设备的质量保证书和产品合格证8.3材料设备供应进度8.3.1材料设备应在工程开工前30天送达施工现场8.3.2如因特殊情况导致延迟送达,分包单位应提前通知主办单位,并承担相应责任9.工程验收与交付9.1工程验收标准9.1.1工程验收应按照国家相关标准和规范进行9.1.2验收合格后,由主办单位出具验收报告9.2工程验收程序9.2.1分包单位完成工程后,向主办单位提出验收申请9.2.2主办单位组织相关人员进行现场验收9.2.3验收不合格的,分包单位应在规定时间内整改9.3工程交付条件9.3.1工程质量合格,满足设计要求9.3.2工程资料齐全,符合规定9.3.3工程现场清理干净,无遗留问题10.工程保修与维护10.1工程保修期限10.1.1电力线路及设备保修期为2年10.1.2配电室等建筑设施保修期为1年10.2工程保修内容10.2.1保修期内出现的质量问题,由分包单位负责免费维修或更换10.2.2保修期内因人为因素造成的损坏,由使用单位承担维修费用10.3工程维护责任10.3.1分包单位负责保修期内的日常维护工作10.3.2使用单位应按规范操作,避免人为损坏11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包单位未按时完成工程11.1.2分包单位提供的材料、设备质量不合格11.1.3主办单位未按时支付工程款11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失11.2.2违约责任的具体赔偿标准由双方另行协商确定11.3违约赔偿标准11.3.1违约金的计算方式:按每日违约金额的一定比例计算11.3.2违约金的上限:不得超过合同总额的10%12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商解决12.1.2仲裁或诉讼12.2争议解决机构12.2.1协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁12.2.2也可向有管辖权的人民法院提起诉讼12.3争议解决程序12.3.1争议发生后,双方应在30日内协商解决12.3.2协商不成的,可向约定的争议解决机构提出申请13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1合同订立后,因不可抗力等原因导致无法履行13.1.2一方严重违约,经另一方书面通知后仍未纠正13.2合同终止条件13.2.1工程完工并验收合格13.2.2双方协商一致解除合同13.3合同解除与终止程序13.3.1合同解除或终止前,双方应就相关事宜进行协商13.3.2合同解除或终止后,双方应办理相关手续14.其他约定14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后生效14.1.2经主办单位审批后生效14.2合同变更与补充14.2.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认14.2.2合同补充需经双方签字盖章后生效14.3合同附件与附则14.3.1合同附件包括工程量清单、材料设备清单等14.3.2附则:本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意介入合同关系的第三方单位或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问等。15.1.2第三方的介入应在合同中明确约定,并经甲乙双方书面同意。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据合同约定和其专业领域,对合同项下的工作内容进行监督、检查、验收和咨询。15.2.2第三方应独立、客观、公正地履行职责,不得偏袒任何一方。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以履行其职责。15.3.2第三方有权对甲乙双方的违约行为提出意见,并要求其整改。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与甲乙双方在合同关系中的地位是独立的,不替代甲乙任何一方的责任。15.4.2第三方不得干涉甲乙双方的合同履行,除非合同中有明确约定。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入的程序16.1.1第三方的介入需在合同签订前或合同履行过程中,由甲乙双方协商确定。16.1.2第三方的介入需签订书面协议,明确双方的权利义务。16.2第三方介入的支付16.2.1第三方的服务费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。16.2.2第三方的服务费用由甲乙双方按照约定的支付方式和时间支付。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任17.1.1第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论