2024施工合同索赔条款与建筑工程合同违约责任及争议解决机制3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024施工合同索赔条款与建筑工程合同违约责任及争议解决机制本合同目录一览1.索赔的适用范围1.1索赔的类型1.2索赔的条件2.索赔的程序2.1索赔的提出2.2索赔的审查2.3索赔的处理3.索赔的证据要求3.1证据的种类3.2证据的提交4.索赔的赔偿标准4.1赔偿的计算方法4.2赔偿的支付方式5.违约责任的承担5.1违约责任的认定5.2违约责任的承担方式6.违约金的计算与支付6.1违约金的计算依据6.2违约金的支付方式7.争议解决机制7.1争议解决的方式7.2争议解决的程序8.仲裁机构的选定8.1仲裁机构的选择原则8.2仲裁机构的选定方式9.诉讼程序9.1诉讼的提起9.2诉讼的程序10.证据保全10.1证据保全的申请10.2证据保全的措施11.保密条款11.1保密信息的范围11.2保密信息的保护措施12.合同的解除与终止12.1合同解除的条件12.2合同解除的程序13.合同的变更与补充13.1合同变更的条件13.2合同变更的程序14.合同的生效、终止与解除第一部分：合同如下：1.索赔的适用范围1.1索赔的类型1.1.1工程延误索赔1.1.2工程变更索赔1.1.3工程质量索赔1.1.4工程量清单错误索赔1.2索赔的条件1.2.1事件发生1.2.2事件对合同的影响1.2.3事件导致的额外成本或工期延误1.2.4事件超出承包商合理控制范围2.索赔的程序2.1索赔的提出2.1.1索赔通知2.1.2索赔通知的发送2.1.3索赔通知的时效2.2索赔的审查2.2.1审查范围2.2.2审查程序2.2.3审查结果的告知2.3索赔的处理2.3.1处理决定2.3.2处理决定的告知2.3.3处理决定的执行3.索赔的证据要求3.1证据的种类3.1.1合同文件3.1.2设计文件3.1.3施工记录3.1.4工程量清单3.1.5质量检测报告3.2证据的提交3.2.1提交方式3.2.2提交时限3.2.3提交份数4.索赔的赔偿标准4.1赔偿的计算方法4.1.1直接成本增加4.1.2间接成本增加4.1.3工期延误赔偿4.2赔偿的支付方式4.2.1支付方式4.2.2支付期限4.2.3支付条件5.违约责任的承担5.1违约责任的认定5.1.1违约行为的定义5.1.2违约行为的分类5.1.3违约责任的判定标准5.2违约责任的承担方式5.2.1违约金5.2.2损害赔偿5.2.3合同解除6.违约金的计算与支付6.1违约金的计算依据6.1.1违约金的计算公式6.1.2违约金的计算方法6.2违约金的支付方式6.2.1支付方式6.2.2支付期限6.2.3支付条件7.争议解决机制7.1争议解决的方式7.1.1协商解决7.1.2仲裁解决7.1.3诉讼解决7.2争议解决的程序7.2.1协商程序7.2.2仲裁程序7.2.3诉讼程序8.仲裁机构的选定8.1仲裁机构的选择原则8.1.1仲裁机构的公正性8.1.2仲裁机构的权威性8.1.3仲裁机构的适用性8.2仲裁机构的选定方式8.2.1双方协商选定8.2.2按照合同约定选定8.2.3法定仲裁机构指定9.诉讼程序9.1诉讼的提起9.1.1诉讼资格9.1.2诉讼时效9.1.3诉讼地的选择9.2诉讼的程序9.2.1起诉9.2.2应诉9.2.3证据交换9.2.4开庭审理9.2.5判决与执行10.证据保全10.1证据保全的申请10.1.1证据保全的条件10.1.2证据保全的程序10.1.3证据保全的决定10.2证据保全的措施10.2.1证据封存10.2.2证据复制10.2.3证据鉴定11.保密条款11.1保密信息的范围11.1.1技术秘密11.1.2商业秘密11.1.3其他保密信息11.2保密信息的保护措施11.2.1限制访问11.2.2限制使用11.2.3保密协议12.合同的解除与终止12.1合同解除的条件12.1.1双方协商解除12.1.2违约解除12.1.3法定解除12.2合同解除的程序12.2.1解除通知12.2.2解除确认12.2.3解除后的处理13.合同的变更与补充13.1合同变更的条件13.1.1变更的必要性13.1.2变更的合法性13.1.3变更的可行性13.2合同变更的程序13.2.1变更通知13.2.2变更协商13.2.3变更记录14.合同的生效、终止与解除14.1合同生效的条件14.1.1双方签署14.1.2合同内容完整14.1.3合同符合法律规定14.2合同终止的条件14.2.1合同履行完毕14.2.2合同解除14.2.3合同被宣告无效14.3合同解除的条件14.3.1违约解除14.3.2协商解除14.3.3法定解除第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的概念15.1.1第三方的定义15.1.2第三方的类型15.1.2.1中介方15.1.2.2技术顾问15.1.2.3管理顾问15.1.2.4法务顾问15.1.2.5监理方15.2第三方介入的范围15.2.1介入的目的15.2.2介入的方式15.2.3介入的权限16.甲乙方引入第三方的程序16.1引入程序16.1.1甲乙方协商一致16.1.2第三方资质审查16.1.3第三方合同签订16.2引入时限16.2.1引入时间16.2.2引入程序完成时间17.第三方的责权利17.1责任17.1.1第三方的专业责任17.1.2第三方的保密责任17.1.3第三方的违约责任17.2权利17.2.1第三方的知情权17.2.2第三方的参与权17.2.3第三方的报酬权17.3权利义务17.3.1第三方在合同中的地位17.3.2第三方与其他各方的权利义务划分18.第三方责任限额18.1责任限额的确定18.1.1限额依据18.1.2限额计算方法18.2限额的调整18.2.1调整条件18.2.2调整程序19.第三方介入的合同条款19.1第三方合同的主要内容19.1.1第三方的职责19.1.2第三方的服务期限19.1.3第三方的服务费用19.2第三方合同的变更与解除19.2.1变更程序19.2.2解除程序20.第三方介入与争议解决20.1第三方介入与争议解决的关系20.1.1第三方介入的争议解决作用20.1.2第三方介入的争议解决程序20.2第三方介入争议解决的独立性20.2.1第三方的中立性20.2.2第三方的独立性21.第三方介入与其他相关方的协调21.1与甲乙方的协调21.1.1协调机制21.1.2协调内容21.2与其他相关方的协调21.2.1协调对象21.2.2协调方式22.第三方介入的监督与评估22.1监督机制22.1.1监督内容22.1.2监督方法22.2评估机制22.2.1评估内容22.2.2评估方法23.第三方介入的记录与报告23.1记录要求23.1.1记录内容23.1.2记录形式23.2报告要求23.2.1报告内容23.2.2报告形式23.2.3报告提交时间第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程量清单详细要求：列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明：工程量清单是合同执行过程中进行工程款结算的依据。2.合同附件二：施工图纸及技术规范详细要求：包含施工图纸的完整套数和对应的技术规范文件。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中必须遵循的标准。3.合同附件三：工程进度计划详细要求：详细列出工程各阶段的起止时间、关键节点和里程碑。说明：工程进度计划是监督工程进度的重要文件。4.合同附件四：工程质量保证书详细要求：由承包商提供的工程质量保证文件，包括质量标准、检验方法等。说明：工程质量保证书是确保工程质量的重要文件。5.合同附件五：安全文明施工措施详细要求：列出施工现场的安全文明施工措施，包括人员培训、安全设施等。说明：安全文明施工措施是保障施工现场安全文明的重要文件。6.合同附件六：合同变更记录详细要求：记录合同执行过程中发生的所有变更事项，包括变更原因、变更内容、变更影响等。说明：合同变更记录是合同执行过程中变更管理的依据。7.合同附件七：争议解决文件详细要求：记录争议解决过程中的相关文件，包括争议通知、调解记录、仲裁/诉讼裁决书等。说明：争议解决文件是解决合同执行过程中争议的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包商未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：根据合同约定的工期延误赔偿标准计算赔偿金额。示例说明：承包商未能按合同约定在工期结束前完成工程，导致工期延误5天，根据合同约定，承包商需支付每天10000元的工期延误赔偿金。2.违约行为：承包商施工过程中发现设计图纸存在重大错误。责任认定标准：根据合同约定的设计错误处理标准进行处理。示例说明：承包商在施工过程中发现设计图纸存在重大错误，导致施工无法进行，根据合同约定，设计方需承担由此产生的额外成本。3.违约行为：承包商未按合同约定进行质量检验。责任认定标准：根据合同约定的质量责任标准进行处理。示例说明：承包商未按合同约定进行质量检验，导致工程存在质量问题，根据合同约定，承包商需承担修复费用和相应责任。4.违约行为：承包商在施工现场发生安全事故。责任认定标准：根据合同约定的安全责任标准进行处理。示例说明：承包商在施工现场发生安全事故，根据合同约定，承包商需承担事故处理费用和相应责任。5.违约行为：承包商未按合同约定支付工程款。责任认定标准：根据合同约定的付款责任标准进行处理。示例说明：承包商未按合同约定支付工程款，根据合同约定，承包商需支付违约金并承担相应责任。全文完。2024施工合同索赔条款与建筑工程合同违约责任及争议解决机制1本合同目录一览1.索赔条款概述1.1索赔定义1.2索赔原因1.3索赔程序1.4索赔时效2.索赔证据要求2.1实际损失证明2.2合同依据证明2.3间接损失证明3.索赔金额计算3.1直接损失计算3.2间接损失计算3.3利润损失计算4.索赔时效与期限4.1索赔时效起始4.2索赔时效终止4.3索赔期限5.违约责任条款5.1违约责任定义5.2违约责任形式5.3违约责任承担6.违约金与赔偿6.1违约金计算6.2赔偿计算6.3违约金与赔偿的关系7.违约责任履行7.1违约责任履行期限7.2违约责任履行方式7.3违约责任履行地点8.争议解决机制8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.争议解决时效9.1争议解决时效起始9.2争议解决时效终止9.3争议解决期限10.仲裁条款10.1仲裁机构10.2仲裁程序10.3仲裁裁决的效力11.诉讼条款11.1诉讼法院11.2诉讼程序11.3诉讼裁决的效力12.不可抗力条款12.1不可抗力定义12.2不可抗力发生12.3不可抗力处理13.合同解除条款13.1合同解除原因13.2合同解除程序13.3合同解除后的责任14.合同终止条款14.1合同终止原因14.2合同终止程序14.3合同终止后的责任第一部分：合同如下：第一条索赔条款概述1.1索赔定义索赔是指因合同一方违反合同约定或发生不可抗力等原因，给另一方造成损失时，受损方要求赔偿损失的行为。1.2索赔原因（1）施工过程中因设计变更、施工图纸错误等原因导致的工程量增加；（2）施工过程中因自然灾害、意外事故等原因导致的停工；（3）合同一方违反合同约定，导致另一方损失；（4）不可抗力等原因导致的合同无法履行。1.3索赔程序（1）受损方在发现损失后，应立即向对方发出索赔通知；（2）对方收到索赔通知后，应在规定期限内予以答复；（3）如双方对索赔金额有争议，可协商解决，协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。1.4索赔时效索赔时效自损失发生之日起计算，一般不超过一年。第二条索赔证据要求2.1实际损失证明索赔方应提供损失发生的相关证据，如工程量清单、材料清单、施工记录等。2.2合同依据证明索赔方应提供与索赔相关的合同条款、协议、会议纪要等。2.3间接损失证明索赔方应提供间接损失的相关证据，如设备租赁费用、人工费用等。第三条索赔金额计算3.1直接损失计算直接损失按照实际发生损失计算，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。3.2间接损失计算间接损失按照实际发生损失计算，包括但不限于停工损失、利润损失等。3.3利润损失计算利润损失按照合同约定或市场行情计算。第四条索赔时效与期限4.1索赔时效起始索赔时效自损失发生之日起计算。4.2索赔时效终止索赔时效一般不超过一年。4.3索赔期限索赔期限自损失发生之日起计算，一般不超过两年。第五条违约责任条款5.1违约责任定义违约责任是指合同一方违反合同约定，给另一方造成损失时，应承担的相应法律责任。5.2违约责任形式违约责任形式包括但不限于违约金、赔偿金、解除合同等。5.3违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，受损方有权要求违约方履行违约责任。第六条违约金与赔偿6.1违约金计算违约金按照合同约定或法律法规规定计算。6.2赔偿计算赔偿按照实际损失计算，包括但不限于直接损失、间接损失等。6.3违约金与赔偿的关系违约金与赔偿可以同时适用，但不得超过实际损失。第七条违约责任履行7.1违约责任履行期限违约责任履行期限按照合同约定或法律法规规定执行。7.2违约责任履行方式违约责任履行方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3违约责任履行地点违约责任履行地点按照合同约定或法律法规规定执行。第八条争议解决机制8.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。8.2争议解决机构（1）协商：双方应尝试通过友好协商解决争议。（2）调解：如协商不成，任何一方可请求第三方进行调解。（3）仲裁：如调解不成，任何一方可在合同约定的仲裁机构提起仲裁。（4）诉讼：如仲裁不成，任何一方可向合同约定的法院提起诉讼。8.3争议解决程序（1）协商：自提出协商之日起，双方应在合理期限内进行协商。（2）调解：调解程序应遵循调解机构的规则和程序。（3）仲裁：仲裁程序应遵循仲裁机构的规则和程序。（4）诉讼：诉讼程序应遵循法院的规则和程序。第九条争议解决时效9.1争议解决时效起始争议解决时效自争议发生之日起计算。9.2争议解决时效终止争议解决时效一般不超过两年。9.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起计算，一般不超过三年。第十条仲裁条款10.1仲裁机构仲裁机构为双方共同认可的仲裁委员会。10.2仲裁程序仲裁程序应遵循《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则。10.3仲裁裁决的效力仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第十一条诉讼条款11.1诉讼法院诉讼法院为合同约定的法院或被告住所地法院。11.2诉讼程序诉讼程序应遵循《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定。11.3诉讼裁决的效力诉讼裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第十二条不可抗力条款12.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。12.2不可抗力发生发生不可抗力事件时，应及时通知对方，并提供相关证明。12.3不可抗力处理（1）因不可抗力导致的合同无法履行，双方应协商解决。（2）如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式处理。第十三条合同解除条款13.1合同解除原因（1）一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序（1）一方提出解除合同的通知；（2）对方在规定期限内予以答复；（3）如双方对合同解除有争议，可按合同约定的争议解决方式处理。13.3合同解除后的责任合同解除后，双方应按照合同约定和法律法规规定承担相应责任。第十四条合同终止条款14.1合同终止原因（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同。14.2合同终止程序（1）一方提出终止合同的通知；（2）对方在规定期限内予以答复；（3）如双方对合同终止有争议，可按合同约定的争议解决方式处理。14.3合同终止后的责任合同终止后，双方应按照合同约定和法律法规规定承担相应责任。第二部分：第三方介入后的修正第八条（一）第三方介入概述1.1第三方定义本合同中的第三方是指除甲乙双方之外的，根据合同约定参与合同履行、监督、调解或提供专业服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入原因（1）合同履行过程中需要第三方提供专业技术服务或监督；（2）合同履行过程中发生争议，需要第三方进行调解；（3）合同履行过程中出现不可抗力，需要第三方协助处理。1.3第三方介入方式（1）技术服务提供方；（2）监理方；（3）调解方；（4）其他专业服务方。第八条（二）第三方责任限额2.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同而产生的责任，按照合同约定或法律法规规定承担的最高赔偿金额。2.2责任限额确定（1）第三方提供的服务的性质和范围；（2）第三方提供的服务的风险程度；（3）合同约定的赔偿标准；（4）法律法规规定的责任限额。2.3责任限额条款合同中应明确约定第三方的责任限额，包括：（1）责任限额的具体金额；（2）责任限额的计算方式；（3）责任限额的有效期限。第九条第三方责权利界定9.1责任第三方应按照合同约定或法律法规规定，承担相应的责任。9.2权利（1）根据合同约定收取服务费用；（2）要求甲乙双方提供必要的配合和资料；（3）在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和指导。9.3义务（1）按照合同约定提供专业服务；（2）保守商业秘密；（3）遵守法律法规和行业规范。第九条（三）第三方与其他各方的划分说明10.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系由合同约定，甲方应向第三方支付约定的服务费用，并要求第三方按照合同约定履行服务义务。10.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系由合同约定，乙方应向第三方支付约定的服务费用，并要求第三方按照合同约定履行服务义务。10.3第三方与甲乙双方共同的权利和义务第三方在履行合同过程中，应同时满足甲乙双方的要求，并承担相应的责任。第十条第三方介入程序10.1第三方介入通知甲乙双方应提前向第三方发出介入通知，明确介入原因、时间、地点和方式。10.2第三方介入期限第三方介入期限应与合同约定的期限相一致，或根据实际情况进行调整。10.3第三方介入费用第三方介入费用应由甲乙双方按照合同约定承担，或根据实际情况协商确定。第十一条第三方介入争议解决11.1争议解决方式第三方介入争议解决方式包括协商、调解和诉讼。11.2争议解决机构第三方介入争议解决机构可根据合同约定或争议具体情况选择。11.3争议解决程序第三方介入争议解决程序应遵循相关法律法规和合同约定。第十二条第三方责任免除12.1免责条件（1）第三方已尽合理注意义务；（2）第三方已采取必要措施避免或减轻损失；（3）损失的发生属于不可抗力或其他第三方无法控制的因素。12.2免责程序第三方责任免除程序应按照合同约定或法律法规规定执行。第十三条第三方介入合同变更13.1变更通知第三方介入合同变更时，甲乙双方应及时向第三方发出变更通知。13.2变更协议甲乙双方应与第三方协商一致，签订变更协议，明确变更内容。13.3变更生效变更协议经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工合同详细要求：包括合同双方的基本信息、合同标的、工程范围、工期、质量标准、付款方式、违约责任、争议解决等条款。说明：这是合同主体，是合同的核心内容。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是计算工程款和进行工程进度管理的重要依据。3.附件三：施工图纸和技术规范详细要求：包括施工图纸、设计说明、技术规范等。说明：施工图纸和技术规范是施工过程中必须遵守的标准。4.附件四：施工进度计划详细要求：包括施工进度的时间节点、关键路径、资源分配等。说明：施工进度计划是确保工程按时完成的重要工具。5.附件五：质量检验报告详细要求：包括质量检验的时间、地点、项目、结果等。说明：质量检验报告是确保工程质量的重要证据。6.附件六：付款申请和支付凭证详细要求：包括付款申请的时间、金额、原因、支付凭证等。说明：付款申请和支付凭证是进行工程款支付的重要文件。7.附件七：争议解决文件详细要求：包括争议解决的时间、地点、参与方、结果等。说明：争议解决文件是解决合同执行过程中出现争议的重要记录。8.附件八：不可抗力证明详细要求：包括不可抗力事件的发生时间、地点、影响范围、证明材料等。说明：不可抗力证明是处理不可抗力事件的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方应按照合同约定的时间支付工程款，如未按时支付，应承担违约责任。示例：甲方应在每月末支付当月工程款，如延迟支付，应按合同约定的违约金比例支付滞纳金。2.违约行为：乙方未按期完成工程责任认定标准：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如未按期完成，应承担违约责任。示例：乙方应在合同约定的工期完成工程，如延迟完成，应按合同约定的违约金比例支付违约金。3.违约行为：乙方施工质量不符合标准责任认定标准：乙方应按照合同约定的质量标准施工，如施工质量不符合标准，应承担违约责任。示例：乙方施工的质量不符合国家标准，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。4.违约行为：第三方未按约定提供技术服务责任认定标准：第三方应按照合同约定提供技术服务，如未按约定提供，应承担违约责任。示例：第三方未按合同约定提供监理服务，甲方有权要求第三方承担违约责任。5.违约行为：不可抗力事件导致合同无法履行责任认定标准：发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方应根据合同约定和法律法规规定处理。示例：发生地震导致工程无法继续施工，双方应协商解决工程进度和损失赔偿问题。全文完。2024施工合同索赔条款与建筑工程合同违约责任及争议解决机制2本合同目录一览第一条索赔范围与条件1.1索赔类型1.2索赔条件1.3索赔时效第二条索赔程序2.1索赔申请2.2索赔调查2.3索赔评审2.4索赔决定第三条索赔金额确定3.1索赔金额计算方法3.2索赔金额调整3.3索赔金额支付第四条违约责任4.1违约行为类型4.2违约责任承担4.3违约责任解除第五条违约赔偿5.1赔偿方式5.2赔偿金额计算5.3赔偿期限第六条争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序第七条争议解决期限7.1争议解决时效7.2争议解决延长期限7.3争议解决终止第八条争议解决费用8.1费用承担8.2费用计算8.3费用支付第九条争议解决结果9.1解决结果类型9.2解决结果执行9.3解决结果异议第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除效力第十一条合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止效力第十二条合同争议处理12.1争议处理原则12.2争议处理机构12.3争议处理程序第十三条合同执行监督13.1监督机构13.2监督程序13.3监督结果第十四条合同附件与补充条款14.1附件内容14.2补充条款14.3附件与补充条款效力第一部分：合同如下：第一条索赔范围与条件1.1索赔类型1.1.1因设计变更导致的工程量增加1.1.2因不可抗力事件导致的工程延误1.1.3因施工图错误导致的返工1.1.4因合同约定以外的材料价格波动1.2索赔条件1.2.1索赔事件发生在合同有效期内1.2.2索赔事件属于合同约定的索赔范围1.2.3索赔事件发生原因明确，责任归属清晰1.3索赔时效1.3.1索赔事件发生后，承包方应在7日内向业主方提出索赔意向1.3.2索赔意向提出后，承包方应在30日内提交索赔报告第二条索赔程序2.1索赔申请2.1.1承包方提交索赔意向书2.1.2业主方收到索赔意向书后，应在7日内予以确认2.2索赔调查2.2.1业主方组织相关人员对索赔事件进行调查2.2.2承包方配合调查并提供相关证据2.3索赔评审2.3.1业主方组织专家对索赔报告进行评审2.3.2评审结果应在收到索赔报告后15日内通知承包方2.4索赔决定2.4.1业主方根据评审结果作出索赔决定2.4.2索赔决定应在收到评审结果后10日内通知承包方第三条索赔金额确定3.1索赔金额计算方法3.1.1根据合同约定及实际情况计算索赔金额3.1.2索赔金额包括直接损失和间接损失3.2索赔金额调整3.2.1因政策调整、市场价格变动等原因，索赔金额可进行调整3.2.2调整后的索赔金额应在索赔决定书中明确3.3索赔金额支付3.3.1业主方应在索赔决定书生效后30日内支付索赔金额3.3.2承包方收到支付后，应在7日内出具收款证明第四条违约责任4.1违约行为类型4.1.1施工进度延误4.1.2施工质量不合格4.1.3施工安全责任事故4.2违约责任承担4.2.1承包方应承担违约责任4.2.2业主方有权要求承包方承担违约责任4.3违约责任解除4.3.1违约责任解除需经双方协商一致4.3.2解除违约责任后，双方应重新签订合同第五条违约赔偿5.1赔偿方式5.1.1现金赔偿5.1.2工程修复或更换5.2赔偿金额计算5.2.1根据合同约定及实际情况计算赔偿金额5.2.2赔偿金额包括直接损失和间接损失5.3赔偿期限5.3.1业主方应在收到违约赔偿申请后15日内支付赔偿金额5.3.2承包方收到支付后，应在7日内出具收款证明第六条争议解决6.1争议解决方式6.1.1协商解决6.1.2仲裁解决6.1.3民事诉讼6.2争议解决机构6.2.1双方协商确定的争议解决机构6.2.2依法设立的仲裁委员会6.2.3人民法院6.3争议解决程序6.3.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构6.3.2争议解决机构应在收到争议后60日内作出裁决第七条争议解决期限7.1争议解决时效7.1.1争议解决时效自争议发生后起计算7.1.2争议解决时效最长不超过合同有效期7.2争议解决延长期限7.2.1经双方协商一致，可延长争议解决时效7.2.2延长期限不得超过原时效的50%7.3争议解决终止7.3.1争议解决机构作出裁决后，争议终止7.3.2裁决生效后，双方应立即履行裁决内容第八条争议解决费用8.1费用承担8.1.1仲裁费用由败诉方承担8.1.2民事诉讼费用按法律规定承担8.1.3协商解决费用由双方协商确定8.2费用计算8.2.1仲裁费用按仲裁委员会规定计算8.2.2民事诉讼费用按法院判决计算8.2.3协商解决费用根据协商结果确定8.3费用支付8.3.1费用支付时间与争议解决结果同步8.3.2支付方式为银行转账或现金支付第九条争议解决结果9.1解决结果类型9.1.1败诉方承担违约责任9.1.2败诉方支付赔偿金9.1.3双方重新协商合同条款9.2解决结果执行9.2.1解决结果需双方签署书面协议9.2.2协议生效后，双方应立即履行9.3解决结果异议9.3.1对解决结果有异议的，可向上一级仲裁机构申请复议9.3.2复议期间，原解决结果暂停执行第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1违约行为严重，无法继续履行合同10.1.2不可抗力导致合同无法履行10.1.3双方协商一致解除合同10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方10.2.2收到通知的一方应在7日内给予答复10.3合同解除效力10.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同10.3.2合同解除前已履行部分的权益按合同约定处理第十一条合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同约定的期限届满11.1.2合同约定的终止条件成就11.1.3双方协商一致终止合同11.2合同终止程序11.2.1提出终止合同的一方应提前30日书面通知对方11.2.2收到通知的一方应在7日内给予答复11.3合同终止效力11.3.1合同终止后，双方应立即停止履行合同11.3.2合同终止前已履行部分的权益按合同约定处理第十二条合同争议处理12.1争议处理原则12.1.1公平公正原则12.1.2实事求是原则12.1.3快速高效原则12.2争议处理机构12.2.1合同签订地的人民法院12.2.2双方协商确定的仲裁机构12.3争议处理程序12.3.1提出争议处理申请12.3.2争议处理机构受理12.3.3争议处理机构调查取证12.3.4争议处理机构作出裁决第十三条合同执行监督13.1监督机构13.1.1合同约定的监督机构13.1.2业主方指定的监督机构13.2监督程序13.2.1监督机构对合同执行情况进行定期检查13.2.2监督机构发现问题时，应及时通知承包方整改13.2.3监督机构对整改情况进行跟踪检查13.3监督结果13.3.1监督结果记录在案13.3.2监督结果作为合同履行情况的重要依据第十四条合同附件与补充条款14.1附件内容14.1.1合同图纸与技术规范14.1.2工程量清单与计价依据14.1.3其他合同附件14.2补充条款14.2.1双方约定的补充条款14.2.2法律法规规定的补充条款14.3附件与补充条款效力14.3.1附件与补充条款为合同不可分割的一部分14.3.2附件与补充条款具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义1.1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方解决争议、提供专业服务或进行项目监督而介入的独立第三方机构或个人。1.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、合作伙伴或关联方。1.2第三方介入目的1.2.1协助解决争议，确保合同履行顺利进行。1.2.2提供专业咨询，提高合同履行的效率和质量。1.2.3监督项目进度和质量，确保合同目标的实现。第二条第三方介入类型2.1争议解决第三方2.1.1争议解决第三方是指介入合同争议解决的仲裁机构或调解机构。2.1.2争议解决第三方应具备中立、公正、专业的特点。2.2专业服务第三方2.2.1专业服务第三方是指提供专业咨询、评估、检测等服务的机构或个人。2.2.2专业服务第三方应具备相应的资质和专业知识。2.3项目监督第三方2.3.1项目监督第三方是指对项目进度和质量进行监督的监理机构或监理人员。2.3.2项目监督第三方应具备相关资质和丰富的项目管理经验。第三条第三方介入程序3.1争议解决第三方介入3.1.1双方协商一致后，选择争议解决第三方。3.1.2双方共同签署争议解决协议，明确第三方的权利和义务。3.2专业服务第三方介入3.2.2双方与第三方签订服务合同，明确服务内容、费用及期限。3.3项目监督第三方介入3.3.2承包方与项目监督第三方签订监理合同，明确监理范围、内容、费用及期限。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义4.1.1第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中出现失误或责任，对甲乙双方造成的损失所应承担的最高赔偿额。4.2第三方责任限额确定4.2.1第三方责任限额由甲乙双方根据第三方提供的资质、经验和风险评估共同确定。4.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定。4.3第三方责任限额的调整4.3.1第三方责任限额在合同履行期间不得随意调整。4.3.2如有特殊情况需要调整，需经甲乙双方协商一致。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的权利义务关系5.1.1第三方应遵守甲乙双方签订的合同约定，履行相应的权利和义务。5.1.2第三方应向甲方提供真实、准确、完整的报告和评估结果。5.2第三方与乙方的权利义务关系5.2.1第三方应遵守甲乙双方签订的合同约定，履行相应的权利和义务。5.2.2第三方应向乙方提供真实、准确、完整的报告和评估结果。5.3第三方与合同履行的关系5.3.1第三方介入合同履行过程中，应协助甲乙双方共同推进项目进展。5.3.2第三方应确保合同履行的合规性，避免产生新的争议。第六条第三方介入的合同变更6.1第三方介入后的合同变更6.1.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况对合同