9A文规定下的2024年建设工程施工协议一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL9A文规定下的2024年建设工程施工协议一本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方（发包方）1.2乙方（承包方）1.39A文规定1.4建设工程1.5施工协议2.合同标的及范围2.1工程内容2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量标准3.合同价格及支付3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6支付方式4.合同履行及工期4.1乙方义务4.2工期延误4.3工期提前4.4工程变更5.工程质量及保修5.1工程质量要求5.2质量控制5.3质量验收5.4保修期限5.5保修责任6.安全生产及环保6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环保要求6.4环保设施7.合同的变更、解除与终止7.1合同变更7.2合同解除7.3合同终止8.违约责任及赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额计算9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4诉讼解决10.合同的生效、履行及终止10.1合同生效10.2合同履行10.3合同终止11.其他条款11.1合同的保密11.2合同的转让11.3合同的附件12.合同的签订日期及地点12.1签订日期12.2签订地点13.合同双方签字盖章13.1甲方签字盖章13.2乙方签字盖章14.合同附件14.1工程图纸14.2技术要求14.3施工方案14.4工程量清单14.5其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方（发包方）：指根据本合同承担合同义务，负责工程建设的一方，具体名称见合同附件。1.2乙方（承包方）：指根据本合同承担合同义务，负责施工的一方，具体名称见合同附件。1.4建设工程：指本合同约定的施工项目，具体项目名称、内容、地点等见合同附件。1.5施工协议：指甲乙双方根据9A文规定，就建设工程的施工事宜达成的协议，包括本合同及附件。第二条合同标的及范围2.1工程内容：指本合同约定的施工项目的内容，包括土建、安装、装修等工程，具体内容见合同附件。2.2工程地点：指本合同约定的施工项目的具体位置，见合同附件。2.3工程规模：指本合同约定的施工项目的规模，包括工程占地面积、建筑高度、建筑面积等，具体规模见合同附件。2.4工程质量标准：指本合同约定的工程质量要求，包括工程质量等级、施工规范等，具体标准见合同附件。第三条合同价格及支付3.1合同总价：指本合同约定的建设工程施工总费用，具体金额见合同附件。3.2价格调整：指因市场行情变化、政策调整等原因，导致工程造价发生变化的处理方式，具体调整办法见合同附件。3.3预付款：指甲方按照本合同约定，在工程开工前支付给乙方的款项，具体金额、支付时间等见合同附件。3.4进度付款：指甲方按照乙方的施工进度，支付相应工程款项的方式，具体付款比例、时间等见合同附件。3.5竣工结算：指本合同工程完工后，甲乙双方按照约定对工程款项进行结算的方式，具体结算办法见合同附件。3.6支付方式：指甲乙双方约定的支付工程款项的方式，包括银行转账、现金支付等，具体支付方式见合同附件。第四条合同履行及工期4.1乙方义务：指乙方根据本合同约定，应承担的施工义务，包括按期完成工程、保证工程质量等，具体义务见合同附件。4.2工期延误：指因乙方原因导致工程不能按期完成的处理方式，具体延误责任、赔偿等见合同附件。4.3工期提前：指因乙方原因导致工程提前完成的处理方式，具体提前完成奖励等见合同附件。4.4工程变更：指本合同履行过程中，甲乙双方因故需要对工程内容、规模、质量标准等进行修改的处理方式，具体变更办法见合同附件。第五条工程质量及保修5.1工程质量要求：指本合同约定的工程质量标准，包括工程质量等级、施工规范等，具体要求见合同附件。5.2质量控制：指乙方应采取的质量控制措施，包括质量检查、验收等，具体措施见合同附件。5.3质量验收：指本合同工程完工后，甲乙双方按照约定对工程质量进行验收的方式，具体验收标准、程序等见合同附件。5.4保修期限：指本合同工程交付使用后，乙方应承担的保修期限，具体期限见合同附件。5.5保修责任：指乙方在保修期限内，对工程质量问题应承担的责任，具体责任见合同附件。第六条安全生产及环保6.1安全生产要求：指乙方应遵守的安全生产规定，包括安全生产管理制度、操作规程等，具体要求见合同附件。6.2安全事故处理：指本合同履行过程中发生安全事故的处理方式，具体处理程序、责任等见合同附件。6.3环保要求：指乙方应遵守的环保规定，包括环保设施、废弃物处理等，具体要求见合同附件。6.4环保设施：指乙方为满足环保要求，应设置的环保设施，具体设施、要求等见合同附件。第八条合同的变更、解除与终止8.1合同变更：指甲乙双方在合同履行过程中，因故需要对合同内容进行修改的处理方式，包括但不限于工程内容、工程量、工程价款、工期等。合同变更应采用书面形式，经甲乙双方协商一致后签署。8.2合同解除：指甲乙双方在合同履行过程中，因故需要提前终止合同的权利义务关系。合同解除应采用书面形式，经甲乙双方协商一致后签署。8.3合同终止：指合同约定的工程完工，甲乙双方的权利义务关系自然终止。合同终止后，乙方应按照本合同约定完成工程交付、保修等事项。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为：指甲乙双方在合同履行过程中，违反合同约定义务的行为。包括但不限于未按约定履行合同义务、未按约定完成工程、未按约定支付款项等。9.2违约责任：指甲乙双方因违约行为应承担的责任。违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失、承担违约行为所产生的费用等。9.3赔偿金额计算：指违约责任赔偿金额的计算方式。赔偿金额应根据乙方违约程度、工期延误、工程质量问题等因素，按照本合同约定的计算方法进行。第十条争议解决10.1协商解决：指甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，采取的解决方式。甲乙双方应本着诚实信用、公平公正的原则，通过友好协商解决争议。10.2调解解决：指甲乙双方在争议解决过程中，未能协商一致时，可以向有关机构申请调解。调解不成的，甲乙双方可以按照本合同约定的其他争议解决方式处理。10.3仲裁解决：指甲乙双方在争议解决过程中，未能协商一致且调解不成的，可以向约定的仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方具有法律约束力。10.4诉讼解决：指甲乙双方在争议解决过程中，未能协商一致且调解不成的，可以向约定的人民法院提起诉讼。诉讼应当向有管辖权的人民法院提起。第十一条其他条款11.1合同的保密：指甲乙双方在合同履行过程中，对涉及合同内容的保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。11.2合同的转让：指甲乙双方在合同履行过程中，经协商一致，可以将其权利义务转让给第三方。转让应采用书面形式，并由甲乙双方签署。11.3合同的附件：指本合同所附的图纸、技术要求、施工方案、工程量清单等相关文件。附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十二条合同的签订日期及地点12.1签订日期：指本合同甲乙双方签字盖章的日期，见合同封面。12.2签订地点：指本合同甲乙双方签字盖章的地点，见合同封面。第十三条合同双方签字盖章13.1甲方签字盖章：指甲方代表在本合同上签字并加盖公章，以示确认。13.2乙方签字盖章：指乙方代表在本合同上签字并加盖公章，以示确认。第十四条合同附件14.1工程图纸：指本合同所涉及的工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，见合同附件。14.2技术要求：指本合同所涉及的技术要求，包括施工工艺、材料要求等，见合同附件。14.3施工方案：指乙方为完成本合同工程所提交的施工方案，见合同附件。14.4工程量清单：指本合同所涉及的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位、单价等，见合同附件。14.5其他相关文件：指本合同履行过程中所需的其他相关文件，包括但不限于验收报告、保修证书等，见合同附件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细要求：工程图纸应包括平面图、立面图、剖面图等，详细展示工程的外观、结构、尺寸等信息。图纸应由专业设计师绘制，并经过甲方审批后使用。附件2：技术要求详细要求：技术要求应包括施工工艺、材料要求、质量标准等，具体规定施工过程中应遵循的技术规范和标准。附件3：施工方案详细要求：施工方案应由乙方根据工程图纸和技术要求编制，包括施工步骤、施工方法、施工周期等，并经甲方审批后执行。附件4：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价等信息，作为计算工程总价的基础。附件5：合同履行过程中的其他相关文件详细要求：包括但不限于验收报告、保修证书、工程变更通知、合同变更协议等，用于记录合同履行过程中的重要事项。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付工程款项，包括但不限于预付款、进度付款和竣工结算。2.乙方未按约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不达标等。3.甲方未按约定提供施工条件，包括但不限于施工现场、施工材料、施工设备等。4.乙方未按约定采取安全生产措施，导致安全事故发生。违约责任认定标准：1.违约金：根据违约行为的严重程度，按照合同约定的违约金计算方法进行赔偿。2.赔偿损失：根据违约行为的程度，赔偿因违约行为导致的直接经济损失。3.承担违约行为所产生的费用：包括但不限于乙方因工期延误所产生的额外施工费用、甲方因工程质量问题所产生的修复费用等。示例说明：假设乙方由于自身原因导致工期延误，根据合同约定，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因工期延误导致的甲方直接经济损失。具体金额根据合同约定的计算方法进行确定。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同双方，即甲方（发包方）和乙方（承包方）。2.合同履行：指甲乙双方按照合同约定履行各自的权利义务。3.工期：指合同约定的工程完工时间，包括工程开工、施工和交付使用的时间