2024版公司建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版公司建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期第二条合同标的及工程内容2.1工程标的2.2工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工进度与工期4.1施工进度计划4.2工期延误4.3提前完成工程第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量检验5.3质量争议的处理第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工安全与环保7.1施工安全措施7.2安全事故处理7.3环保要求第八条变更与调整8.1合同变更8.2工程调整第九条违约责任9.1发包人的违约责任9.2承包人的违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同解除条件第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄露后果第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3合同修订14.4合同解除或终止后的权利义务14.5合同的完整性和副本数量第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中指定的具有工程发包权利的法人或其他组织，即工程项目的投资主体或项目法人。1.2承包人承包人是指合同中指定的具有工程施工能力的法人或其他组织，即承担工程项目施工的单位。1.3工程工程是指合同中约定的承包人进行施工的项目，包括工程的设计、采购、施工、竣工试验、保修等。1.4施工期施工期是指合同中约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的时间段。第二条合同标的及工程内容2.1工程标的工程标的是指合同中约定的承包人应完成的工程项目及其质量、数量、技术规格等要求。2.2工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、市政工程等。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包人完成工程所需承担的全部费用，包括工程设计费、材料设备费、施工费、管理费、税费等。合同总价在合同附件中明确。3.2价格调整合同价格调整的条件、方法和程序在合同附件中详细规定。3.3支付方式支付方式包括预付款、进度付款、竣工结算等，具体支付方式在合同附件中明确。第四条施工进度与工期4.1施工进度计划承包人应按照合同约定的时间节点提交施工进度计划，并按照计划完成工程。4.2工期延误因承包人原因导致工程不能按合同约定的时间交付的，承包人应承担相应的违约责任。4.3提前完成工程提前完成工程的情况下，发包人不得因此减少合同价款，但发包人提前使用工程的，发包人应支付提前使用费。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。5.2质量检验工程质量检验包括施工过程中的自检、互检、专检和竣工验收等，具体检验方法和要求在合同附件中明确。5.3质量争议的处理工程质量争议应通过协商解决，协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条材料与设备6.1材料供应承包人应按照合同约定采购、供应材料，并保证材料质量。6.2设备供应承包人应按照合同约定采购、供应设备，并保证设备质量。6.3材料和设备验收发包人或其委托的验收机构对承包人供应的材料和设备进行验收，验收合格的，才能用于工程。第八条变更与调整8.1合同变更合同变更包括合同价款、工程内容、工程质量标准、施工进度等内容的变更。合同变更应书面协议，经双方签字盖章后生效。8.2工程调整工程调整指因设计变更、工程量增减等原因导致的工程变更。工程调整应按照合同约定的程序进行，并及时调整施工进度计划。第九条违约责任9.1发包人的违约责任发包人违反合同约定，导致承包人无法正常进行施工的，应承担相应的违约责任。9.2承包人的违约责任承包人违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式合同争议通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁或诉讼仲裁或诉讼应在合同约定的地点进行，仲裁裁决或法院判决对双方均有约束力。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章，并经的发包人、承包人和相关管理部门批准后生效。11.2合同变更条件合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同解除条件合同解除应符合合同约定或法律规定的解除条件，并签订书面解除协议。第十二条合同的转让12.1合同转让条件合同不得转让，除非经双方协商一致，并签订书面转让协议。12.2转让程序合同转让应按照双方约定的程序进行，并报发包人和相关管理部门批准。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同解除或终止后五年止。13.3泄露后果泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件合同附件包括合同图纸、技术说明书、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。14.3合同修订合同的修订应经双方协商一致，并签订书面修订协议。14.4合同解除或终止后的权利义务合同解除或终止后，承包人应按照合同约定完成剩余工程，并承担相应的违约责任。14.5合同的完整性和副本数量本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：技术说明书附件三：工程量清单附件四：施工方案附件五：材料和设备供应清单附件六：施工进度计划附件七：质量检验标准附件八：安全施工措施附件九：合同价款明细表附件十：支付凭证附件的详细要求和说明：附件一：工程设计图纸工程设计图纸是工程建设的基本依据，包括各种施工详图、平面图、立面图、剖面图等。承包人应严格按照工程设计图纸进行施工。附件二：技术说明书技术说明书包括工程的技术要求、施工工艺、材料性能、设备参数等。承包人应根据技术说明书的要求进行施工。附件三：工程量清单工程量清单列出了工程的各种工程量及其数量，是确定合同总价的重要依据。承包人应按照工程量清单进行施工。附件四：施工方案施工方案是承包人为完成工程施工制定的详细计划，包括施工步骤、施工方法、施工组织等。发包人应按照施工方案进行施工。附件五：材料和设备供应清单材料和设备供应清单列出了工程所需的材料和设备及其规格、数量、质量等。承包人应根据供应清单进行采购和使用。附件六：施工进度计划施工进度计划是承包人提交的工程进度安排，包括各阶段的开始和结束时间。发包人应按照施工进度计划进行监督。附件七：质量检验标准质量检验标准是衡量工程质量的依据，包括各种工程质量要求、检验方法、合格标准等。工程质量检验应按照质量检验标准进行。附件八：安全施工措施安全施工措施是保障工程施工安全的相关措施，包括安全管理制度、安全防护设施、安全培训等。承包人应按照安全施工措施进行施工。附件九：合同价款明细表合同价款明细表详细列出了合同价款的构成，包括工程款、材料设备款、管理费、税费等。合同价款的支付应按照合同价款明细表进行。附件十：支付凭证支付凭证是证明发包人支付合同价款的凭证，包括支付金额、支付时间、支付方式等。承包人应妥善保管支付凭证。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未能按合同约定支付价款，导致承包人无法正常进行施工。2.承包人未能按合同约定完成工程，或者工程质量不符合合同约定。3.承包人未能按合同约定提供材料和设备，或者材料和设备质量不符合合同约定。4.承包人未能按合同约定采取安全施工措施，导致安全事故发生。5.发包人未能按合同约定提供施工场地、施工条件等，导致承包人无法正常进行施工。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，双方应协商解除合同，并按照合同约定承担违约责任。2.违约行为导致工程质量、进度等方面出现问题，承包人应承担相应的违约责任，包括修复、重新施工、赔偿损失等。3.违约行为导致安全事故发生，承包人应承担相应的安全事故责任，包括赔偿受害人的损失、支付罚款等。示例说明：如果发包人未能按合同约定支付预付款，导致承包人无法采购材料和设备，承包人可以要求发包人支付违约金，并有权根据合同约定解除合同。说明三：法律名词及解释：1.合同：指双方为完成特定工程，明确相互权利义务的书面协议。2.发包人：指具有工程发包权利的法人或其他组织，负责委托承包人进行工程施工。3.承包人：指具有工程施工能力的法人或其他组织，负责完成发包人委托的工程。4.工程：指合同中约定的承包人进行施工的项目，包括设计