2024路基施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024路基施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4路基施工第二条合同范围与工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3施工内容第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4进度付款第四条施工期限与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期条款第五条施工质量与标准5.1施工质量要求5.2质量检验5.3不合格工程的处理第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3材料与设备检验第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保措施7.3安全事故处理第八条变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2调解10.3仲裁10.4法律适用第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序13.3转让后果第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律变化14.3附件14.4补充协议14.5合同解除或终止后的义务14.6送达条款14.7双方确认与签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中指明的，具有工程发包主体资格的自然人、法人或其他组织，即甲方。1.2承包人承包人是指合同中指明的，具有工程施工主体资格的自然人、法人或其他组织，即乙方。1.3工程工程是指合同中指明的，由发包人委托承包人施工的项目，即本合同项下的路基施工工程。1.4路基施工路基施工是指按照合同约定的施工标准、施工范围和要求，进行的土地开挖、填方、压实、排水、防护等工程活动。第二条合同范围与工程量2.1工程范围工程范围包括合同约定的所有施工区域，以及施工过程中可能涉及的临时设施、交通组织、环境保护等。2.2工程量清单工程量清单是合同附件，详细列出了本合同项下所有工程项目的工程量、工程部位、施工要求等内容。2.3施工内容施工内容包括但不仅限于：土地开挖、填方、压实、排水、防护、路面铺设、交通标志标线等。第三条合同价格与支付3.1合同价格合同价格是指承包人完成合同约定的全部工程量，按照合同约定的单价和总价计算的金额。3.2价格调整价格调整是指因市场行情变化、政策调整等原因，导致合同价格发生变化的调整方式。3.3支付方式支付方式是指发包人按照合同约定的时间和比例，向承包人支付合同价款的方式。3.4进度付款进度付款是指按照合同约定的工程进度，发包人向承包人支付相应比例的合同价款。第四条施工期限与进度4.1施工期限施工期限是指合同约定的，承包人完成合同约定的全部工程的时间。4.2施工进度计划施工进度计划是指承包人根据合同约定的施工内容，制定的施工时间表。4.3延期条款延期条款是指因不可抗力、发包人原因等导致施工期限延长的规定。第五条施工质量与标准5.1施工质量要求施工质量要求是指合同约定的，承包人完成工程所需达到的质量标准。5.2质量检验质量检验是指对施工过程中和完工后的工程质量进行检验、试验和评估的活动。5.3不合格工程的处理不合格工程是指未达到合同约定的质量标准的工程。承包人应按照合同约定，对不合格工程进行整改、返工或拆除重建。第六条材料与设备6.1材料供应材料供应是指发包人按照合同约定，向承包人提供施工所需的原材料、构配件等。6.2设备要求设备要求是指合同约定的，承包人施工所需设备的种类、性能、数量等要求。6.3材料与设备检验材料与设备检验是指对施工过程中使用的材料和设备进行检验、试验和评估的活动。第八条变更与调整8.1变更范围变更范围包括但不仅限于工程量、工程内容、施工工艺、施工周期等。8.2变更程序变更程序包括：变更申请、变更审批、变更通知、变更实施等。8.3变更价款变更价款是指因工程变更导致合同价款的增减部分。变更价款的计算和支付按照合同约定的单价和总价进行。第九条违约责任9.1发包人违约发包人违约包括未按约定支付价款、未按约定提供施工条件等。发包人违约时，应承担违约责任，向承包人支付违约金。9.2承包人违约承包人违约包括未按约定完成工程、工程质量不符合约定等。承包人违约时，应承担违约责任，向发包人支付违约金。9.3违约赔偿违约赔偿是指因违约行为导致的直接经济损失的赔偿。违约赔偿的计算和支付按照合同约定的标准进行。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼等。10.2调解调解是指通过第三方调解机构或调解人员，协助双方协商解决争议。10.3仲裁仲裁是指通过仲裁机构对争议进行审理，并作出具有法律效力的裁决。10.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同解除合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容包括但不限于合同条款、工程图纸、技术资料等。12.2保密期限保密期限自合同签字盖章之日起至合同解除或终止之日止。12.3违约责任违反保密条款的，违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金。第十三条合同的转让13.1合同转让条件合同转让需经双方协商一致，并签订书面转让协议。13.2转让程序转让程序包括合同转让通知、合同转让确认等。13.3转让后果合同转让后，转让方不再享有原合同的权利和承担原合同的义务。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2法律变化如果法律、法规、政策发生变化，影响本合同的履行，双方应按照变化后的法律、法规、政策执行。14.3附件附件是本合同的组成部分，包括工程量清单、施工图纸、技术规范等。14.4补充协议补充协议是对本合同的补充，经双方协商一致签订。14.5合同解除或终止后的义务合同解除或终止后，承包人应按照合同约定完成工程收尾工作，并承担相应费用。14.6送达条款任何合同文件均可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达对方。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本合同项下所有工程项目的工程量、工程部位、施工要求等内容。附件二：施工图纸包含路基施工的详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。附件三：技术规范详细列出施工过程中应遵循的技术规范和标准，包括材料要求、施工工艺、质量检验标准等。附件四：施工组织设计详细说明承包人的施工组织架构、人员配置、施工计划等。附件五：安全生产方案详细列出施工过程中的安全生产措施、应急预案等。附件六：环保措施方案详细说明施工过程中的环保措施，包括废弃物处理、噪音控制等。附件七：进度计划详细列出施工过程中的进度计划，包括关键节点、工程进度等。附件八：质量保证措施详细说明承包人确保工程质量的措施，包括质量检验、质量控制等。附件九：材料和设备供应合同如有材料和设备由第三方供应，需提供供应合同副本。附件十：变更协议如有变更事项，需提供变更协议副本，详细说明变更内容、价款等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按约定时间支付价款，导致工程延期。违约责任：按照合同约定的违约金比例向承包人支付违约金。示例说明：若发包人未按约定时间支付进度付款，导致工程延期，则应按照合同约定的违约金比例向承包人支付违约金。2.承包人未按约定时间完成工程，导致工程延期。违约责任：按照合同约定的违约金比例向发包人支付违约金。示例说明：若承包人未按约定时间完成工程，导致工程延期，则应按照合同约定的违约金比例向发包人支付违约金。3.承包人施工质量不符合约定，导致工程质量问题。违约责任：承包人应承担修复不合格工程、返工或拆除重建的费用，并按照合同约定的违约金比例向发包人支付违约金。示例说明：若承包人施工质量不符合约定，导致工程质量问题，则承包人应承担修复不合格工程、返工或拆除重建的费用，并按照合同约定的违约金比例向发包人支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用：如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除或变更合同。2.合同解除：指合同双方依法终止合同关系的行为。在本合同中的应用：如双方经协商一致，可以解除合同，并按照合同约定的方式处理后续事宜。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。在本合同中的应用：如一方违约，应按照合同约定的违约金比例向对方支付违约金。4.仲裁：指通过仲裁机构对争议进