2024版绿化苗木施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版绿化苗木施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3绿化苗木施工的定义第二条施工内容与要求2.1施工项目概述2.2施工地点及面积2.3施工质量标准2.4施工进度安排第三条材料供应3.1苗木供应责任3.2苗木质量要求3.3苗木供应时间及数量3.4苗木运输及验收第四条施工费用及支付4.1施工总价款4.2付款方式及期限4.3工程进度款的支付4.4乙方未能按约定施工的违约金计算第五条工期延误5.1乙方原因导致的工期延误5.2甲方原因导致的工期延误5.3不可抗力因素导致的工期延误第六条甲方权利与义务6.1甲方应提供的施工条件6.2甲方对乙方施工过程的监督权6.3甲方对乙方施工成果的验收权第七条乙方权利与义务7.1乙方的施工义务7.2乙方对施工质量的责任7.3乙方的保密义务第八条违约责任8.1乙方未按约定施工的违约责任8.2甲方未按约定支付费用的违约责任8.3双方的其他违约行为及责任第九条争议解决9.1双方协商解决9.2向相关部门申请调解9.3向人民法院提起诉讼第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件第十一条附则11.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第十二条其他约定12.1双方对合同未尽事宜的其他补充12.2双方对合同的修改和补充需书面确认第十三条附件13.1施工设计方案13.2苗木供应清单13.3施工费用明细表第十四条签字盖章14.1甲方签字（盖章）14.2乙方签字（盖章）14.3签订日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：×××绿化工程有限公司地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称及地址乙方全称：×××园林绿化工程有限公司地址：×××市×××区×××路×××号1.3绿化苗木施工的定义本合同所称绿化苗木施工，是指乙方根据甲方的要求，在甲方指定的地点进行苗木种植、绿化景观建设等工作。第二条施工内容与要求2.1施工项目概述本合同施工项目为×××公园绿化工程，包括苗木种植、绿化景观建设、绿化带维护等工作。2.2施工地点及面积施工地点：×××市×××区×××路×××号公园内施工面积：总面积×××平方米，其中苗木种植面积×××平方米，绿化景观建设面积×××平方米。2.3施工质量标准乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保施工质量达到优良水平。具体质量标准如下：（2）绿化景观建设：景观造型美观，植物搭配合理，达到绿化、美化、香化的效果；（3）绿化带维护：保持绿化带的整洁、美观，定期修剪、浇水、施肥，确保植物生长健康。2.4施工进度安排乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工。具体施工进度安排如下：（1）苗木采购及进场：自合同签订之日起15日内；（2）施工准备：自苗木进场之日起5日内；（3）施工完成：自施工准备完毕之日起，按照甲方要求的时间节点完成施工。第三条材料供应3.1苗木供应责任乙方负责提供本合同约定的绿化苗木，并确保苗木质量符合双方约定及国家相关标准。3.2苗木质量要求（1）品种、规格、数量符合合同约定；（2）生长旺盛，无病虫害，成活率不低于95%；（3）符合国家相关质量标准。3.3苗木供应时间及数量乙方应按照甲方要求的时间节点供应苗木，并按照合同约定的数量提供。具体供应时间及数量如下：（1）苗木采购及进场：自合同签订之日起15日内；（2）苗木供应数量：详见附件《苗木供应清单》。3.4苗木运输及验收乙方负责将苗木运输至施工地点，并按照甲方的要求进行验收。验收合格的，甲方予以接收；验收不合格的，乙方应在甲方要求的时间内进行更换或修复。第四条施工费用及支付4.1施工总价款本合同施工总价款为人民币×××元（大写：人民币×××元整），其中包括苗木费、人工费、材料费、施工管理费等。4.2付款方式及期限甲方支付乙方施工总价款，采取分期付款的方式，具体付款方式及期限如下：（1）合同签订后7日内，支付合同总价款的30%；（2）施工进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）施工完成后，经甲方验收合格，支付合同总价款的40%。4.3工程进度款的支付甲方根据乙方的施工进度，按照合同约定的付款比例支付工程进度款。4.4乙方未能按约定施工的违约金计算乙方若未能按合同约定的时间节点完成施工，应向甲方支付违约金。违约金计算方式如下：（1）每延误一天，乙方应支付合同总价款的0.5%；（2）累计延误天数不足7天的，按7天计算违约金。第五条工期延误5.1乙方原因导致的工期延误因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照本合同第四条第四款的约定向甲方支付违约金。5.2甲方原因导致的工期延误因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应责任，并向乙方支付违约金。5.3不可抗力因素导致的工期延误因不可抗力因素导致工期延误的，双方互不承担违约责任。但双方应立即协商采取措施，减少损失，并按照本合同的约定继续履行合同。第六条甲方权利与义务6.1甲方应提供的施工条件甲方应保证施工场地平整第八条违约责任8.1乙方未按约定施工的违约责任乙方若未能按合同约定的时间节点完成施工，应向甲方支付违约金。违约金计算方式如下：（1）每延误一天，乙方应支付合同总价款的0.5%；（2）累计延误天数不足7天的，按7天计算违约金。8.2甲方未按约定支付费用的违约责任甲方若未能按合同约定的付款时间节点支付费用，应向乙方支付违约金。违约金计算方式如下：（1）每延误一天，甲方应支付应付款项的0.5%；（2）累计延误天数不足7天的，按7天计算违约金。8.3双方的其他违约行为及责任除本合同第七条和第八条第1款、第2款规定的违约行为外，双方的其他违约行为，应根据违约性质和损失程度，承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2向相关部门申请调解双方协商不成的，可向合同履行地的相关部门申请调解。9.3向人民法院提起诉讼如调解不成，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件本合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件合同履行过程中，发生不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除后，乙方应按照甲方的要求做好善后工作。第十一条附则11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十二条其他约定12.1双方对合同未尽事宜的其他补充本合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。如合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。12.2双方对合同的修改和补充需书面确认本合同签订后，如双方需要对合同内容进行修改或补充，必须以书面形式确认，并由双方签字或盖章生效。第十三条附件13.1施工设计方案13.2苗木供应清单13.3施工费用明细表13.4工程量清单第十四条签字盖章14.1甲方签字（盖章）14.2乙方签字（盖章）14.3签订日期第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工设计方案详细要求和说明：施工设计方案应包括工程概述、设计依据、设计内容、施工方法、质量标准、安全措施等。方案应由具有相应资质的设计单位出具，并经甲方审批同意。附件二：苗木供应清单详细要求和说明：苗木供应清单应详细列明苗木的品种、规格、数量、单价、总价等信息。清单应由乙方提供，并经甲方确认。附件三：施工费用明细表详细要求和说明：施工费用明细表应列明工程项目的名称、数量、单价、总价等信息。表中应包括苗木费、人工费、材料费、施工管理费等所有费用项目。附件四：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应列明工程项目的名称、工程量、单位、总价等信息。清单应由乙方提供，并经甲方确认。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按约定时间节点完成施工；2.甲方未按约定时间节点支付费用；3.乙方提供的苗木质量不符合约定及国家相关标准；4.甲方未能提供施工所需的必要条件；5.不可抗力因素导致的工期延误。违约责任认定标准：1.每延误一天，违约方应支付合同总价款的0.5%作为违约金；2.若违约行为导致工程无法按期完成，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的10%作为违约金；3.若乙方提供的苗木质量不符合约定，甲方有权要求乙方更换或修复，并有权要求乙方支付违约金；4.若甲方未能提供施工所需的必要条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应责任，并向乙方支付违约金；5.不可抗力因素导致的工期延误，双方互不承担违约责任。示例说明：假设乙方因自身原因导致工期延误，根据合同约定，乙方应向甲方支付违约金。假设延误天数为10天，则乙方应支付合同总价款的5%作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力因素：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，