二零二五年度路桥工程劳务分包单价合同（含合同履行监督）4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度路桥工程劳务分包单价合同（含合同履行监督）本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.劳务分包内容3.1劳务分包项目3.2劳务分包数量3.3劳务分包单价4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2分阶段支付比例4.3支付时间及方式5.合同履行监督5.1监督机构及人员5.2监督内容5.3监督方式6.质量要求6.1工程质量标准6.2质量检测方法6.3质量责任7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定事项12.1不可抗力12.2保密条款12.3合同附件13.合同附件清单13.1附件一：工程量清单13.2附件二：劳务分包人员名单13.3附件三：安全生产措施14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：路桥建设单位乙方：劳务分包单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2025年度路桥工程2.2工程地点市区路2.3工程规模全长公里，宽米2.4工程工期自2025年1月1日起至2025年12月31日止3.劳务分包内容3.1劳务分包项目土方开挖、基础处理、路基施工、路面施工等3.2劳务分包数量具体数量详见附件一：工程量清单3.3劳务分包单价详见附件一：工程量清单及附件二：劳务分包人员名单4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额人民币伍佰万元整（￥5000000.00）4.2分阶段支付比例第一阶段：合同签订后支付20%第二阶段：路基施工完成支付30%第三阶段：路面施工完成支付30%第四阶段：工程验收合格支付20%4.3支付时间及方式甲方应在每个支付节点前10个工作日内，按照约定比例将款项支付至乙方指定账户5.合同履行监督5.1监督机构及人员监督机构：路桥建设管理监督人员：5.2监督内容施工质量、进度、安全、环境保护等方面5.3监督方式定期检查、现场巡视、抽样检测等6.质量要求6.1工程质量标准符合国家及行业标准6.2质量检测方法按国家标准和方法进行检测6.3质量责任乙方负责保证施工质量，若因乙方原因导致质量问题，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失8.争议解决8.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构无8.3争议解决程序提交争议解决机构或法院的争议解决程序，应按照该机构或法院的规定进行。9.合同解除9.1合同解除条件（1）乙方未按合同约定履行义务，经甲方催告后仍未改正；（2）乙方违反国家法律法规，给工程造成重大损失；（3）乙方因自身原因导致工程无法按期完成；（4）发生不可抗力事件，经双方协商一致认为合同无法继续履行。9.2合同解除程序甲方解除合同，应提前30日书面通知乙方，并说明解除理由。9.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于：（1）乙方应立即停止施工；（2）甲方应按照合同约定支付已完成的工程款项；（3）双方应妥善处理剩余工程及合同未履行部分；（4）因解除合同给对方造成损失的，应依法承担赔偿责任。10.违约责任10.1违约情形（1）未按合同约定履行支付义务；（2）未按合同约定完成工程；（3）违反合同约定的质量要求；（4）违反合同约定的安全生产要求；（5）其他违反合同约定的行为。10.2违约责任承担（1）支付违约金；（2）赔偿对方因此遭受的损失；（3）采取补救措施；（4）其他法律、法规规定的责任。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况确定，但不得低于合同约定或法律规定。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成；（2）合同约定的期限届满；（3）合同解除；（4）其他导致合同终止的情形。11.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同终止后的相关事宜。12.其他约定事项12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。12.2保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3合同附件本合同附件包括但不限于：（1）附件一：工程量清单；（2）附件二：劳务分包人员名单；（3）附件三：安全生产措施。13.合同附件清单13.1附件一：工程量清单详细列出劳务分包项目、数量、单价及总价。13.2附件二：劳务分包人员名单列出劳务分包人员的姓名、工种、工期及工资标准。13.3附件三：安全生产措施列出乙方应采取的安全生产措施及应急预案。14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期本合同于2024年12月31日签署。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、金融机构、仲裁机构等。15.2第三方介入条件15.2.1监理单位介入（1）甲方与监理单位签订监理合同；（2）监理单位具备相应的资质和经验；（3）监理单位的介入需经乙方同意。15.2.2检测机构介入（1）甲方与检测机构签订检测合同；（2）检测机构具备相应的资质和检测能力；（3）检测机构的介入需经乙方同意。15.2.3咨询顾问介入（1）甲方与咨询顾问签订咨询合同；（2）咨询顾问具备相应的专业知识和经验；（3）咨询顾问的介入需经乙方同意。15.2.4其他第三方介入除上述第三方外，其他第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相关协议。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，其责任限额由甲乙双方在相关合同中约定，但不得超过本合同约定的乙方责任限额。15.3.2第三方责任承担第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，由第三方承担相应责任。若第三方责任导致甲乙双方损失，甲乙双方有权要求第三方赔偿。15.4第三方与其他各方的关系15.4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由双方签订的相应合同约定。15.4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由甲乙双方在相关合同中约定，第三方应协助乙方完成工程任务，并保证工程质量。15.4.3第三方与工程其他相关方的关系第三方与其他工程相关方的关系由各自签订的合同约定。16.第三方介入后的额外条款及说明16.1第三方介入程序（1）甲方与第三方签订相关合同；（2）甲方通知乙方第三方介入事宜；（3）乙方与第三方就介入事宜进行协商；（4）协商一致后，甲方、乙方与第三方签订三方协议。16.2第三方介入费用第三方介入产生的费用由甲方承担，具体费用在相关合同中约定。16.3第三方介入期间的合同履行第三方介入期间，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务，第三方应协助甲乙双方完成相关工作。17.第三方责任明确17.1第三方责任界定第三方责任界定应根据第三方在合同中的职责和实际行为进行，若第三方违反合同约定，应承担相应责任。17.2第三方责任追究若第三方违反合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。17.3第三方责任解除若第三方在履行合同过程中，出现严重违约行为，甲乙双方有权解除与第三方的合同，并追究其责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细列出劳务分包项目、数量、单价及总价。要求：附件一应与合同一致，并经甲乙双方签字确认。2.附件二：劳务分包人员名单列出劳务分包人员的姓名、工种、工期及工资标准。要求：附件二应包含所有参与劳务分包的工人信息，并确保信息的准确性和完整性。3.附件三：安全生产措施列出乙方应采取的安全生产措施及应急预案。要求：附件三应包含针对施工现场的各项安全措施，包括人员安全、设备安全、环境保护等方面。4.附件四：监理合同包含甲方与监理单位签订的监理合同内容。要求：监理合同应明确监理单位的职责、权限和监督范围。5.附件五：检测合同包含甲方与检测机构签订的检测合同内容。要求：检测合同应明确检测机构的职责、检测标准和结果应用。6.附件六：咨询顾问合同包含甲方与咨询顾问签订的咨询合同内容。要求：咨询顾问合同应明确咨询顾问的职责、服务内容和费用支付。7.附件七：三方协议包含甲方、乙方与第三方签订的协议内容。要求：三方协议应明确各方的权利、义务和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定时间完成工程；1.2乙方未按合同约定质量标准完成工程；1.3乙方未按合同约定支付工程款；1.4乙方违反安全生产规定，导致安全事故；1.5第三方未按合同约定履行职责，导致工程延误或损失。2.责任认定标准：2.1乙方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价1%的违约金；2.2乙方未按合同约定质量标准完成工程，乙方应承担修复费用，并支付甲方合同总价1%的违约金；2.3乙方未按合同约定支付工程款，每逾期支付一天，乙方应支付甲方合同总价0.5%的滞纳金；2.4乙方违反安全生产规定，导致安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失、罚款等；2.5第三方未按合同约定履行职责，导致工程延误或损失，第三方应承担相应责任，并赔偿甲乙双方损失。示例说明：1.乙方在合同约定的时间内未能完成路基施工，延误工期10天，则乙方应支付甲方合同总价10%的违约金；2.乙方在施工过程中，因材料质量问题导致路面出现裂缝，乙方应承担修复费用，并支付甲方合同总价1%的违约金；3.甲方未按合同约定时间支付工程款，逾期30天，则乙方有权要求甲方支付合同总价15%的滞纳金；4.施工过程中发生安全事故，由乙方违规操作导致，乙方应承担全部责任，包括赔偿事故损失和罚款；5.监理单位未按合同约定进行质量检测，导致工程延误，监理单位应赔偿甲乙双方因延误造成的损失。全文完。二零二五年度路桥工程劳务分包单价合同（含合同履行监督）1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方信息1.5合同履行期限1.6合同总价1.7合同支付方式二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量要求2.5工程进度要求三、劳务分包范围3.1分包项目3.2分包内容3.3分包数量3.4分包单价四、合同履行4.1施工准备4.2施工组织4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全4.6施工环保五、合同价格5.1合同总价5.2分包单价5.3价格调整5.4付款方式六、合同变更6.1变更范围6.2变更程序6.3变更价格6.4变更时间七、合同解除7.1解除条件7.2解除程序7.3解除责任八、违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序十、合同履行监督10.1监督机构10.2监督内容10.3监督方式10.4监督结果十一、合同附件11.1工程量清单11.2技术规范11.3施工图纸11.4其他相关文件十二、合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序十三、其他约定13.1合同履行中的其他事项13.2合同变更后的其他事项13.3合同解除后的其他事项十四、合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人14.4合同签署单位盖章合同编号_________一、合同概述1.1合同名称二零二五年度路桥工程劳务分包单价合同1.2合同编号2025LS0011.3合同签订日期2025年1月1日1.4合同双方信息甲方：路桥工程公司地址：市区路号联系人：联系电话：138xxxx5555乙方：劳务分包公司地址：市区路号联系人：联系电话：139xxxx66661.5合同履行期限2025年1月1日至2025年12月31日1.6合同总价人民币壹佰万元整1.7合同支付方式分阶段支付，具体见合同附件一《付款计划表》二、工程概况2.1工程名称市路桥工程2.2工程地点市区2.3工程规模总长度公里，宽度米，双向车道2.4工程质量要求符合国家相关工程质量标准2.5工程进度要求按工程进度计划执行三、劳务分包范围3.1分包项目路基土方工程、路面基层施工、路面沥青混凝土施工3.2分包内容路基土方开挖、填筑、压实；路面基层铺设；路面沥青混凝土铺设3.3分包数量详见工程量清单3.4分包单价详见工程量清单四、合同履行4.1施工准备乙方应按照甲方要求，在合同签订后天内提交施工组织设计和施工方案4.2施工组织乙方应组建合格的项目管理团队，确保施工顺利进行4.3施工进度乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，按合同约定承担违约责任4.4施工质量乙方应严格按照国家相关工程质量标准进行施工，确保工程质量4.5施工安全乙方应采取有效措施确保施工安全，发生安全事故按合同约定处理4.6施工环保乙方应遵守国家环保法规，采取措施保护施工现场环境五、合同价格5.1合同总价人民币壹佰万元整5.2分包单价详见工程量清单5.3价格调整如遇材料价格波动，双方协商确定价格调整方案5.4付款方式分阶段支付，具体见合同附件一《付款计划表》六、合同变更6.1变更范围工程范围、工程量、工程进度、工程质量要求、合同价格等6.2变更程序任何一方提出变更，应书面通知对方，经双方协商一致后签订变更协议6.3变更价格变更后的价格由双方协商确定6.4变更时间变更后的工期应相应调整七、合同解除7.1解除条件（1）一方严重违约（2）不可抗力导致合同无法履行（3）双方协商一致7.2解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方（2）双方协商确定解除合同的具体事宜（3）解除合同后，办理相关手续7.3解除责任（1）因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应责任（2）因不可抗力导致合同解除，双方互不承担责任（3）双方协商解除合同，互不承担责任八、违约责任8.1违约情形（1）乙方未按合同约定时间完成工程量（2）乙方施工质量不符合合同约定标准（3）乙方未按合同约定支付工程款（4）乙方违反合同约定，造成安全事故8.2违约责任（1）乙方未按合同约定时间完成工程量，每延误一天，应支付合同总价千分之二的违约金（2）乙方施工质量不符合合同约定标准，乙方应无条件返工，直至达到合同约定标准，并承担由此产生的费用（3）乙方未按合同约定支付工程款，每逾期支付一天，应支付未付款项千分之二的滞纳金（4）乙方违反合同约定，造成安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失8.3违约赔偿（1）乙方违约造成的损失，由乙方承担（2）甲方因乙方违约造成的损失，乙方应赔偿九、争议解决9.1争议解决方式（1）双方协商解决（2）提交合同约定的争议解决机构仲裁（3）向合同履行地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构（1）市仲裁委员会9.3争议解决程序（1）提交仲裁申请书（2）仲裁委员会受理（3）仲裁庭组成（4）仲裁审理（5）仲裁裁决十、合同履行监督10.1监督机构（1）甲方派驻施工现场的监理人员10.2监督内容（1）施工进度（2）施工质量（3）施工安全（4）施工环保10.3监督方式（1）现场巡查（2）查阅相关资料（3）召开会议10.4监督结果（1）监督报告（2）整改措施十一、合同附件11.1工程量清单11.2技术规范11.3施工图纸11.4其他相关文件十二、合同生效与终止12.1合同生效条件（1）双方签字盖章（2）合同内容符合法律法规12.2合同终止条件（1）合同约定的工期完成（2）合同约定的义务履行完毕（3）合同解除12.3合同终止程序（1）双方书面确认（2）办理合同终止手续十三、其他约定13.1合同履行中的其他事项（1）双方应遵守国家法律法规和行业规范13.2合同变更后的其他事项（1）变更后的合同内容具有同等法律效力（2）变更后的合同内容应通知对方13.3合同解除后的其他事项（1）解除后的合同责任由违约方承担（2）解除后的合同终止手续应办理完毕十四、合同签署14.1合同签署日期2025年1月1日14.2合同签署地点市14.3合同签署人甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）14.4合同签署单位盖章甲方：（盖章）乙方：（盖章）合同签署后，双方各执正本壹份，副本若干份，具有同等法律效力。多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款1：甲方主导权（1）对乙方施工方案的审批权；（2）对乙方施工进度的监督权；（3）对乙方施工质量的验收权；（4）对乙方违约行为的处理权。附加条款2：施工方案变更说明：在合同履行过程中，如因甲方原因导致施工方案变更，甲方应提前天书面通知乙方，并经双方协商一致后签订变更协议，调整合同价格和工期。附加条款3：施工进度调整说明：因甲方原因导致施工进度延误，甲方应承担由此产生的额外费用，并相应延长乙方工期。附加条款4：施工质量保证说明：甲方应确保提供的施工图纸、技术规范等文件准确无误，如因文件错误导致乙方施工质量不符合合同要求，甲方应负责整改并承担相应责任。附加条款5：工程款支付说明：甲方应在合同约定的每个付款节点前，按照乙方提交的进度款支付申请，及时支付工程款。附加条款6：合同解除权说明：甲方有权在乙方严重违约的情况下，根据合同约定解除合同，并要求乙方承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款1：乙方主导权（1）对施工方案的制定权；（2）对施工进度的控制权；（3）对施工质量的保证权；（4）对施工材料的采购权。附加条款2：施工方案调整说明：在合同履行过程中，如因乙方原因导致施工方案变更，乙方应提前天书面通知甲方，并经双方协商一致后签订变更协议，调整合同价格和工期。附加条款3：施工进度控制说明：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担由此产生的额外费用，并相应延长甲方工期。附加条款4：施工质量保证说明：乙方应严格按照国家相关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合合同要求。附加条款5：工程款支付说明：乙方应在每个付款节点前，按照合同约定提交进度款支付申请，甲方应在收到申请后天内支付工程款。附加条款6：合同解除权说明：乙方有权在甲方严重违约的情况下，根据合同约定解除合同，并要求甲方承担违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款1：第三方中介职责说明：本合同中涉及的第三方中介，负责协调双方关系，监督合同履行情况，提供咨询服务。附加条款2：第三方中介费用说明：第三方中介费用由双方协商确定，并在合同中明确约定。附加条款3：第三方中介报告说明：第三方中介应定期向双方提交合同履行监督报告，报告内容包括施工进度、施工质量、施工安全等方面。附加条款4：第三方中介责任说明：第三方中介在履行职责过程中，如因自身原因导致监督不力，造成双方损失的，由第三方中介承担相应责任。附加条款5：第三方中介变更说明：如需更换第三方中介，双方应书面通知对方，并经协商一致后签订补充协议。附加条款6：第三方中介终止说明：如因第三方中介原因导致无法继续履行职责，双方应协商确定替代中介或终止第三方中介服务，并签订相关协议。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.技术规范3.施工图纸4.付款计划表5.施工组织设计和施工方案6.争议解决协议7.第三方中介服务协议8.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程量认定：根据合同约定工期，乙方未能按期完成工程量，经甲方确认后，视为违约。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定标准认定：经甲方或第三方中介验收，乙方施工质量未达到合同约定的质量标准，视为违约。3.违约行为：乙方未按合同约定支付工程款认定：根据合同约定，乙方应在每个付款节点前提交付款申请，甲方应在收到申请后天内支付，如超过约定时间未支付，视为违约。4.违约行为：乙方违反合同约定，造成安全事故认定：根据相关法律法规及合同约定，发生安全事故，经认定与乙方有关，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间达成的具有法律约束力的协议。2.违约：一方未履行合同约定的义务，导致合同目的不能实现。3.不可抗力：因自然原因或社会原因导致的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。4.仲裁：争议双方通过仲裁机构解决争议的一种方式。5.滞纳金：因一方未按时履行合同义务，对方要求支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到技术难题，乙方无法解决。解决办法：甲方应及时提供技术支持，协助乙方解决难题。2.问题：施工进度落后，可能影响工程交付。解决办法：甲方应与乙方协商，制定合理的施工进度计划，确保工程按期交付。3.问题：乙方施工质量不达标。解决办法：甲方有权要求乙方进行返工，直至符合合同约定质量标准。4.问题：工程款支付不及时。解决办法：甲方应严格按照合同约定支付工程款，如发生延迟支付，应按合同约定支付滞纳金。五、所有应用场景：1.路桥工程劳务分包项目。2.乙方具备相应的施工资质和经验。3.甲方负责提供工程图纸、技术规范等文件。4.双方在合同中明确约定工程量、工期、质量标准、付款方式等。5.合同履行过程中，双方应保持良好沟通，及时解决出现的问题。全文完。二零二五年度路桥工程劳务分包单价合同（含合同履行监督）2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息第二条合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型第三条工程劳务分包单价3.1劳务单价构成3.2劳务单价计算方法3.3劳务单价调整机制第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工程工期要求4.3工期延误责任第五条质量要求与验收标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3质量保证期第六条合同履行与监督6.1合同履行流程6.2工程进度监督6.3质量监督6.4安全监督第七条合同价格与支付方式7.1合同总价7.2分期支付7.3支付条件7.4逾期支付违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止后的处理第十条违约责任10.1违约责任形式10.2违约责任承担10.3违约金计算方法第十一条不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力事件处理11.3不可抗力对合同的影响第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序第十三条合同变更与补充13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同补充条款第十四条合同附件14.1附件一：工程劳务分包单价表14.2附件二：工程进度计划表14.3附件三：工程质量验收标准表14.4附件四：合同履行监督记录表第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：X劳务分包1.1.2分包方地址：省市区路号1.1.3分包方法定代表人：1.1.4分包方联系电话：138xxxx56781.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：路桥建设1.2.2总包方地址：省市区路号1.2.3总包方法定代表人：1.2.4总包方联系电话：139xxxx5678第二条合同标的2.1工程名称：路桥工程2.2工程地点：省市区2.3工程规模：全长公里，宽米2.4工程类型：公路桥梁工程第三条工程劳务分包单价3.1劳务单价构成3.1.1人工费3.1.2材料费3.1.3机械设备使用费3.1.4管理费3.2劳务单价计算方法3.2.1人工费：根据当地劳务市场价格及工程实际需求计算3.2.2材料费：根据工程量清单及市场价格计算3.2.3机械设备使用费：根据机械设备租赁合同及实际使用时间计算3.2.4管理费：根据工程实际情况及行业标准计算3.3劳务单价调整机制3.3.1人工费调整：根据国家相关政策及市场价格变化进行调整3.3.2材料费调整：根据市场价格变化及工程量变化进行调整3.3.3机械设备使用费调整：根据租赁合同约定及市场价格变化进行调整第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1工程分为四个阶段：准备阶段、施工阶段、验收阶段、保修阶段4.1.2每个阶段的时间安排及具体进度要求4.2工程工期要求4.2.1准备阶段：30天4.2.2施工阶段：120天4.2.3验收阶段：15天4.2.4保修阶段：2年4.3工期延误责任4.3.1分包方因自身原因导致的工期延误，由分包方承担全部责任4.3.2总包方因自身原因导致的工期延误，由总包方承担全部责任第五条质量要求与验收标准5.1工程质量要求5.1.1符合国家相关质量标准及规范要求5.1.2达到合同约定的质量标准5.2工程验收标准5.2.1验收标准参照国家相关质量标准及规范5.2.2验收过程需双方共同参与，确保验收结果准确5.3质量保证期5.3.1质量保证期为2年第六条合同履行与监督6.1合同履行流程6.1.1分包方按照合同约定的时间、质量、进度要求完成工程劳务分包工作6.1.2总包方对分包方的工程进度、质量、安全等方面进行监督6.2工程进度监督6.2.1总包方定期对分包方的工程进度进行检查6.2.2分包方需向总包方提交工程进度报告6.3质量监督6.3.1总包方对分包方的工程质量进行监督6.3.2分包方需对工程质量负责，确保工程质量达到合同约定标准6.4安全监督6.4.1分包方需遵守国家及地方有关安全生产的法律法规6.4.2总包方对分包方的安全生产进行监督第七条合同价格与支付方式7.1合同总价7.1.1合同总价为人民币万元整7.2分期支付7.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的20%7.2.2进度款：每个阶段完成后支付，金额为该阶段合同总价的30%7.2.3结算款：工程竣工验收合格后支付，金额为合同总价的50%7.3支付条件7.3.1分包方提交相关证明文件7.3.2总包方审核无误后支付7.4逾期支付违约责任7.4.1逾期支付违约金为每日千分之五7.4.2分包方有权要求总包方支付违约金及赔偿损失第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院8.3争议解决程序8.3.1争议提起：任何一方应在争议发生后30日内向对方提出书面争议通知8.3.2争议调解：在争议提起后的15日内，双方应进行调解8.3.3诉讼程序：如调解不成，任何一方可向人民法院提起诉讼，并按照法律规定提交相关证据和材料第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1合同双方协商一致，决定解除合同9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3分包方严重违约，经催告后仍不履行9.2合同终止条件9.2.1工程竣工验收合格，合同目的实现9.2.2合同约定的解除条件成就9.3合同解除或终止后的处理9.3.1合同解除或终止后，双方应立即停止合同约定的行为9.3.2分包方应按照合同约定完成剩余工作，并确保工程质量9.3.3双方应进行工程结算，并处理相关款项第十条违约责任10.1违约责任形式10.1.1约定违约金10.1.2损害赔偿10.2违约责任承担10.2.1分包方违约：分包方应支付违约金，并承担由此给总包方造成的损失10.2.2总包方违约：总包方应支付违约金，并承担由此给分包方造成的损失10.3违约金计算方法10.3.1违约金按合同总价的一定比例计算10.3.2违约金的支付期限为违约行为发生后30日内第十一条不可抗力11.1不可抗力定义11.1.1不可抗力是指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况11.2不可抗力事件处理11.2.1发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方11.2.2不可抗力事件发生后，合同期限可相应顺延11.3不可抗力对合同的影响11.3.1不可抗力事件导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同签订地符合法律规定12.2合同解除条件12.2.1合同约定的解除条件成就12.3合同解除程序12.3.1提出解除合同的方应书面通知对方12.3.2对方在接到通知后15日内未提出异议，视为接受解除第十三条合同变更与补充13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致13.1.2符合法律法规的规定13.2合同变更程序13.2.1变更内容应书面记录13.2.2双方签字盖章后生效13.3合同补充条款13.3.1补充条款应视为合同的一部分，具有同等法律效力第十四条合同附件14.1附件一：工程劳务分包单价表14.1.1包含劳务单价构成及计算方法14.2附件二：工程进度计划表14.2.1包含工程各阶段的时间安排及进度要求14.3附件三：工程质量验收标准表14.3.1包含工程质量要求及验收标准14.4附件四：合同履行监督记录表14.4.1包含工程进度、质量、安全等方面的监督记录第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义1.1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定目的而介入合同关系的独立主体，包括但不限于监理单位、审计机构、仲裁机构、鉴定机构等。1.1.2第三方介入应当基于合同双方的书面同意，并符合法律法规的规定。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入的条件2.1.1合同履行过程中，因工程进度、质量、安全等原因需要第三方提供专业服务的；2.1.2双方协商一致，认为有必要引入第三方进行监督、评估或鉴定的；2.1.3法律法规或合同约定需要第三方介入的情形。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入的程序3.1.1双方应在合同中明确第三方的介入条件和程序；3.1.2双方应共同选择符合资质要求的第三方；3.1.3双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利4.1.1第三方有权根据合同约定和法律规定，对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查；4.1.2第三方有权对工程相关资料、文件进行查阅；4.1.3第三方有权对工程中的争议事项进行鉴定或评估。4.2第三方义务4.2.1第三方应按照合同约定和法律规定，客观、公正地履行职责；4.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密；4.2.3第三方应及时向合同双方提供监督检查、鉴定或评估的结果。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额5.1.1第三方的责任限额应根据第三方介入的具体内容和风险程度确定；5.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并不得超过合同总价的一定比例；5.1.3如第三方责任超过责任限额，超出部分由合同双方按照约定的比例分担。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与分包方6.1.1第三方对分包方的监督检查、鉴定或评估结果，应作为分包方履约情况的依据；6.1.2分包方应积极配合第三方的各项工作，并承担相应的配合义务。6.2第三方与总包方6.2.1第三方对总包方的监督检查、鉴定或评估结果，应作为总包方履约情况的依据；6.2.2总包方应按照合同约定，对分包方进行监督和管理，确保工程质量和进度。6.3第三方与合同双方6.3.1第三方应向合同双方提供公正、客观的监督、评估或鉴定结果；6.3.2合同双方应尊重第三方的独立性和专业性，不得干涉第三方的正常工作。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用7.1.1第三方介入的费用应由合同双方协商确定，并在合同中明确；7.1.2第三方介入的费用应包括第三方提供服务的直接成本和合理利润；7.1.3第三方介入的费用由合同双方按照约定的比例分担。第八条第三方介入的变更与终止8.1第三方介入的变更8.1.1如需变更第三方介入的内容或方式，合同双方应书面协商一致；8.1.2变更后的第三方介入内容或方式应作为合同附件，具有同等法律效力。8.2第三方介入的终止8.2.1如合同双方协商一致，可终止第三方的介入；8.2.2第三方介入终止后，合同双方应进行必要的结算和清算工作。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决9.1.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决；9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程劳务分包单价表详细要求：包含各类劳务单价、材料单价、机械设备使用费等，需详细列出各项费用及计算依据。附件说明：作为合同附件，用于明确工程劳务分包的单价及费用构成。2.附件二：工程进度计划表详细要求：详细列出工程各阶段的开始时间、结束时间、关键节点及各阶段的工程量。附件说明：作为合同附件，用于明确工程进度安排及各阶段的工程量。3.附件三：工程质量验收标准表详细要求：列出工程质量验收的标准、方法、检测仪器等。附件说明：作为合同附件，用于明确工程质量验收的标准和流程。4.附件四：合同履行监督记录表详细要求：记录工程进度、质量、安全等方面的监督检查情况。附件说明：作为合同附件，用于记录合同履行过程中的监督情况。5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的目的、内容、权利、义务和责任。附件说明：作为合同附件，用于明确第三方介入的具体事项。6.附件六：工程结算书详细要求：详细列出工程结算的项目、数量、单价、总价等。附件说明：作为合同附件，用于明确工程结算的具体内容和金额。7.附件七：违约金计算明细表详细要求：列出各类违约行为对应的违约金计算公式和金额。附件说明：作为合同附件，用于明确违约金的计算方式和金额。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约行为一：分包方未按合同约定的时间、质量、进度完成工程劳务分包工作。违约行为二：分包方未按照合同约定的质量标准完成工程。违约行为三：分包方未按照合同约定的安全标准进行施工。违约行为四：分包方逾期支付工程款。违约行为五：总包方未按合同约定的时间、质量、进度完成工程。2.责任认定标准：责任认定标准一：分包方未按合同约定的时间、质量、进度完成工程劳务分包工作，每延误一天，分包方应支付总包方合同总价千分之一的违约金。责任认定标准二：分包方未按照合同约定的质量标准完成工程，每发现一处质量问题，分包方应支付总包方合同总价万分之二的违约金。责任认定标准三：分包方未按照合同约定的安全标准进行施工，每发生一次安全事故，分包方应支付总包方合同总价千分之五的违约金。责任认定标准四：分包方逾期支付工程款，每逾期一天，分包方应支付总包方合同总价千分之二的违约金。责任认定标准五：总包方未按合同约定的时间、质量、进度完成工程，每延误一天，总包方应支付分包方合同总价千分之一的违约金。3.违约示例说明：示例一：分包方在合同约定的时间内未能完成工程劳务分包工作，延误工期10天，应支付总包方合同总价千分之一的违约金，即10000元。示例二：分包方在施工过程中发现一处质量问题，应支付总包方合同总价万分之二的违约金，即200元。示例三：分包方在施工过程中发生一次安全事故，应支付总包方合同总价千分之五的违约金，即50000元。全文完。二零二五年度路桥工程劳务分包单价合同（含合同履行监督）3合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景为满足我国基础设施建设需求，甲方拟在2025年度进行路桥工程的建设。为确保工程质量和进度，甲方决定将部分劳务分包给具有相应资质的乙方。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在路桥工程劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.路桥工程：指新建、改建、扩建的道路和桥梁工程。2.劳务分包：指甲方将部分施工任务委托给乙方完成，乙方负责组织施工、人员、设备等。3.单价合同：指以工程量清单为基础，按照工程量计算，以单价作为结算依据的合同。3.2关键词解释1.合同履行监督：指甲方对乙方在合同履行过程中进行监督检查，确保工程质量和进度。2.工程量清单：指详细列出工程所需各项工程量及相应单价的清单。3.结算依据：指根据工程量清单和实际完成工程量，按照单价进行结算的依据。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成劳务分包任务。2.甲方有权对乙方在合同履行过程中的工作进行监督检查。3.甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成劳务分包任务。2.乙方应保证施工质量，确保工程符合国家相关标准和规范。3.乙方应配合甲方进行合同履行监督。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成劳务分包任务并经甲方验收合格之日止。5.2合同履行地点路桥工程现场。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，组织施工、人员、设备等，完成劳务分包任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.乙方完成劳务分包任务并经甲方验收合格。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方。2.因不可抗力导致合同无法履行，乙方应在不可抗力发生后15日内书面通知甲方。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，将施工现场清理完毕。2.甲方应按照合同约定支付乙方已完成的劳务费用。七、费用与支付7.1费用构成1.劳务费：指乙方完成劳务分包任务所需的人工费用。2.材料费：指乙方在施工过程中所使用材料的费用。3.施工机械使用费：指乙方在施工过程中使用施工机械的费用。4.其他费用：指合同约定的其他费用，如运输费、保险费等。7.2支付方式1.乙方应在施工前提交详细的工程量清单和费用预算，甲方审核后支付预付款。2.施工过程中，乙方每月提交已完成的工程量清单和费用清单，甲方审核后支付进度款。3.工程验收合格后，甲方支付尾款。7.3支付时间1.预付款：合同签订后5个工作日内支付。2.进度款：每月25日前支付当月完成工程量的80%。3.尾款：工程验收合格后30日内支付。7.4支付章件a.工程量清单；b.费用预算表；c.付款申请表；d.甲方审核意见。2.甲方审核无误后，按照约定的支付方式和时间支付款项。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按应付款项的千分之五计算。2.甲方未按约定提供施工条件，导致乙方不能按时完成工程，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约2.乙方在施工过程中出现质量不合格，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额以人民币计算。2.违约金和赔偿金额的支付方式为现金或银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同中的保密内容主要包括：1.双方的商业秘密；2.工程的技术秘密；3.甲方和乙方在合同履行过程中获取的对方商业信息。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取一切必要措施，保护保密内容的安全。2.双方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。2.因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解协商不成时，任何一方均可向合同履行地的人民法院申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形1.乙方在施工过程中因个人原因离职；2.甲方因合并、分立、破产等原因导致合同主体变更。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对乙方施工过程中所采用的技术、工艺、材料等的审查权。2.乙方在合同履行过程中，未经甲方同意，不得将合同权利义务转让给第三方。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中对乙方施工质量进行监督检查的权利。2.乙方在施工过程中，未经甲方同意，不得擅自改变施工方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方提出修改或补充合同内容，应书面通知对方。2.双方应在收到通知后15日内就修改或补充内容达成一致意见。14.2修改和补充效力1.经双方书面同意的修改或补充内容，为本合同的组成部分，具有同等法律效力。2.修改或补充内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保工程顺利进行。2.甲方应提供乙方所需的施工条件，乙方应按时完成施工任务。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论工程进展和存在的问题。2.双方应通过书面或口头方式及时沟通，解决施工过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式明