2025年特色民宿装修增项施工合同范本3篇_第1页
2025年特色民宿装修增项施工合同范本3篇_第2页
2025年特色民宿装修增项施工合同范本3篇_第3页
2025年特色民宿装修增项施工合同范本3篇_第4页
2025年特色民宿装修增项施工合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年特色民宿装修增项施工合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1民宿业主名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程工期3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工工艺4.施工图纸及技术规范4.1施工图纸4.2技术规范4.3施工图纸及技术规范的修改5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期5.3施工进度计划6.工程造价及支付方式6.1工程造价6.2工程款支付方式6.3工程款支付时间6.4工程款支付比例7.材料设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收标准7.4材料设备价格及结算8.施工现场管理8.1施工现场安全8.2施工现场环保8.3施工现场文明施工8.4施工现场协调9.施工质量保证9.1质量保证体系9.2质量检测标准9.3质量问题处理9.4质量保证期限10.保修期限及责任10.1保修期限10.2保修范围10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止条件13.4合同终止时间14.其他约定事项14.1合同附件14.2不可抗力14.3合同变更14.4合同解除14.5合同解除后的处理14.6合同的附件及补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1民宿业主名称:[业主全称]1.2民宿业主地址:[业主详细地址]1.3施工单位名称:[施工单位全称]1.4施工单位地址:[施工单位详细地址]1.5联系人姓名:[业主联系人姓名]1.6联系人电话:[业主联系人电话]1.7联系人姓名:[施工单位联系人姓名]1.8联系人电话:[施工单位联系人电话]2.工程概况2.1工程名称:[特色民宿装修增项施工工程名称]2.2工程地点:[民宿具体地址]2.3工程内容:包括但不限于室内装修、水电改造、门窗更换、墙面涂料、地板铺设等。2.4工程规模:[工程面积]平方米。2.5工程工期:自合同签订之日起,预计工期为[具体工期]个月。3.施工范围及内容3.1施工范围:包括但不限于民宿内部所有装修增项工程。3.2施工内容:详细清单见附件一。3.3施工工艺:按照国家标准和行业规范执行,确保施工质量。4.施工图纸及技术规范4.1施工图纸:提供完整、详细的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。4.2技术规范:执行国家及行业相关技术规范。4.3施工图纸及技术规范的修改:如需修改,双方应协商一致,并签署书面文件。5.施工进度安排5.1施工阶段划分:分为设计阶段、材料采购阶段、施工阶段、验收阶段。5.2各阶段工期:设计阶段[具体天数],材料采购阶段[具体天数],施工阶段[具体天数],验收阶段[具体天数]。5.3施工进度计划:详见附件二。6.工程造价及支付方式6.1工程造价:根据工程量清单和合同约定,工程造价为人民币[具体金额]元。6.2工程款支付方式:分阶段支付,具体支付方式如下:6.2.1设计阶段:合同签订后支付设计费用人民币[具体金额]元。6.2.2材料采购阶段:材料采购完成后支付材料款人民币[具体金额]元。6.2.3施工阶段:每月支付进度款,具体支付比例根据工程进度确定。6.2.4验收合格后支付尾款,金额为合同总价款的[具体比例]%。7.材料设备供应7.1材料设备供应方式:由施工单位负责材料设备的采购、运输和保管。7.2材料设备质量要求:符合国家标准和行业规范,确保材料设备质量。7.3材料设备验收标准:详见附件三。7.4材料设备价格及结算:材料设备价格按照市场价和采购合同执行,结算时按照实际采购数量和价格计算。8.施工现场管理8.1施工现场安全8.1.1施工单位应遵守国家有关施工现场安全管理的法律法规。8.1.2施工现场应设立安全警示标志,并配备必要的安全防护设施。8.1.3施工单位应定期进行安全教育和培训,确保施工人员掌握安全操作规程。8.2施工现场环保8.2.1施工单位应采取有效措施,减少施工过程中的噪音、粉尘等污染。8.2.2施工单位应按照环保要求,处理施工过程中产生的废弃物。8.2.3施工单位应确保施工现场的环保设施正常运行。8.3施工现场文明施工8.3.1施工单位应保持施工现场的整洁,不得随意堆放建筑材料。8.3.2施工单位应合理安排施工时间,避免夜间施工噪音扰民。8.3.3施工单位应与周边居民保持良好沟通,减少施工对居民生活的影响。8.4施工现场协调8.4.1施工单位应与业主、监理单位保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题。8.4.2施工单位应遵守施工现场管理制度,服从监理单位的监督管理。9.施工质量保证9.1质量保证体系9.1.1施工单位应建立健全质量保证体系,确保工程质量。9.1.2施工单位应设立质量管理部门,负责质量监督和控制。9.1.3施工单位应定期对施工人员进行质量意识和技能培训。9.2质量检测标准9.2.1施工单位应按照国家标准和行业规范进行质量检测。9.2.2质量检测报告应真实、准确、完整。9.3质量问题处理9.3.1发现质量问题,施工单位应立即停止施工,并及时报告业主和监理单位。9.3.2施工单位应制定整改措施,并负责整改到位。9.4质量保证期限9.4.1本工程的质量保证期限为自工程竣工验收合格之日起[具体年限]年。10.保修期限及责任10.1保修期限10.1.1本工程保修期限为自工程竣工验收合格之日起[具体年限]年。10.2保修范围10.2.1保修范围包括但不限于施工质量缺陷、材料设备质量缺陷等。10.3保修责任10.3.1施工单位应承担保修责任,负责修复保修范围内的质量问题。11.违约责任11.1违约情形11.1.1施工单位未按合同约定完成施工任务。11.1.2业主未按合同约定支付工程款。11.1.3双方协商一致的其他违约情形。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金。11.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。11.3违约赔偿11.3.1违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决争议。12.1.2如协商不成,可提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。12.2争议解决机构12.2.1[具体仲裁机构或法院名称]12.3争议解决程序12.3.1争议发生后,双方应在[具体期限]内提出解决方案。12.3.2如协商不成,任何一方可向争议解决机构提出申请。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同签订后[具体日期]生效。13.2合同生效时间13.2.1合同自[具体日期]起生效。13.3合同终止条件13.3.1工程竣工验收合格。13.3.2双方协商一致解除合同。13.3.3发生不可抗力事件。13.4合同终止时间13.4.1合同自[具体日期]终止。14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1附件一:工程量清单14.1.2附件二:施工进度计划14.1.3附件三:材料设备验收标准14.2不可抗力14.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为等。14.2.2发生不可抗力事件,双方应协商解决。14.3合同变更14.3.1合同变更需双方书面同意。14.3.2合同变更不影响合同的效力。14.4合同解除14.4.1合同解除需双方书面同意。14.4.2合同解除不影响双方已履行义务的效力。14.5合同解除后的处理14.5.2合同解除不影响双方对违约责任的追究。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、造价咨询单位、质量检测机构、保险机构等。15.2第三方责权利15.2.1第三方在合同中的责任:15.2.1.1监理单位:负责监督施工过程,确保工程质量符合合同约定。15.2.1.2设计单位:负责提供符合规范的设计图纸和施工图。15.2.1.3造价咨询单位:负责提供工程造价咨询和审核服务。15.2.1.4质量检测机构:负责对施工材料和工程质量进行检测。15.2.1.5保险机构:负责在合同约定的保险范围内承担赔偿责任。15.2.2第三方在合同中的权利:15.2.2.1监理单位:有权要求施工单位按照规范施工,有权对施工质量提出整改要求。15.2.2.2设计单位:有权对设计图纸进行必要的修改和补充。15.2.2.3造价咨询单位:有权对工程造价进行审核,并提出调整建议。15.2.2.4质量检测机构:有权对施工材料和工程质量进行抽样检测。15.2.2.5保险机构:有权根据保险条款进行理赔。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与业主的划分:15.3.1.1第三方应向业主提供专业服务,并对服务质量负责。15.3.1.2业主有权要求第三方提供的服务符合合同约定。15.3.2第三方与施工单位的划分:15.3.2.1施工单位应按照第三方提供的要求进行施工。15.3.2.2第三方有权对施工单位的施工过程进行监督。15.3.3第三方与监理单位的划分:15.3.3.1监理单位应协助第三方进行质量监督,并负责向业主报告施工情况。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定:16.1.1第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、服务范围和合同约定确定。16.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定。16.2第三方责任限额的执行:16.2.1第三方在履行合同过程中,如因自身原因造成损失,应在责任限额内承担赔偿责任。16.2.2如第三方责任限额不足以覆盖损失,业主有权要求施工单位或其他相关方承担超出部分的责任。16.3第三方责任限额的调整:16.3.1如合同履行过程中出现特殊情况,需要调整第三方责任限额,双方应协商一致,并签署书面文件。17.第三方介入的流程17.1第三方介入的申请:17.1.2第三方应在接到申请后[具体期限]内给予答复。17.2第三方介入的实施:17.2.1第三方介入后,应按照合同约定和行业标准执行相关工作。17.2.2第三方应定期向业主或施工单位报告工作进展情况。17.3第三方介入的终止:17.3.2业主或施工单位应在收到报告后[具体期限]内确认。18.第三方介入的费用18.1第三方介入的费用应由业主承担,具体费用在合同中约定。18.2第三方介入的费用应包括第三方提供服务所需的合理费用。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中出现的争议,应由业主和施工单位协商解决。19.2如协商不成,可提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:列明所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程项目的数量和价格。2.附件二:施工进度计划详细要求:包括各施工阶段的开始和结束时间,以及关键节点的控制时间。说明:施工进度计划是确保工程按时完成的重要依据。3.附件三:材料设备验收标准详细要求:规定材料设备的验收标准,包括质量、规格、数量等。说明:材料设备验收标准是确保材料设备质量合格的重要依据。4.附件四:施工图纸及技术规范详细要求:提供完整的施工图纸和技术规范,确保施工质量符合要求。说明:施工图纸和技术规范是施工过程中必须遵守的技术文件。5.附件五:第三方服务协议详细要求:明确第三方服务的具体内容、费用、责任等。说明:第三方服务协议是第三方介入合同的重要组成部分。6.附件六:工程款支付凭证详细要求:提供每次支付工程款的凭证,包括支付时间、金额、用途等。说明:工程款支付凭证是确认工程款支付情况的依据。7.附件七:工程质量检测报告详细要求:提供施工过程中的质量检测报告,包括检测项目、结果等。说明:工程质量检测报告是确保工程质量的重要文件。8.附件八:工程竣工验收报告详细要求:提供工程竣工验收报告,包括验收时间、结果等。说明:工程竣工验收报告是工程完工的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按时完成施工任务。责任认定标准:根据合同约定的工期,每延迟一天,施工单位应支付业主违约金[具体金额]。示例说明:若合同约定工期为6个月,施工单位实际完成工期为7个月,则应支付业主违约金[具体金额]。2.违约行为:施工单位施工质量不合格。责任认定标准:根据合同约定的质量标准,施工单位应承担修复费用,并赔偿业主因此遭受的损失。示例说明:若施工单位施工的墙面涂料出现脱落,施工单位应负责重新施工,并赔偿业主因此遭受的装修费用。3.违约行为:业主未按时支付工程款。责任认定标准:根据合同约定的支付时间,每延迟一天,业主应支付施工单位违约金[具体金额]。示例说明:若合同约定每月支付工程款,业主实际支付时间为下一个月,则应支付施工单位违约金[具体金额]。4.违约行为:第三方服务不符合约定。责任认定标准:第三方应根据合同约定提供服务质量,如不符合约定,应承担相应的赔偿责任。示例说明:若监理单位未按约定进行质量监督,导致工程质量不合格,监理单位应承担相应的赔偿责任。全文完。2025年特色民宿装修增项施工合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1民宿业主信息1.2施工方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目面积2.4项目工期3.装修增项内容3.1增项项目清单3.2增项项目说明4.工程质量标准4.1装修材料标准4.2施工工艺标准4.3质量验收标准5.工程进度及款项支付5.1工程进度安排5.2款项支付方式5.3款项支付节点6.材料供应及费用6.1材料供应方式6.2材料费用计算方法6.3材料验收标准7.施工现场管理7.1施工现场安全7.2施工现场环保7.3施工现场文明施工8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1项目设计图纸12.2材料清单及报价12.3工程量清单12.4其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同未尽事宜14.3本合同一式两份,双方各执一份。第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1民宿业主信息1.1.1业主名称:_________1.1.2业主地址:_________1.1.3联系人:_________1.1.4联系电话:_________1.2施工方信息1.2.1施工单位名称:_________1.2.2施工单位地址:_________1.2.3联系人:_________1.2.4联系电话:_________2.项目概况2.1项目名称:2025年特色民宿装修增项施工项目2.2项目地点:_________2.3项目面积:_________平方米2.4项目工期:自合同签订之日起_________天内完成3.装修增项内容3.1增项项目清单3.1.1增项项目一:_________3.1.2增项项目二:_________3.1.3增项项目三:_________3.2增项项目说明3.2.1增项项目一说明:_________3.2.2增项项目二说明:_________3.2.3增项项目三说明:_________4.工程质量标准4.1装修材料标准4.1.1所用材料应符合国家标准及行业标准4.1.2材料品牌、规格、型号及性能参数应符合合同约定4.2施工工艺标准4.2.1施工过程应符合国家及行业施工规范4.2.2施工人员应具备相应的职业资格证书4.3质量验收标准4.3.1工程完成后,应组织验收,验收合格后方可交付使用4.3.2验收不合格的,施工方应进行整改,直至合格5.工程进度及款项支付5.1工程进度安排5.1.1施工方应根据合同约定及实际情况制定详细的施工进度计划5.1.2进度计划应包括各阶段的工期、主要工作内容及质量要求5.2款项支付方式5.2.1款项支付采用分期支付方式5.2.2首付款:合同签订后_________日内支付合同总价的_________5.2.3进度款:根据实际完成工程量及质量验收结果支付5.2.4保修金:合同签订后支付合同总价的_________作为保修金,保修期满后无质量问题退还5.3款项支付节点5.3.1首付款支付节点:合同签订后_________日内5.3.2进度款支付节点:按实际完成工程量及质量验收结果确定6.材料供应及费用6.1材料供应方式6.1.1施工方负责材料采购、运输及保管6.1.2材料采购应选用优质、合格的产品,并符合合同约定6.2材料费用计算方法6.2.1材料费用按实际采购价格计算6.2.2材料费用包括材料成本、运输费用及保管费用6.3材料验收标准6.3.1材料进场前,施工方应向业主提供材料清单及样品6.3.2材料进场后,双方应共同验收,确认材料质量符合合同约定7.施工现场管理7.1施工现场安全7.1.1施工现场应设置安全警示标志,并采取必要的安全防护措施7.1.2施工人员应遵守国家及行业安全规定,确保人身安全7.2施工现场环保7.2.1施工现场应采取环保措施,减少对环境的影响7.2.2施工过程中产生的废弃物应按规定进行处理7.3施工现场文明施工7.3.1施工现场应保持整洁,不得乱堆乱放7.3.2施工人员应文明施工,不得干扰周边居民生活8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议8.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决期限8.2.1双方应在发生争议后的_________日内协商解决8.2.2如协商未果,任何一方可向人民法院提起诉讼9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工方未按合同约定完成工程,导致工期延误9.1.2施工方提供的材料不符合合同约定,影响工程质量9.1.3业主未按合同约定支付款项9.1.4双方约定的其他违约情形9.2违约责任承担9.2.1施工方未按合同约定完成工程,导致工期延误的,应支付违约金_________元/天9.2.2施工方提供的材料不符合合同约定,影响工程质量的,应承担修复费用,并支付违约金_________元9.2.3业主未按合同约定支付款项的,应支付滞纳金_________%/月9.2.4双方约定的其他违约责任10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,决定解除合同10.1.2一方违约,另一方有权解除合同10.1.3发生不可抗力,致使合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1双方协商一致解除合同的,应签订书面协议10.2.2一方违约,另一方解除合同的,应书面通知违约方10.2.3发生不可抗力,导致合同无法履行的,应提供相关证明材料11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同内容符合法律法规要求11.2合同终止条件11.2.1工程验收合格,合同目的实现11.2.2合同解除11.2.3法律法规规定的其他终止情形12.合同附件12.1项目设计图纸12.1.1图纸名称:_________12.1.2图纸编号:_________12.1.3图纸日期:_________12.2材料清单及报价12.2.1材料清单12.2.2材料报价表12.3工程量清单12.3.1工程量清单表12.4其他相关文件12.4.1相关政府部门审批文件12.4.2双方签订的其他协议13.合同签署13.1签署日期:_________13.2签署地点:_________13.3签署人员13.3.1业主代表:_________13.3.2施工单位代表:_________14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.1.1不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况14.1.2发生不可抗力事件,双方应相互理解,协商解决14.2合同未尽事宜14.2.1本合同未尽事宜,双方应友好协商解决14.3本合同一式两份,双方各执一份第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的约定15.1第三方的定义15.1.1本合同所称第三方,是指除业主和施工方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、监理等职能的独立法人或其他组织。a)工程监理公司b)设计单位c)质量检测机构d)资金监管机构e)法律服务机构f)其他相关机构15.2第三方的选定15.2.1第三方的选定由业主或施工方根据项目需要和实际情况决定。15.2.2业主或施工方选定第三方后,应书面通知对方,并取得对方的同意。15.3第三方的责任15.3.1第三方应按照合同约定履行其职责,并对自身提供的服务承担相应的责任。15.3.2第三方的责任限额15.3.2.1第三方的责任限额由业主和施工方在合同中约定,或由第三方自行设定。15.3.2.2第三方的责任限额应合理,并考虑其服务性质、服务内容以及可能产生的风险。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与业主、施工方之间的关系为委托与被委托关系。15.4.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。15.4.3第三方在履行职责过程中,对业主和施工方承担的责任,不应影响业主和施工方之间的合同关系。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的范围a)工程进度监督b)工程质量检查c)材料及设备验收d)工程变更管理e)风险评估及控制f)其他相关服务16.2第三方介入的程序16.2.1第三方介入前,业主和施工方应与第三方签订委托协议,明确双方的权利和义务。16.2.2第三方介入后,应按照委托协议的约定履行职责。16.2.3第三方在履行职责过程中,如发现业主或施工方存在违约行为,应及时通知业主或施工方,并采取必要措施。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用由业主或施工方承担。a)第三方的服务费用b)第三方的差旅费用c)第三方的其他合理费用16.4第三方介入的变更16.4.1第三方介入的范围、程序和费用如有变更,应经业主和施工方书面同意。16.5第三方介入的终止16.5.1第三方介入的终止,应按照委托协议的约定执行。16.5.2如第三方介入终止,业主和施工方应按照合同约定支付第三方已提供服务相应的费用。17.第三方责任的具体规定17.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成业主或施工方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方在履行职责过程中,如因不可抗力等原因导致无法履行职责,不承担赔偿责任。17.3第三方责任限额的具体约定17.3.1第三方责任限额应根据委托协议的约定确定。a)第三方的专业能力b)第三方的服务内容c)第三方的服务费用d)业主和施工方的合理预期17.3.3第三方责任限额的约定应明确,并在委托协议中予以体现。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目设计图纸详细要求:图纸应清晰、完整,包含所有必要的工程信息,如尺寸、材料、施工工艺等。说明:图纸是施工的重要依据,应与合同约定一致。2.材料清单及报价详细要求:清单应详细列出所有材料名称、规格、型号、数量及单价。说明:材料清单及报价是合同履行的基础,应确保材料质量及价格合理。3.工程量清单详细要求:清单应详细列出所有分项工程量,包括人工、材料、机械等费用。说明:工程量清单是工程款支付的重要依据,应确保量准确无误。4.施工进度计划详细要求:计划应明确各阶段的工期、主要工作内容及质量要求。说明:施工进度计划是确保工程按时完成的重要工具。5.质量验收标准详细要求:标准应明确各分项工程的质量要求,如材料、施工工艺、验收方法等。说明:质量验收标准是确保工程质量的重要依据。6.施工现场安全措施详细要求:措施应包括安全警示标志、防护设施、安全操作规程等。说明:施工现场安全措施是保障施工人员生命财产安全的重要措施。7.施工现场环保措施详细要求:措施应包括废弃物处理、噪音控制、粉尘控制等。说明:施工现场环保措施是保护环境的重要措施。8.争议解决协议详细要求:协议应明确争议解决的方式、程序及期限。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。9.合同变更协议详细要求:协议应明确变更的内容、原因及双方的权利义务。说明:合同变更协议是合同履行过程中可能发生的变更事项的书面确认。10.保修证书详细要求:证书应明确保修范围、期限及保修责任。说明:保修证书是业主在保修期内维护权益的重要凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.施工方未按合同约定完成工程,导致工期延误责任认定:施工方应支付违约金_________元/天,并承担业主因此产生的额外费用。示例:施工方未按合同约定完成工程,导致工期延误5天,应支付违约金_________元。2.施工方提供的材料不符合合同约定,影响工程质量责任认定:施工方应负责更换不合格材料,并承担由此产生的费用。示例:施工方提供的材料不符合合同约定,导致工程出现质量问题,施工方应更换材料,并承担更换费用。3.业主未按合同约定支付款项责任认定:业主应支付滞纳金_________%/月,并承担施工方因此产生的额外费用。示例:业主未按合同约定支付款项,导致施工方产生额外费用_________元,业主应支付滞纳金_________元。4.第三方在履行职责过程中,因自身原因造成业主或施工方损失责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任。示例:第三方在履行职责过程中,因操作失误导致业主损失_________元,第三方应赔偿业主损失。5.不可抗力导致合同无法履行责任认定:双方互不承担违约责任,可根据实际情况协商解决。示例:因自然灾害导致工程无法继续施工,双方协商决定暂停工程,待灾害过后恢复施工。全文完。2025年特色民宿装修增项施工合同范本2本合同目录一览1.合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的原则2.合同双方基本信息2.1民宿业主信息2.2施工单位信息3.项目概况3.1民宿名称及地址3.2装修增项施工范围3.3装修增项施工内容4.施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3施工期限延误责任5.施工图纸与技术要求5.1施工图纸提供5.2技术要求与规范6.工程量清单与合同价格6.1工程量清单编制6.2合同价格确定6.3价格调整条款7.材料供应与验收7.1材料供应责任7.2材料验收标准8.施工进度与质量8.1施工进度计划8.2施工质量标准8.3质量验收与整改9.施工安全管理9.1安全生产责任9.2安全防护措施9.3事故处理与责任10.付款方式与进度10.1付款方式10.2付款进度安排10.3逾期付款责任11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件12.违约责任12.1违约行为认定12.2违约责任承担13.争议解决方式13.1争议解决途径13.2争议解决程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规订立。1.2合同订立的原则本合同订立遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。2.合同双方基本信息2.1民宿业主信息业主名称:____________________业主地址:____________________业主联系人:__________________联系电话:____________________2.2施工单位信息施工单位名称:____________________施工单位地址:____________________施工单位联系人:__________________联系电话:____________________3.项目概况3.1民宿名称及地址民宿名称:____________________民宿地址:____________________3.2装修增项施工范围增项施工范围包括但不限于:____________________3.3装修增项施工内容增项施工内容包括但不限于:____________________4.施工期限4.1施工开始日期施工开始日期:____________________4.2施工结束日期施工结束日期:____________________4.3施工期限延误责任如因施工单位原因导致施工期限延误,施工单位应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金。5.施工图纸与技术要求5.1施工图纸提供施工单位应提供符合国家相关标准的施工图纸,并在施工前进行图纸会审。5.2技术要求与规范施工技术要求应符合国家相关标准及行业规范,具体技术要求详见施工图纸及附件。6.工程量清单与合同价格6.1工程量清单编制施工单位应按照国家相关规定编制工程量清单,清单内容应详细、准确。6.2合同价格确定合同价格根据工程量清单及市场行情确定,具体价格详见附件。6.3价格调整条款如遇国家政策调整、材料价格波动等不可抗力因素,合同价格可进行相应调整。7.材料供应与验收7.1材料供应责任施工单位负责材料采购、运输及验收。7.2材料验收标准材料验收标准应符合国家相关标准及合同约定,具体验收标准详见附件。8.施工进度与质量8.1施工进度计划施工单位应编制详细的施工进度计划,包括各阶段的施工内容、时间节点和责任人,并在施工前提交业主审核。8.2施工质量标准施工质量应符合国家相关质量标准及合同约定,具体质量标准详见附件。8.3质量验收与整改施工过程中,业主有权对施工质量进行监督和验收。如发现质量问题,施工单位应在接到通知后及时整改,直至满足质量要求。9.施工安全管理9.1安全生产责任施工单位应建立健全安全生产责任制,确保施工现场安全。9.2安全防护措施施工单位应采取必要的安全防护措施,包括但不限于:现场围挡、警示标志、安全通道等。9.3事故处理与责任发生安全事故时,施工单位应立即采取措施,保护现场,并按照相关法律法规进行处理。事故责任按国家相关规定和合同约定承担。10.付款方式与进度10.1付款方式合同价款分阶段支付,具体付款方式如下:(1)合同签订后支付合同总价款的30%作为预付款;(2)施工进度达到合同约定节点后,支付已完成工程量的60%;(3)工程竣工验收合格后,支付剩余10%;(4)质保期满后,支付质保金。10.2付款进度安排付款进度安排应与施工进度计划相一致,具体时间节点详见附件。10.3逾期付款责任业主逾期付款,应向施工单位支付逾期付款利息,利息按中国人民银行同期贷款利率计算。11.合同变更与解除11.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。11.2合同解除条件(1)一方违约,经另一方催告后仍未履行;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)法律法规规定或双方约定的其他情形。12.违约责任12.1违约行为认定违约行为包括但不限于:未按时完成施工、质量不合格、逾期付款等。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.争议解决方式13.1争议解决途径双方应友好协商解决争议。协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序争议解决程序应遵循法定程序,包括但不限于证据提交、庭审、判决等。14.合同生效与终止14.1合同生效条件合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同终止条件(1)合同约定的工程竣工验收合格;(2)合同解除;(3)法律法规规定或双方约定的其他情形。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指除甲乙双方外的任何单位或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、调解机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的情形(1)合同履行过程中出现重大分歧,无法协商一致;(2)工程质量或进度出现严重问题,需要专业评估;(3)合同履行过程中发生争议,需要第三方调解或仲裁;(4)法律法规或合同约定需要第三方介入的情形。15.3第三方职责15.3.1监理单位监理单位负责对施工过程进行监督,确保施工质量、进度符合合同约定及国家标准。监理单位有权要求施工单位进行整改,并有权对施工单位提出违约责任。15.3.2审计机构审计机构负责对合同履行情况进行审计,确保资金使用合理、合规。审计机构有权要求甲乙双方提供相关资料,并有权对甲乙双方提出审计意见。15.3.3评估机构评估机构负责对工程量、工程款等进行评估,为合同履行提供依据。评估机构有权要求施工单位提供相关资料,并有权对施工单位提出评估意见。15.3.4调解机构调解机构负责对合同履行过程中的争议进行调解,协助双方达成一致意见。调解机构有权要求甲乙双方提供相关资料,并有权提出调解方案。15.3.5仲裁机构仲裁机构负责对合同履行过程中的争议进行仲裁,作出具有法律效力的裁决。仲裁机构有权要求甲乙双方提供相关资料,并有权进行仲裁。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分第三方在履行职责过程中,与甲方保持独立关系,甲方不得干预第三方的正常工作。第三方在履行职责过程中产生的费用,由甲方承担。15.4.2第三方与乙方的划分第三方在履行职责过程中,与乙方保持独立关系,乙方不得干预第三方的正常工作。第三方在履行职责过程中产生的费用,由乙方承担。15.4.3第三方与甲乙双方的共同划分在第三方介入的情况下,甲乙双方应共同配合第三方工作,确保第三方能够顺利履行职责。如第三方在履行职责过程中出现失误,甲乙双方应根据实际情况承担相应的责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任范围第三方在履行职责过程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论