二零二五年度高速电梯安装与改造工程劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度高速电梯安装与改造工程劳务分包合同本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立依据1.2合同生效条件1.3合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1安装与改造范围3.2劳务分包工作内容3.3工作量及质量要求4.劳务分包方责任与义务4.1质量保证4.2安全责任4.3工期保证4.4工程资料提供4.5施工现场管理5.甲方责任与义务5.1提供工程资料5.2施工现场配合5.3付款方式及时间5.4工程验收6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2付款进度6.3付款方式6.4付款条件7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收不合格处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：技术规范11.3附件三：其他相关文件12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更内容13.合同解除与终止后的处理13.1工程交接13.2质量保证责任13.3赔偿责任14.其他约定事项14.1保密条款14.2适用法律与管辖14.3合同份数与生效14.4合同解释权第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及甲乙双方协商一致的原则订立。1.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并在合同约定的期限内履行完毕。1.3合同签订日期本合同签订日期为二零二四年一月一日。第二条项目概况2.1项目名称二零二四年度高速电梯安装与改造工程2.2项目地点（具体地址）2.3项目规模（具体规模描述）2.4项目工期自合同生效之日起，项目工期为（具体工期描述）。第三条劳务分包内容3.1安装与改造范围包括但不限于电梯的安装、改造、调试、验收等全部工作。3.2劳务分包工作内容（详细列举劳务分包的具体工作内容）3.3工作量及质量要求（详细描述工作量及对应的质量标准）第四条劳务分包方责任与义务4.1质量保证劳务分包方应确保工程质量符合国家及行业标准，并对因自身原因造成的质量问题承担全部责任。4.2安全责任劳务分包方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全，并对因自身原因造成的事故承担全部责任。4.3工期保证劳务分包方应按合同约定的时间完成工程，如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.4工程资料提供劳务分包方应按甲方要求，及时提供工程所需的相关资料。4.5施工现场管理劳务分包方应对施工现场进行合理管理，确保施工环境整洁、有序。第五条甲方责任与义务5.1提供工程资料甲方应按合同约定的时间，向劳务分包方提供工程所需的图纸、技术文件等资料。5.2施工现场配合甲方应积极配合劳务分包方进行施工，确保施工顺利进行。5.3付款方式及时间甲方应按合同约定的时间及比例支付劳务分包方工程款。5.4工程验收甲方应按合同约定的时间对工程进行验收，并在验收合格后支付相应款项。5.5工程保修甲方应按合同约定对工程进行保修，并承担保修期内因质量问题而产生的维修费用。第六条合同价款及支付方式6.1合同价款本合同总价款为人民币（具体金额）元。6.2付款进度（详细描述付款进度，如分期付款的具体节点）6.3付款方式（详细描述付款方式，如银行转账、现金支付等）6.4付款条件（详细描述付款条件，如验收合格、达到一定工程量等）第七条工程验收7.1验收标准本合同工程验收标准应符合国家及行业相关标准，以及甲乙双方约定的技术规范。7.2验收程序（详细描述验收程序，如验收前准备、验收过程、验收结果确认等）7.3验收不合格处理如验收不合格，劳务分包方应按甲方要求进行整改，直至合格为止。整改过程中产生的费用由劳务分包方承担。第八条争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序双方应在争议发生后30日内通过书面形式提出解决请求，并积极配合对方进行调查、取证等工作。第九条违约责任9.1违约情形（详细列举违约情形，如未能按时完成工程、质量不符合要求、擅自变更工程内容等）9.2违约责任承担（针对每种违约情形，详细描述违约责任承担方式，如支付违约金、赔偿损失等）第十条合同解除与终止10.1合同解除条件（列举可能导致合同解除的具体条件，如一方严重违约、不可抗力等）10.2合同终止条件（列举可能导致合同终止的具体条件，如合同履行完毕、双方协商一致等）10.3合同解除与终止程序（详细描述合同解除与终止的程序，包括通知方式、生效时间等）第十一条合同附件11.1附件一：工程量清单（详细列出工程量清单，包括项目名称、规格型号、数量、单价、总价等）11.2附件二：技术规范（详细描述技术规范，包括设计要求、施工标准、验收标准等）11.3附件三：其他相关文件（列举其他相关文件，如合同变更记录、验收报告等）第十二条合同变更12.1变更条件（列举可能导致合同变更的具体条件，如设计变更、工程量增减等）12.2变更程序（详细描述合同变更的程序，包括提出变更请求、变更内容确认、变更生效等）12.3变更内容（具体描述可能发生的变更内容，如工程量调整、价款调整等）第十三条合同解除与终止后的处理13.1工程交接（详细描述工程交接的程序，包括交接时间、交接内容、交接责任等）13.2质量保证责任（详细描述合同解除或终止后，劳务分包方对工程质量的保证责任）13.3赔偿责任（详细描述合同解除或终止后，因违约而产生的赔偿责任，包括违约金、损失赔偿等）第十四条其他约定事项14.1保密条款双方对本合同的订立、履行及终止过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。14.2适用法律与管辖本合同适用中华人民共和国法律，合同履行过程中发生的争议，由合同签订地人民法院管辖。14.3合同份数与生效本合同一式（具体份数）份，甲乙双方各执（具体份数）份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同解释权本合同的解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同中所称第三方，指在甲乙双方合同履行过程中，因合同约定或法律、法规规定，介入合同履行过程中的非甲乙双方当事人，包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、调解机构、仲裁机构等。1.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和执业资格，能够独立承担相应的责任和义务。第二条第三方介入的依据与程序2.1介入依据第三方介入应依据合同约定、法律法规或甲乙双方协商一致的原则。2.2介入程序2.2.1第三方介入的申请甲乙双方或任何一方认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，说明介入的必要性、第三方的基本情况以及介入的具体事项。2.2.2第三方介入的同意对方收到介入申请后，应在（具体时间）内给予书面答复，同意或拒绝第三方介入。2.2.3第三方介入的实施双方同意第三方介入后，应通知第三方介入的具体事项和程序，并配合第三方开展相关工作。第三条第三方的责权利3.1第三方的责任第三方在介入过程中应遵守法律法规、行业规范和合同约定，对其提供的专业意见、服务或决策承担相应的责任。3.2第三方的权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，有权对合同履行情况进行监督和检查。3.3第三方的义务第三方应独立、客观、公正地履行职责，不得偏袒任何一方。第四条第三方责任限额4.1责任限额确定第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，或由第三方提供相应的责任担保。4.2责任限额调整在合同履行过程中，如因第三方原因导致合同履行出现重大偏差，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的划分第三方对甲方承担的责任，不免除甲方根据合同对乙方应承担的责任。5.2第三方与乙方的划分第三方对乙方承担的责任，不免除乙方根据合同对甲方应承担的责任。5.3第三方与其他第三方的划分第三方与其他第三方之间的关系，由各自之间的合同或协议约定。第六条第三方介入的费用承担6.1费用承担原则第三方介入的费用，原则上由提出介入方承担，或由甲乙双方协商承担。6.2费用结算第三方介入的费用，应在合同约定的支付方式下，由提出介入方支付。第七条第三方介入的合同变更7.1合同变更的申请第三方介入后，甲乙双方如需对合同进行变更，应向第三方提出书面申请，并经第三方同意。7.2合同变更的生效经第三方同意的合同变更，自变更内容达成一致之日起生效。第八条第三方介入的合同终止8.1合同终止的申请第三方介入后，甲乙双方或任何一方认为需要终止第三方介入时，应向对方提出书面申请。8.2合同终止的生效对方收到终止介入申请后，应在（具体时间）内给予书面答复，同意或拒绝终止第三方介入。经双方同意终止的，合同终止生效。第九条本修正条款的效力本修正条款作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细列出工程量清单，包括项目名称、规格型号、数量、单价、总价等。要求：清单应与实际工程量相符，并附有相应的图纸和技术规范。2.附件二：技术规范详细描述技术规范，包括设计要求、施工标准、验收标准等。要求：规范应符合国家及行业相关标准，并由有资质的工程师签字确认。3.附件三：施工组织设计详细描述施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。要求：设计应科学合理，确保工程质量和安全。4.附件四：安全文明施工措施详细描述安全文明施工措施，包括安全管理、环境保护、文明施工等。要求：措施应符合国家及地方相关法律法规，确保施工安全。5.附件五：工程进度报告定期提交工程进度报告，包括已完成工程量、存在问题及解决方案等。要求：报告应真实、准确、及时，便于甲方了解工程进度。6.附件六：工程验收报告详细描述工程验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。要求：报告应客观、公正，对验收不合格的项目提出整改意见。7.附件七：工程变更记录记录工程变更情况，包括变更原因、变更内容、变更费用等。要求：变更记录应详细、完整，并由甲乙双方签字确认。8.附件八：工程结算报告详细描述工程结算情况，包括结算依据、结算金额、支付时间等。要求：结算报告应真实、准确，确保双方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未能按时完成工程责任认定标准：延误工期超过合同约定时间的，按每日（具体金额）计算违约金。示例：若合同约定工期为60天，实际工期为80天，则乙方需支付（20天×每日违约金金额）的违约金。2.违约行为：质量不符合要求责任认定标准：工程质量不合格的，乙方应承担返工、修复等费用，并支付（具体金额）的违约金。示例：若电梯安装后经检测不合格，乙方需承担返工、修复费用，并支付（具体金额）的违约金。3.违约行为：擅自变更工程内容责任认定标准：未经甲方同意擅自变更工程内容的，乙方应承担由此产生的全部费用，并支付（具体金额）的违约金。示例：若乙方在未经甲方同意的情况下，擅自增加工程量，则乙方需承担增加工程量的费用，并支付（具体金额）的违约金。4.违约行为：未按合同约定提供工程资料责任认定标准：未按合同约定提供工程资料的，乙方应承担相应的责任，并支付（具体金额）的违约金。示例：若乙方未按合同约定提供工程图纸，甲方有权要求乙方支付（具体金额）的违约金。5.违约行为：未按合同约定进行施工责任认定标准：未按合同约定进行施工的，乙方应承担相应的责任，并支付（具体金额）的违约金。示例：若乙方未按合同约定进行安全文明施工，甲方有权要求乙方支付（具体金额）的违约金。全文完。二零二四年度高速电梯安装与改造工程劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同签订背景及目的2.1工程概况2.2合同签订依据3.工程范围及内容3.1安装工程3.2改造工程3.3工程量清单4.工程进度安排4.1工程阶段划分4.2各阶段工期要求4.3工程进度款的支付5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检查与验收5.3质量保证措施6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3文明施工要求7.工程款支付方式及期限7.1工程款支付比例7.2工程款支付方式7.3工程款支付期限8.1保证金比例8.2保证金支付及退还9.风险承担及责任划分9.1风险种类9.2风险承担原则9.3责任划分10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算及支付11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决期限11.3争议解决费用12.合同解除条件及程序12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效、变更及终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同份数及保管14.3合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称：[分包方全称]1.1.2总包方名称：[总包方全称]1.2合同双方地址1.2.1分包方地址：[分包方详细地址]1.2.2总包方地址：[总包方详细地址]1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系人：[分包方联系人姓名]1.3.2分包方联系电话：[分包方联系电话]1.3.3总包方联系人：[总包方联系人姓名]1.3.4总包方联系电话：[总包方联系电话]2.合同签订背景及目的2.1工程概况2.1.1工程名称：[工程名称]2.1.2工程地点：[工程地点]2.1.3工程规模：[工程规模描述]2.2合同签订依据2.2.1项目立项批文：[批文名称及编号]2.2.2工程设计文件：[设计文件名称及编号]2.2.3工程招标文件：[招标文件名称及编号]3.工程范围及内容3.1安装工程3.1.1电梯设备型号：[电梯设备型号]3.1.2电梯数量：[电梯数量]3.1.3安装位置：[安装位置描述]3.2改造工程3.2.1改造内容：[改造内容描述]3.2.2改造范围：[改造范围描述]3.2.3改造标准：[改造标准描述]3.3工程量清单3.3.1安装工程量清单：[安装工程量清单详细内容]3.3.2改造工程量清单：[改造工程量清单详细内容]4.工程进度安排4.1工程阶段划分4.1.1设计阶段4.1.2采购阶段4.1.3安装阶段4.1.4竣工验收阶段4.2各阶段工期要求4.2.1设计阶段：[设计阶段工期]4.2.2采购阶段：[采购阶段工期]4.2.3安装阶段：[安装阶段工期]4.2.4竣工验收阶段：[竣工验收阶段工期]4.3工程进度款的支付4.3.1首付款比例：[首付款比例]4.3.2分阶段付款比例：[分阶段付款比例]4.3.3付款时间节点：[付款时间节点]5.工程质量要求5.1质量标准5.1.1国家相关质量标准：[国家相关质量标准名称]5.1.2企业内部质量标准：[企业内部质量标准描述]5.2质量检查与验收5.2.1质量检查程序：[质量检查程序描述]5.2.2验收标准：[验收标准描述]5.2.3验收程序：[验收程序描述]5.3质量保证措施5.3.1人员配备：[质量保证人员配备]5.3.2设备投入：[质量保证设备投入]5.3.3质量管理制度：[质量管理制度描述]6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任6.1.1分包方安全生产责任：[分包方安全生产责任描述]6.1.2总包方安全生产责任：[总包方安全生产责任描述]6.2安全生产措施6.2.1安全培训：[安全培训内容]6.2.2安全防护：[安全防护措施]6.2.3应急预案：[应急预案内容]6.3文明施工要求6.3.1施工现场管理：[施工现场管理要求]6.3.2环境保护：[环境保护要求]6.3.3噪音控制：[噪音控制要求]8.工程款支付方式及期限8.1工程款支付比例8.1.1首付款比例：[首付款比例，如10%]8.1.2分阶段付款比例：[各阶段付款比例，如设计阶段30%，安装阶段40%，竣工验收阶段20%]8.1.3付款方式：[付款方式，如银行转账、支票等]8.2工程款支付方式8.2.1首付款支付：[首付款支付条件及时间]8.2.2分阶段付款支付：[分阶段付款支付条件及时间]8.2.3结算款支付：[结算款支付条件及时间]8.3工程款支付期限8.3.1首付款支付期限：[首付款支付期限，如合同签订后30日内]8.3.2分阶段付款支付期限：[分阶段付款支付期限，如各阶段完成后30日内]8.3.3结算款支付期限：[结算款支付期限，如工程竣工验收合格后30日内]9.1保证金比例9.1.1保证金比例：[保证金比例，如5%]9.2保证金支付及退还9.2.1保证金支付：[保证金支付条件及时间]9.2.2保证金退还：[保证金退还条件及时间]10.风险承担及责任划分10.1风险种类10.1.1自然灾害风险10.1.2政策法规风险10.1.3人员伤亡风险10.1.4设备损坏风险10.2风险承担原则10.2.1分包方承担自然灾害风险10.2.2总包方承担政策法规风险10.2.3双方共同承担人员伤亡风险10.2.4分包方承担设备损坏风险10.3责任划分10.3.1分包方责任：[分包方责任描述]10.3.2总包方责任：[总包方责任描述]11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按时完成工程11.1.2分包方质量不达标11.1.3分包方违反安全生产规定11.1.4总包方未按时支付工程款11.2违约责任承担11.2.1分包方违约责任：[分包方违约责任描述]11.2.2总包方违约责任：[总包方违约责任描述]11.3违约金计算及支付11.3.1违约金计算方式：[违约金计算方式描述]11.3.2违约金支付方式：[违约金支付方式描述]12.争议解决方式12.1争议解决途径12.1.1内部协商12.1.2仲裁12.1.3诉讼12.2争议解决期限12.2.1协商解决期限：[协商解决期限，如30日内]12.2.2仲裁解决期限：[仲裁解决期限，如60日内]12.2.3诉讼解决期限：[诉讼解决期限，如3个月内]12.3争议解决费用12.3.1协商费用：[协商费用承担方式]12.3.2仲裁费用：[仲裁费用承担方式]12.3.3诉讼费用：[诉讼费用承担方式]13.合同解除条件及程序13.1合同解除条件13.1.1一方违约13.1.2发生不可抗力13.1.3双方协商一致13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同13.2.2书面通知13.2.3协商解除13.2.4法院或仲裁机构裁决13.3合同解除后的处理13.3.1工程款结算13.3.2质量问题处理13.3.3人员撤离及设备回收14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1附件一：工程量清单14.1.2附件二：工程进度计划14.1.3附件三：质量保证措施14.2合同份数及保管14.2.1合同份数：[合同份数，如正本两份，副本两份]14.2.2合同保管：[合同保管方式，如双方各保存一份]14.3合同附件清单14.3.1附件一清单14.3.2附件二清单14.3.3附件三清单第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务、监督、咨询或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方介入的范围15.1.3第三方介入的范围包括但不限于工程监理、技术咨询、设备检测、安全评估、法律咨询等。16.第三方介入的程序及要求16.1介入申请16.1.1甲乙双方协商一致后，可向第三方发出介入申请。16.1.2申请内容包括第三方介入的目的、范围、期限及费用等。16.1.2介入批准16.1.3第三方在收到介入申请后，应于[批准期限]内给予答复，同意介入的，甲乙双方应与第三方签订服务协议。16.1.3服务协议的签订16.1.4服务协议应明确第三方的权利、义务、责任及费用等。17.第三方介入的权利与义务17.1第三方的权利17.1.1第三方有权根据服务协议的要求，对工程进行监督、检查、评估和咨询。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。17.1.3第三方有权根据实际情况提出改进意见和建议。17.1.2第三方的义务17.1.4第三方应遵守国家法律法规和行业规范。17.1.5第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.1.6第三方应按照服务协议的要求，按时、保质完成工作。18.第三方的责任与责任限额18.1第三方的责任18.1.1第三方在履行服务协议过程中，因自身原因导致的服务失误，应承担相应的责任。18.1.2第三方在履行服务协议过程中，因不可抗力导致的服务中断或延误，不承担赔偿责任。18.1.2责任限额18.1.3第三方的责任限额为[责任限额金额]，超过此限额部分，由甲乙双方按照各自责任承担。18.1.3责任免除18.1.4第三方在履行服务协议过程中，因甲乙双方的过错或违反本合同规定而导致的损失，第三方不承担责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1甲乙双方的责任划分19.1.1甲乙双方应按照本合同规定各自承担相应的责任和义务。19.1.2甲乙双方应确保第三方在介入过程中，不受任何不当影响或干扰。19.1.2第三方与分包方的划分说明19.1.3第三方对分包方的监督和检查，应遵循合同约定和行业规范。19.1.4分包方应配合第三方的工作，并提供必要的协助。19.1.3第三方与总包方的划分说明19.1.4第三方对总包方的监督和检查，应遵循合同约定和行业规范。19.1.5总包方应向第三方提供必要的资料和信息，并确保第三方的工作顺利进行。20.第三方介入的变更及终止20.1变更20.1.1如需变更第三方介入的范围、期限或费用等，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。20.1.2终止20.1.3如需终止第三方介入，甲乙双方应与第三方协商一致，并书面通知第三方。21.第三方介入的费用承担21.1费用承担21.1.1第三方介入的费用由甲乙双方按照服务协议约定承担。21.1.2第三方介入的费用应在服务协议中明确列出，包括但不限于咨询费、检测费、评估费等。21.1.2费用支付21.1.3第三方介入的费用支付方式、时间和条件应在服务协议中明确约定。第三部分