二零二五年架子工劳务分包安全生产协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年架子工劳务分包安全生产协议合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议编号3.协议签订日期4.协议有效期5.协议适用范围二、双方当事人1.发包方信息2.承包方信息3.甲方项目负责人4.乙方项目负责人三、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程工期5.工程质量标准四、安全生产责任1.发包方安全生产责任2.承包方安全生产责任3.甲方项目负责人安全生产责任4.乙方项目负责人安全生产责任5.安全生产管理制度五、安全生产管理措施1.安全生产培训2.安全生产设备设施3.安全生产作业环境4.安全生产应急预案5.安全生产监督检查六、安全生产费用1.安全生产费用总额2.安全生产费用构成3.安全生产费用支付方式4.安全生产费用使用监督七、安全生产事故处理1.事故报告程序2.事故调查处理3.事故责任追究4.事故赔偿处理5.事故统计分析八、合同履行1.合同履行原则2.合同履行时间3.合同履行地点4.合同履行方式5.合同履行变更九、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除责任4.合同解除后的处理5.合同解除后的争议解决十、违约责任1.违约行为2.违约责任3.违约赔偿4.违约争议解决5.违约责任免除十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十二、协议生效与终止1.协议生效条件2.协议生效日期3.协议终止条件4.协议终止日期5.协议终止后的处理十三、其他1.通知方式2.不可抗力3.协议附件4.协议解释5.协议修订十四、附件1.甲方安全生产管理制度2.乙方安全生产管理制度3.安全生产培训计划4.安全生产设备设施清单5.安全生产应急预案合同编号2024JSLSFABT一、协议概述1.协议名称：二零二四年架子工劳务分包安全生产协议2.协议编号：2024JSLSFABT3.协议签订日期：2024年X月X日4.协议有效期：自2024年X月X日起至2024年X月X日止5.协议适用范围：适用于本项目的架子工劳务分包安全生产管理二、双方当事人1.发包方信息：[发包方名称]、[发包方地址]、[联系人]、[联系电话]2.承包方信息：[承包方名称]、[承包方地址]、[联系人]、[联系电话]3.甲方项目负责人：[姓名]、[职务]4.乙方项目负责人：[姓名]、[职务]三、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程工期：[工程工期]5.工程质量标准：[工程质量标准]四、安全生产责任1.发包方安全生产责任：负责提供符合安全生产要求的工程现场和施工条件。负责组织安全生产培训和宣传教育。负责对施工现场进行定期安全检查。2.承包方安全生产责任：负责编制安全生产方案，并实施安全生产措施。负责对施工人员进行安全生产教育和培训。负责对施工现场进行日常安全管理和监督。3.甲方项目负责人安全生产责任：负责监督承包方执行安全生产措施。负责协调解决安全生产问题。负责对安全生产事故进行调查和处理。4.乙方项目负责人安全生产责任：负责组织实施安全生产方案。负责对施工人员进行安全生产教育和考核。负责对施工现场进行安全生产检查。五、安全生产管理措施1.安全生产培训：对施工人员进行定期的安全生产教育培训。确保施工人员掌握必要的安全操作技能。2.安全生产设备设施：提供符合国家安全标准的施工设备设施。定期检查和维护设备设施，确保其处于良好状态。3.安全生产作业环境：保持施工现场整洁、有序。防止施工现场发生火灾、触电等事故。4.安全生产应急预案：制定针对可能发生的事故的应急预案。定期组织演练，提高应急处置能力。5.安全生产监督检查：定期对施工现场进行安全生产监督检查。及时发现和纠正安全隐患。六、安全生产费用1.安全生产费用总额：[金额]2.安全生产费用构成：安全教育培训费用安全防护用品费用安全设备设施费用安全事故处理费用3.安全生产费用支付方式：按合同约定分期支付需要时随时支付4.安全生产费用使用监督：定期对安全生产费用使用情况进行检查确保费用用于安全生产相关事项七、安全生产事故处理1.事故报告程序：事故发生后，立即向发包方和承包方报告。报告内容包括事故发生时间、地点、原因、损失等。2.事故调查处理：组织事故调查组，查明事故原因。根据事故原因，对责任人进行追责。3.事故责任追究：对违反安全生产规定的行为，依法追究责任。对因安全生产事故造成的人员伤亡和财产损失，依法追究赔偿责任。4.事故赔偿处理：按照国家相关法律法规和合同约定，进行事故赔偿。赔偿金额由事故调查组根据事故损失确定。5.事故统计分析：定期对安全生产事故进行统计分析。八、合同履行1.合同履行原则：严格履行合同约定的各项条款。确保工程质量和安全生产。2.合同履行时间：按照合同约定的工期完成工程。如遇特殊情况，需提前通知对方并协商调整工期。3.合同履行地点：按照合同约定的工程地点进行施工。如需变更施工地点，需经双方同意并签订补充协议。4.合同履行方式：严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工。遵循安全生产规定，确保施工安全。5.合同履行变更：如需变更合同内容，需经双方协商一致，并签订书面协议。九、合同解除1.合同解除条件：发生不可抗力事件，导致合同无法履行。双方协商一致解除合同。2.合同解除程序：发生解除合同条件时，一方应及时通知另一方。双方应在收到通知后X日内协商解决合同解除事宜。3.合同解除责任：因不可抗力解除合同的，双方互不承担违约责任。因协商一致解除合同的，双方应按照合同约定承担相应的责任。4.合同解除后的处理：解除合同后，双方应按照合同约定进行清算。解除合同后，应妥善处理遗留问题。5.合同解除后的争议解决：解除合同后的争议，应通过协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、违约责任1.违约行为：违反合同约定，未按时完成工程。违反安全生产规定，造成安全事故。2.违约责任：违约方应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因违约造成的损失。3.违约赔偿：赔偿金额根据合同约定和实际情况确定。赔偿方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.违约争议解决：违约争议应通过协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.违约责任免除：因不可抗力导致违约的，可免除违约责任。因不可抗力导致违约的，应提供相关证明材料。十一、争议解决1.争议解决方式：通过协商解决。协商不成的，提交合同签订地仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构：合同签订地仲裁委员会。3.争议解决程序：仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。4.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担。双方另有约定的，从其约定。5.争议解决期限：争议解决期限为自争议发生之日起X个月内。十二、协议生效与终止1.协议生效条件：双方签字盖章。发包方和承包方法定代表人或授权代表签字。2.协议生效日期：协议签订日期。3.协议终止条件：合同履行完毕。双方协商一致解除合同。4.协议终止日期：合同约定的终止日期或双方协商一致确定的日期。5.协议终止后的处理：终止协议后，双方应按照协议约定进行清算。清算完毕后，协议终止。十三、其他1.通知方式：以书面形式通知对方。通知送达对方即视为送达。2.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。3.协议附件：本协议附件与本协议具有同等法律效力。4.协议解释：本协议的条款如有歧义，由双方协商解释。5.协议修订：本协议如有修订，应以书面形式进行。十四、附件1.甲方安全生产管理制度2.乙方安全生产管理制度3.安全生产培训计划4.安全生产设备设施清单5.安全生产应急预案甲方（盖章）：项目负责人（签字）：日期：乙方（盖章）：项目负责人（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导的安全生产责任条款：说明：甲方作为工程项目的业主，对整个项目的安全生产负有全面责任。内容：甲方应确保施工过程中遵守国家安全生产法律法规，制定并实施安全生产管理制度，对施工过程中的安全隐患进行监督和整改，对因安全生产问题造成的事故承担主要责任。2.甲方提供的安全生产资源条款：说明：甲方应提供必要的安全生产资源，包括但不限于安全防护用品、安全培训资料等。内容：甲方应按照合同约定提供安全生产所需的资源，并在施工过程中根据实际情况进行补充和更新。3.甲方安全生产检查与监督条款：说明：甲方应定期对施工现场进行安全生产检查，确保施工安全。内容：甲方应设立安全生产检查小组，每月至少进行一次全面安全生产检查，检查内容包括但不限于施工人员安全操作、施工现场安全管理、安全防护设施等。4.甲方安全生产事故处理条款：说明：甲方应建立健全安全生产事故处理机制，及时处理安全生产事故。内容：发生安全生产事故时，甲方应立即启动事故处理程序，包括事故调查、责任追究、赔偿处理等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导的安全生产责任条款：说明：乙方作为施工方，对施工现场的安全生产负有直接责任。内容：乙方应制定详细的安全生产方案，确保施工过程中的安全操作，对施工现场的安全隐患进行及时整改，对因安全生产问题造成的事故承担直接责任。2.乙方安全生产人员配备条款：说明：乙方应配备足够的安全生产管理人员，负责施工现场的安全监督和管理。内容：乙方应按照合同约定配备安全生产管理人员，并确保其具备相应的资质和经验。3.乙方安全生产培训条款：说明：乙方应对施工人员进行安全生产培训，提高其安全意识和操作技能。内容：乙方应在施工前对施工人员进行安全生产培训，培训内容包括但不限于安全操作规程、安全防护措施、事故预防等。4.乙方安全生产费用管理条款：说明：乙方应合理使用安全生产费用，确保安全生产措施的落实。内容：乙方应设立安全生产费用专户，专款专用，并定期向甲方报告费用使用情况。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介机构职责条款：说明：第三方中介机构负责对施工现场进行安全生产监督和评估。内容：第三方中介机构应按照合同约定，对施工现场进行定期或不定期的安全生产检查，提出整改意见，并定期向甲方和乙方报告检查结果。2.第三方中介机构资质要求条款：说明：为确保第三方中介机构的权威性和专业性，应对其资质进行要求。3.第三方中介机构费用条款：说明：第三方中介机构的服务费用应由甲方和乙方共同承担。内容：合同中应明确第三方中介机构的费用标准，并由甲方和乙方按照比例支付。4.第三方中介机构报告与建议条款：说明：第三方中介机构应向甲方和乙方提供详细的安全生产报告和建议。内容：第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交安全生产报告，包括检查发现的问题、整改建议等。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲方安全生产管理制度2.乙方安全生产管理制度3.安全生产培训计划4.安全生产设备设施清单5.安全生产应急预案6.第三方中介机构资质证书7.安全生产检查报告8.事故调查报告9.赔偿协议二、违约行为及认定：1.违约行为：未按时完成工程或未达到工程质量标准。违反安全生产规定，造成安全事故。未按规定提供安全生产资源或未合理使用安全生产费用。未按照合同约定进行安全生产培训。未按照合同约定支付安全生产费用。2.违约行为的认定：根据合同约定和相关法律法规，由甲方、乙方或第三方中介机构进行认定。发生违约行为后，应及时通知对方，并提供相关证据。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指双方在争议发生后，自愿将争议提交给第三者进行裁决，以解决争议的方式。3.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。4.清算：指合同解除或终止后，对合同履行过程中产生的债权债务进行结算和处理。5.专款专用：指将特定资金用于特定用途，不得挪作他用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：安全生产费用不足。解决办法：及时与甲方沟通，申请追加安全生产费用。2.问题：施工过程中发现安全隐患。解决办法：立即停止施工，报告甲方和第三方中介机构，并制定整改措施。3.问题：发生安全生产事故。解决办法：立即启动事故处理程序，配合事故调查，承担相应责任。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：通过协商或仲裁解决争议。五、所有应用场景：1.架子工劳务分包工程。2.工程项目安全生产管理。3.安全生产事故处理。4.安全生产费用管理。5.安全生产培训和宣传教育。6.第三方中介机构服务。全文完。二零二四年架子工劳务分包安全生产协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1.分包方基本信息1.2.总包方基本信息2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目工期3.安全生产责任3.1.分包方安全生产责任3.2.总包方安全生产责任3.3.甲方安全生产责任4.安全生产管理制度4.1.安全生产组织机构4.2.安全生产培训教育4.3.安全生产检查与隐患排查4.4.安全生产事故处理5.安全生产投入5.1.分包方安全生产投入5.2.总包方安全生产投入5.3.甲方安全生产投入6.安全生产设施设备6.1.分包方安全生产设施设备6.2.总包方安全生产设施设备6.3.甲方安全生产设施设备7.安全生产费用7.1.分包方安全生产费用7.2.总包方安全生产费用7.3.甲方安全生产费用8.安全生产事故赔偿8.1.分包方安全生产事故赔偿8.2.总包方安全生产事故赔偿8.3.甲方安全生产事故赔偿9.安全生产考核与奖惩9.1.分包方安全生产考核与奖惩9.2.总包方安全生产考核与奖惩9.3.甲方安全生产考核与奖惩10.协议的变更与解除10.1.协议变更10.2.协议解除11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构12.协议生效与终止12.1.协议生效12.2.协议终止13.其他约定13.1.其他约定事项13.2.其他约定解释14.协议附件14.1.协议附件一14.2.协议附件二第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称：X建筑劳务有限公司1.1.2.分包方法定代表人：1.1.3.分包方地址：省市区路号1.1.4.分包方联系电话：1381.2.总包方基本信息1.2.1.总包方名称：房地产开发有限公司1.2.2.总包方法定代表人：1.2.3.总包方地址：省市区路号1.2.4.总包方联系电话：13956782.项目概况2.1.项目名称：大厦建设项目2.2.项目地点：省市区路2.3.项目规模：总建筑面积约10万平方米2.4.项目工期：自2024年1月1日起至2025年12月31日止3.安全生产责任3.1.分包方安全生产责任3.1.1.负责分包范围内的安全生产管理，确保分包范围内的作业人员遵守安全生产规章制度。3.1.2.配备符合安全生产要求的劳务人员，对劳务人员进行岗前安全培训。3.1.3.定期进行安全生产检查，及时发现并消除安全隐患。3.2.总包方安全生产责任3.2.1.负责整个施工现场的安全生产管理，对分包方的安全生产进行监督。3.2.2.提供必要的安全生产设施设备，保障施工现场安全。3.2.3.定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。3.3.甲方安全生产责任3.3.1.负责整个项目的安全生产管理，对总包方和分包方的安全生产进行监督。3.3.2.提供必要的安全生产条件，保障项目顺利进行。3.3.3.定期对项目进行安全检查，确保安全生产措施落实到位。4.安全生产管理制度4.1.安全生产组织机构4.1.1.分包方设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。4.1.2.总包方设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。4.1.3.甲方设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。4.2.安全生产培训教育4.2.1.分包方对劳务人员进行岗前安全培训，确保其掌握基本安全知识和技能。4.2.2.总包方对分包方管理人员进行安全培训，提高其安全管理水平。4.2.3.甲方对总包方管理人员进行安全培训，提高其安全管理水平。4.3.安全生产检查与隐患排查4.3.1.分包方定期进行安全生产检查，及时发现并消除安全隐患。4.3.2.总包方定期对分包方进行检查，确保安全生产措施落实到位。4.3.3.甲方定期对总包方和分包方进行检查，确保安全生产措施落实到位。4.4.安全生产事故处理4.4.1.分包方发生安全生产事故，立即启动应急预案，并报告甲方和总包方。4.4.2.总包方接到事故报告后，立即组织调查处理，并报告甲方。4.4.3.甲方接到事故报告后，立即组织调查处理，并协调相关部门进行事故调查。5.安全生产投入5.1.分包方安全生产投入5.1.1.分包方根据项目实际情况，合理配置安全生产资金。5.1.2.分包方为劳务人员购买工伤保险，确保其人身安全。5.1.3.分包方购置必要的安全防护用品，保障劳务人员安全。5.2.总包方安全生产投入5.2.1.总包方根据项目实际情况，合理配置安全生产资金。5.2.2.总包方为劳务人员提供必要的安全防护设施和设备。5.2.3.总包方购置必要的安全防护用品，保障劳务人员安全。5.3.甲方安全生产投入5.3.1.甲方根据项目实际情况，合理配置安全生产资金。5.3.2.甲方为劳务人员提供必要的安全防护设施和设备。5.3.3.甲方购置必要的安全防护用品，保障劳务人员安全。8.安全生产事故赔偿8.1.分包方安全生产事故赔偿8.1.1.分包方因安全生产责任事故导致人员伤亡或财产损失的，依法承担相应的赔偿责任。8.1.2.分包方应在事故发生后24小时内向总包方和甲方报告，并积极配合事故调查。8.1.3.分包方应按照事故调查结果，承担相应的赔偿费用。8.2.总包方安全生产事故赔偿8.2.1.总包方对分包方安全生产责任事故导致的损失，承担相应的连带赔偿责任。8.2.2.总包方应在接到事故报告后24小时内向甲方报告，并采取必要措施防止损失扩大。8.2.3.总包方应按照事故调查结果，承担相应的赔偿费用。8.3.甲方安全生产事故赔偿8.3.1.甲方对分包方和总包方安全生产责任事故导致的损失，承担相应的连带赔偿责任。8.3.2.甲方应在接到事故报告后24小时内启动事故调查程序，并采取必要措施防止损失扩大。8.3.3.甲方应按照事故调查结果，承担相应的赔偿费用。9.安全生产考核与奖惩9.1.分包方安全生产考核与奖惩9.1.1.分包方应根据安全生产管理制度，对劳务人员进行定期考核。9.1.2.对安全生产表现突出的个人和团队，给予奖励。9.1.3.对违反安全生产规定的个人和团队，给予处罚。9.2.总包方安全生产考核与奖惩9.2.1.总包方应根据安全生产管理制度，对分包方进行定期考核。9.2.2.对安全生产管理规范的分包方，给予奖励。9.2.3.对安全生产管理不力的分包方，给予处罚。9.3.甲方安全生产考核与奖惩9.3.1.甲方应根据安全生产管理制度，对总包方和分包方进行定期考核。9.3.2.对安全生产管理规范的单位和人员，给予奖励。9.3.3.对安全生产管理不力的单位和人员，给予处罚。10.协议的变更与解除10.1.协议变更10.1.1.协议的任何变更，均需经协议双方书面同意。10.1.2.协议变更后，双方应按照变更后的内容执行。10.2.协议解除a)协议双方协商一致；b)出现不可抗力因素；c)协议一方严重违反协议规定；d)法律法规变更导致协议无法继续履行。10.2.2.协议解除后，双方应按照协议规定处理剩余工作及款项结算。11.争议解决11.1.争议解决方式11.1.1.协议双方应友好协商解决争议。11.1.2.协商不成的，可提交协议约定的仲裁机构仲裁。11.1.3.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行协议。11.2.争议解决机构11.2.1.协议双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。12.协议生效与终止12.1.协议生效12.1.1.本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2.协议终止a)协议期限届满；b)协议解除；c)协议双方协商一致终止。13.其他约定13.1.其他约定事项13.1.1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。13.1.2.任何补充协议与本协议具有同等法律效力。13.2.其他约定解释13.2.1.本协议的解释权归协议双方共同所有。14.协议附件14.1.协议附件一14.1.1.安全生产管理制度14.1.2.安全生产培训记录14.1.3.安全生产检查记录14.2.协议附件二14.2.1.事故应急预案14.2.2.安全生产责任书第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方定义15.1.1.本协议中“第三方”指除协议双方外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询服务机构等。15.1.2.第三方介入是指由协议双方共同邀请或指定，为协议履行提供专业服务或监督的第三方。15.2.第三方责任15.2.1.第三方应按照协议双方的约定，提供专业、客观、公正的服务。15.2.2.第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。15.3.第三方责任限额15.3.1.第三方的责任限额由协议双方在签订合同时协商确定，并在合同中明确。15.3.2.如第三方责任限额未在合同中明确，则按照法律法规的规定执行。15.4.第三方介入程序15.4.1.协议双方需在合同签订前共同商定第三方介入的事项、范围和方式。15.4.2.协议双方应向第三方提供必要的资料和条件，以便其履行职责。15.4.3.第三方介入后，协议双方应积极配合，确保第三方能够顺利开展工作。16.第三方与其他各方的关系16.1.第三方与分包方的关系16.1.1.第三方对分包方的安全生产进行监督和评估，分包方应配合第三方的工作。16.1.2.第三方对分包方的安全生产提出意见和建议，分包方应认真对待并采取措施改进。16.2.第三方与总包方的关系16.2.1.第三方对总包方的安全生产进行监督和评估，总包方应配合第三方的工作。16.2.2.第三方对总包方的安全生产提出意见和建议，总包方应认真对待并采取措施改进。16.3.第三方与甲方的关系16.3.1.第三方对整个项目的安全生产进行监督和评估，甲方应配合第三方的工作。16.3.2.第三方对项目的安全生产提出意见和建议，甲方应认真对待并采取措施改进。17.第三方介入的额外条款及说明17.1.第三方介入的额外条款17.1.1.第三方介入的具体职责和权限应在合同中明确。17.1.2.第三方介入的费用由协议双方承担，具体费用标准和支付方式在合同中约定。17.1.3.第三方介入的工作成果和报告应提交给协议双方，协议双方有权要求第三方对工作成果进行解释和说明。17.2.第三方介入的说明17.2.1.协议双方应确保第三方介入的合法性和合规性，不得利用第三方介入进行不正当竞争或损害他人合法权益。17.2.2.第三方介入的目的是为了提高项目的安全生产水平，协议双方应共同努力，确保第三方介入工作的高效和顺利。18.第三方责任界定18.1.第三方责任界定原则18.1.1.第三方在履行职责过程中，如因自身过错导致损失，应承担相应的赔偿责任。18.1.2.第三方在履行职责过程中，如因不可抗力等原因导致损失，不承担赔偿责任。18.2.第三方责任界定具体条款18.2.1.第三方在履行职责过程中，因违反合同约定或法律法规，导致损失，应承担全部或部分赔偿责任。18.2.2.第三方在履行职责过程中，如因分包方或总包方的过错导致损失，应向分包方或总包方追偿。18.2.3.第三方在履行职责过程中，如因甲方的原因导致损失，应向甲方追偿。18.3.第三方责任界定程序18.3.1.协议双方应在事故发生后及时启动责任界定程序。18.3.2.协议双方应共同委托第三方进行责任鉴定，或由协议双方自行鉴定。18.3.3.责任鉴定结果应作为责任赔偿的依据。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.安全生产管理制度要求：详细列明安全生产管理的各项制度，包括但不限于安全操作规程、应急预案、安全检查制度等。说明：本附件旨在明确双方在安全生产管理方面的具体要求，确保项目施工过程中的安全。2.安全生产培训记录要求：记录所有参与项目人员的安全生产培训情况，包括培训时间、内容、培训师、参训人员名单等。说明：本附件用于证明劳务人员已接受必要的安全生产培训，提高其安全意识。3.安全生产检查记录要求：详细记录定期进行的安全生产检查情况，包括检查时间、检查内容、存在问题、整改措施等。说明：本附件用于跟踪安全生产检查的执行情况，确保及时发现并消除安全隐患。4.事故应急预案要求：制定详细的应急预案，包括事故类型、应急组织、应急程序、应急措施等。说明：本附件用于指导事故发生时的应急响应，减少事故损失。5.安全生产责任书要求：明确协议双方在安全生产方面的责任和义务，包括但不限于安全生产投入、安全管理、事故处理等。说明：本附件用于强化协议双方的安全责任意识，确保项目施工过程中的安全。6.第三方介入协议要求：详细约定第三方介入的具体事项、职责、权限、费用等。说明：本附件用于明确第三方在项目中的角色和责任，确保第三方介入的有效性。7.费用结算清单要求：详细列明项目施工过程中的各项费用，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。说明：本附件用于明确项目费用的结算标准和流程，确保双方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方违约行为及责任认定违约行为：未按照合同约定的时间和质量完成工程。责任认定：分包方应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例：若分包方未能按期完成工程，导致总包方损失工期，分包方需支付违约金。2.总包方违约行为及责任认定违约行为：未按照合同约定提供必要的安全生产设施和设备。责任认定：总包方应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例：若总包方未能提供符合要求的安全生产设施，导致分包方和劳务人员安全受到威胁，总包方需承担相应责任。3.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按照合同约定提供安全生产条件或资金支持。责任认定：甲方应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例：若甲方未能按时提供安全生产资金，导致项目施工受到影响，甲方需承担相应责任。4.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按照合同约定履行职责，导致项目损失。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例：若第三方在安全生产检查中未能发现重大隐患，导致事故发生，第三方需承担相应责任。5.劳务人员违约行为及责任认定违约行为：违反安全生产规定，导致事故发生。责任认定：劳务人员应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例：若劳务人员未按照安全操作规程操作，导致事故发生，劳务人员需承担相应责任。全文完。二零二四年架子工劳务分包安全生产协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景和目的本协议旨在明确甲方与乙方在架子工劳务分包安全生产方面的权利、义务和责任，确保架子工劳务分包工程的安全、顺利进行，保障双方合法权益。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，结合甲方、乙方实际情况，经双方友好协商一致，特订立本协议。三、定义与解释3.1专业属于本协议中“架子工”指从事建筑工程中搭建、拆除、维修各类脚手架的专业人员。3.2关键词解释（1）安全生产：指在架子工劳务分包工程中，采取有效措施，防止事故发生，保障人身安全和财产安全。（2）劳务分包：指甲方将建筑工程中的一部分劳务作业，按照合同约定，委托乙方完成。（3）安全生产责任：指甲方、乙方在架子工劳务分包工程中，按照法律法规和本协议约定，承担的安全责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定，提供合格的架子工劳务分包服务。（2）甲方有义务按照合同约定，向乙方支付劳务分包费用。（3）甲方有义务为乙方提供安全生产保障措施，确保乙方在施工过程中的人身安全和财产安全。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照本协议约定，提供安全生产保障措施。（2）乙方有义务按照甲方要求，提供合格的架子工劳务分包服务。（3）乙方有义务遵守国家有关安全生产的法律法规，采取有效措施，确保安全生产。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点乙方在甲方指定的地点进行架子工劳务分包工程施工。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，提供合格的架子工劳务分包服务，确保安全生产。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后，自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同期满，双方同意终止本协议；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约，另一方有权解除本协议。6.3终止程序（1）双方协商一致，签订终止协议；（2）因违约终止本协议，违约方应承担相应的违约责任。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定办理债权债务结算；（2）合同终止后，乙方应立即撤离施工场地，甲方应负责拆除、清理施工设施。七、费用与支付7.1费用构成本协议中费用构成如下：（1）劳务分包费用：包括乙方提供架子工劳务的人工费、材料费、机械使用费等；（2）安全生产费用：包括安全生产管理费、安全防护用品购置费、安全事故处理费等；（3）其他费用：根据实际情况，经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，乙方提交相关资质证明文件，甲方在5个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款；（2）进度款：按照工程进度，双方每月进行一次进度款结算，甲方在收到乙方提交的结算申请及相关证明文件后，5个工作日内支付当月应付款项；（3）结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方提交结算报告及相关证明文件，甲方在收到乙方提交的结算报告后，10个工作日内支付剩余款项；（4）质保金：合同总金额的5%作为质保金，在工程保修期满后无质量问题，甲方在5个工作日内无息退还乙方。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后5个工作日内；（2）进度款：每月结算后5个工作日内；（3）结算款：工程完工验收合格后10个工作日内；（4）质保金：工程保修期满后5个工作日内。7.4支付条款（1）甲方应在约定的支付时间内，按照约定的支付方式向乙方支付费用；（2）乙方应按照合同约定，提供合格的劳务分包服务，确保安全生产；（3）如甲方未按时支付费用，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算；（2）甲方未按照约定提供安全生产保障措施的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按照约定提供合格的劳务分包服务的，应承担相应的违约责任；（2）乙方未遵守安全生产规定的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金及赔偿损失；（2）乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金及赔偿损失；（3）赔偿金额及方式由双方协商一致，如协商不成，可依法提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本协议涉及的保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、客户信息等。9.2保密期限本协议涉及的保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式（1）双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（2）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件本协议中的不可抗力事件包括地震、洪水、台风、战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方；（2）因不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担责任；（3）不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行事宜。10.4不可抗力实例本协议中的不可抗力实例包括地震、洪水、台风等自然灾害。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）法律法规禁止转让的情形；（2）涉及国家安全、商业秘密等不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对乙方提供劳务分包服务的监督权；（2）乙方保留对甲方提供安全生产保障措施的监督权。13.2特殊权力保留（1）本协议中涉及的技术秘密、商业秘密等，甲方和乙方均保留相应的知识产权；（2）双方在履行本协议过程中产生的其他权利，均予以保留。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本协议的修改和补充，应经双方协商一致；（2）修改和补充的内容应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力本协议的修改和补充与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方办理相关手续，确保乙方顺利开展劳务分包工作；（2）乙方应协助甲方做好安全生产管理工作，确保施工安全。15.2协作与配合方式（1）双方应按照本协议约定，相互协作，共同完成合同目标；（2）双方应保持沟通，及时解决合同履行过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间的完整协议，取代了之前所有关于本协议内容的口头或书面协议。16.3增减条款（1）未经双方书面同意，任何一方不得增加或减少本协议的条款；（2）如本协议条款与法律法规相冲突，以法律法规为准。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年___