2025建设工程全过程造价控制及合同管理青岛_第1页
2025建设工程全过程造价控制及合同管理青岛_第2页
2025建设工程全过程造价控制及合同管理青岛_第3页
2025建设工程全过程造价控制及合同管理青岛_第4页
2025建设工程全过程造价控制及合同管理青岛_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:甲方(发包方):地址:联系电话:联系人:乙方(承包方):地址:联系电话:联系人:鉴于甲方为建设工程项目的发包方,乙方为承包方,双方为了共同履行合同,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现,经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4工程规模:1.5工程投资估算:第二条合同总价2.1本工程合同总价为人民币(大写):元整(小写):元。2.2合同总价包括:工程设计费、施工费、材料费、设备费、安装费、调试费、培训费、保险费、税金等。2.3合同总价一经确定,除非双方协商一致,否则不得变更。第三条付款方式3.1甲方支付乙方工程款项,按照工程进度和合同约定进行。3.2付款比例:%。3.3付款方式:。第四条工程进度4.1工程开工日期:。4.2工程竣工日期:。4.3乙方应按照合同约定的工期完成工程。第五条质量标准5.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求,保证工程质量。5.2工程验收合格标准:。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。6.2保密期限:年。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1合同的签订、修改、解除、终止等,应经双方协商一致,并以书面形式确认。9.2双方应遵守国家法律法规,不得以任何形式从事非法活动。9.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):签订日期:签订日期:注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应严格遵守国家法律法规,确保合同的合法性、有效性和合规性。解决办法:双方应充分了解并遵守相关法律法规,必要时可咨询专业法律人士,确保合同内容合法有效。2.双方应确保提供的工程资料、设计文件、施工方案等真实、完整、准确,并对其真实性、完整性和准确性负责。解决办法:双方在合同中明确资料提供的要求和标准,对资料进行审核和确认,如有争议,可委托第三方进行鉴定。3.工程进度和质量的把控是合同履行的重要环节,双方应密切配合,确保工程按期完成且达到约定的质量标准。解决办法:制定详细的工程进度计划和质量控制措施,定期进行工程进度和质量的检查、验收,对发现的问题及时整改。4.合同履行过程中,双方应严格保密商业秘密、技术秘密、市场信息等,未经对方同意,不得泄露给第三方。解决办法:在合同中明确保密内容和保密期限,双方签订保密协议,对违反保密义务的行为予以赔偿。5.双方在履行合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。解决办法:在合同中约定争议解决的方式和地点,如有争议,及时沟通协商,争取达成一致;如协商无果,按照约定向法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.发包方(甲方):指委托他人完成特定工程或任务的委托方,负责支付工程款项,对工程质量、安全、进度和投资控制等拥有监督和验收权。2.承包方(乙方):指接受发包方委托,完成特定工程或任务的受托方,负责工程的设计、施工、验收等环节。3.合同总价:指双方约定的工程完成所需支付的总金额,包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、安装费、调试费、培训费、保险费、税金等。4.付款方式:指双方约定的支付工程款项的方式,如分期付款、进度付款等。5.工程进度:指工程从开工到竣工的各个阶段,按照合同约定的工期完成工程。6.质量标准:指双方约定的工程质量要求,按照国家、行业相关标准、规范和设计文件要求执行。7.违约金:指一方违约时,应向守约方支付的赔偿金额,用于弥补因违约给对方造成的损失。8.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。9.商业秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。10.保密期限:指双方约定的保密义务持续的时间,通常为合同履行完毕后的一定年限。应用场合:1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、基础设施建设、市政工程、园林绿化、装饰装修等。2.适用于工程咨询、勘察设计、施工、监理、材料设备供应等合同签订。3.适用于双方在工程造价控制、合同管理、项目实施等方面需明确权利义务和责任的情形。补充条款:1.工程变更条款:明确工程变更的条件、程序、费用承担等。2.不可抗力条款:明确不可抗力的定义、责任划分、影响工程的处理等。3.保险条款:明确工程保险的种类、投保责任、保险费用等。4.知识产权保护条款:明确工程设计、技术成果等的知识产权保护责任和权益分配。5.环境保护条款:明确工程环境保护的要求、责任划分、环保措施等。6.安全文明施工条款:明确施工现场的安全、文明施工要求及责任划分。7.争议解决方式:如仲裁、诉讼等,及具体管辖法院或仲裁机构。附件列表:1.工程设计文件:包括工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论